2024年专业水暖电工程劳务分包合同版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年专业水暖电工程劳务分包合同版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包方1.2总包方1.3工程1.4劳务分包1.5工程质量1.6工程进度第二条劳务分包范围及内容2.1分包工程的范围2.2分包工程的内容2.3分包工程的量第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间3.4价款调整第四条工程质量与标准4.1质量要求4.2质量保证4.3质量验收第五条工程进度与工期5.1施工计划5.2工期延误5.3提前完成第六条劳务人员管理6.1人员配置6.2培训与考核6.3人员更换第七条安全与环境保护7.1安全生产7.2职业健康7.3环境保护第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件第九条违约责任9.1分包方违约9.2总包方违约第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效11.2合同终止11.3合同解除第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露后果第十三条辅助条款13.1沟通协调13.2资料共享13.3信息反馈第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同附件14.3合同修订14.4合同解除后的处理14.5合同的解释权第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方分包方是指由总包方指定的，具有相应资质和能力，负责完成本合同规定范围内的工程分包任务的单位。1.2总包方总包方是指与分包方签订本合同，并承担整个工程的总责任、总协调和总管理的单位。1.3工程工程是指本合同约定的，由总包方负责建设的，包括土建、安装、装修等在内的全部工程。1.4劳务分包劳务分包是指分包方根据总包方的要求，将其拥有的劳动力资源，按照约定的工作内容、工作量和工作时间，提供给总包方使用。1.5工程质量工程质量是指分包方按照本合同约定的工程标准、规范、设计文件和工艺要求，完成分包工程的程度和效果。1.6工程进度工程进度是指分包方按照本合同约定的时间表和节点，完成分包工程的工作量和工作内容。第二条劳务分包范围及内容2.1分包工程的范围分包工程的范围包括但不限于：水暖电工程的施工、安装、调试、验收等工作。2.2分包工程的内容分包工程的内容包括但不限于：水暖电工程的施工图纸设计、施工方案制定、施工组织管理、施工人员培训、材料采购、设备安装、系统调试、工程验收等。2.3分包工程的量分包工程的量按照总包方提供的工程量清单和分包工程的施工图纸进行计算。第三条合同价格及支付3.1合同总价合同总价是指分包方按照本合同约定的工程量和工程内容，计算出的分包工程的总价款。3.2支付方式支付方式可以是现金、转账、支票等方式。3.3支付时间支付时间按照本合同约定的工程进度和节点进行支付。3.4价款调整价款调整是指由于工程量的增减、工程内容的变更等原因，导致合同总价款发生变化的情况。价款调整按照双方协商一致的方式进行。第四条工程质量与标准4.1质量要求分包方应按照总包方提供的质量标准、规范、设计文件和工艺要求，完成分包工程。4.2质量保证分包方应建立健全质量管理体系，加强对施工过程的质量控制，确保分包工程的质量符合约定标准。4.3质量验收分包工程的质量验收按照总包方提供的验收标准、程序和时间进行。第五条工程进度与工期5.1施工计划分包方应根据总包方的要求，制定详细的施工计划，并按照计划进行施工。5.2工期延误分包方应按照本合同约定的工期完成分包工程。如因分包方原因导致工期延误，分包方应承担相应的违约责任。5.3提前完成如分包方提前完成分包工程，提前完成部分的工程价款按照双方约定的方式进行支付。第六条劳务人员管理6.1人员配置分包方应根据分包工程的需要，配置足够数量和相应资质的施工人员。6.2培训与考核分包方应对施工人员进行必要的培训和考核，确保施工人员具备相应的技能和素质。6.3人员更换分包方应确保施工人员的稳定，如确需更换施工人员，应提前通知总包方，并确保新施工人员具备相应的资质和能力。第八条合同的变更与解除8.1变更条件本合同履行过程中，如因工程设计变更、工程量增减、政策调整等原因，需要变更合同内容的，双方可以协商一致，变更合同。8.2解除条件有下列情形之一的，双方可以协商一致解除合同：（1）合同履行完毕，分包工程验收合格；（2）合同履行过程中，发生不可抗力，致使合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。第九条违约责任9.1分包方违约分包方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成损失的，分包方应承担违约责任，向总包方支付违约金，并赔偿因此给总包方造成的损失。9.2总包方违约总包方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成损失的，总包方应承担违约责任，向分包方支付违约金，并赔偿因此给分包方造成的损失。第十条争议解决10.1协商解决合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商的方式解决。10.2调解解决如协商不成，双方可以请求工程所在地的人民调解委员会进行调解。10.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。10.4法律途径如仲裁不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止本合同履行完毕，分包工程验收合格，双方签字（或盖章）确认，本合同终止。11.3合同解除如本合同依照8.2条款被解除，本合同即行终止。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等，均应予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同终止之日起计算，期限为五年。12.3泄露后果如一方泄露对方的保密信息，泄露方应承担相应的违约责任，赔偿因此给守密方造成的损失。第十三条辅助条款13.1沟通协调双方应建立有效的沟通和协调机制，确保分包工程的顺利进行。13.2资料共享双方应相互提供与分包工程相关的技术资料、施工图纸等，以便于对方更好地完成分包工程。13.3信息反馈双方应定期将分包工程的施工进度、质量情况等信息进行反馈，以便于对方及时了解分包工程的实际情况。第十四条其他条款14.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2合同附件本合同附件包括：工程量清单、施工图纸、技术规范等。14.3合同修订本合同的修订应由双方协商一致，并以书面形式进行。14.4合同解除后的处理合同解除后，分包方应立即停止施工，清理施工现场，将工程交付给总包方。14.5合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列出分包工程所需材料、工程量及其它相关内容，作为合同价款计算的基础。2.施工图纸：包括水暖电工程的详细设计图纸，以及施工过程中可能涉及到的修改图纸。3.技术规范：明确分包工程所应遵守的技术标准、规范及其它要求。4.施工方案：详细阐述分包工程的施工步骤、方法、工艺及其它相关内容。5.施工组织设计：包括分包工程的施工组织架构、人员配置、施工计划等。6.施工人员名单：列出分包方参与施工的所有人员名单，包括姓名、职务、资质等信息。7.材料采购清单：详细列出分包工程所需材料的名称、规格、数量、来源等信息。8.设备清单：列出分包工程所需的所有设备名称、型号、数量等信息。9.安全生产措施：明确分包工程在施工过程中的安全生产要求及其它相关内容。10.职业健康与环境保护措施：包括分包工程在施工过程中的职业健康与环境保护要求及其它相关内容。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：如分包方未按照合同约定的时间完成分包工程，视为违约。违约方应支付违约金，并赔偿因此给总包方造成的损失。示例：分包方因自身原因导致工期延误，需支付合同总价款的1%作为违约金，并承担因工期延误导致的总包方损失。2.质量不符合约定：如分包工程的质量不符合本合同约定的标准，视为违约。违约方应承担重新施工、修复或赔偿总包方损失的责任。示例：分包方施工的水暖电工程存在严重质量问题，需重新施工，并承担因质量问题导致的总包方损失。3.未按约定提供资料：如分包方未按照本合同约定的时间、内容提供施工资料，视为违约。违约方应支付违约金，并赔偿因此给总包方造成的损失。示例：分包方未按时提供施工图纸，导致施工进度延误，需支付合同总价款的0.5%作为违约金，并承担因资料提供不足导致的总包方损失。4.泄露商业秘密：如分包方在合同履行过程中泄露总包方的商业秘密，视为违约。违约方应承担相应的违约责任，赔偿因此给总包方造成的损失。示例：分包方未经许可向第三方泄露总包方的商业秘密，导致总包方经济损失，需承担相应的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.