假山博物馆景观施工合同

假山博物馆景观施工合同合同编号：__________假山博物馆景观施工合同甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为假山博物馆的业主，乙方为具备假山景观施工资质的专业公司，双方本着平等、自愿、诚实、信任的原则，经友好协商，就乙方承建假山博物馆景观工程达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：假山博物馆景观工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：主要包括假山景观的设计、施工、材料供应、验收、保修等。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币__________元整（大写：__________元整），包括但不限于施工费用、材料费用、运输费用、人工费用、管理费用、税金等。2.2甲方支付乙方工程款的方式为：__________三、工程进度与工期3.1工程预计开工日期为：__________3.2工程预计竣工日期为：__________3.3乙方应按照甲方要求，确保工程按时完成，如有特殊情况导致工期延误，应提前向甲方提出书面申请，并经甲方批准。四、质量标准4.1乙方应按照甲方的要求及相关国家标准、行业标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收标准：__________五、材料供应5.1乙方负责提供施工所需的所有材料，并保证材料质量。5.2甲方有权对乙方提供的材料进行验收，如发现不合格材料，乙方应立即更换。六、保密条款6.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露。七、违约责任7.1乙方如未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的__________%。7.2甲方如未按照约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。八、争议解决8.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.假山博物馆景观施工设计方案2.假山博物馆景观施工图纸3.假山博物馆景观施工材料清单4.假山博物馆景观施工进度计划5.假山博物馆景观施工质量验收标准6.假山博物馆景观施工安全防护措施7.假山博物馆景观施工环境保护措施8.假山博物馆景观施工合同补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，视为违约。2.甲方未按照约定支付工程款，视为违约。3.乙方提供的材料不符合质量要求，视为违约。4.乙方未按照约定时间完成工程，视为违约。5.甲方未按照约定时间支付工程款，视为违约。6.双方未按照约定解决争议，视为违约。三、法律名词及解释：1.假山博物馆景观施工合同：双方为完成假山博物馆景观工程而达成的具有法律效力的文件。2.甲方：假山博物馆的业主，负责监督工程质量和进度，支付工程款。3.乙方：具备假山景观施工资质的专业公司，负责完成景观工程。4.违约金：违约方应支付给守约方一定数额的金钱。5.滞纳金：未按约定时间支付款项的一方应支付给另一方的违约金。6.工程验收：对完成的工程进行检查，确认其是否符合合同约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前与甲方沟通，说明原因，申请延期，并尽快赶上进度。2.工程质量问题：乙方应及时整改，更换不合格材料，重新验收。3.付款延误：乙方应与甲方沟通，催促付款，必要时可依法申请强制执行。4.材料供应问题：乙方应提前准备充足的原材料，确保施工顺利进行。5.争议解决：双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为假山博物馆的业主，乙方为具备假山景观施工资质的专业公司的