钢结构工程合同管理与招投标

钢结构工程合同管理与招投标合同编号：__________钢结构工程合同管理与招投标甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要进行钢结构工程建设，并希望通过招投标方式选定乙方作为施工单位，双方经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、招投标事宜2.1甲方将根据国家相关法律法规和行业标准，制定招投标文件，包括招标公告、投标须知、合同条款、工程量清单等。2.2乙方应按照招标文件的要求，编制投标文件，包括投标报价、施工方案、工期安排、质量标准等。2.3甲方将组织评标委员会对投标文件进行评审，按照公平、公正、公开的原则，确定中标单位。2.4乙方在中标后，应按照招标文件和投标文件的规定，与甲方签订合同，并履行合同义务。三、合同管理与履行3.1合同签订后，甲方应按照合同约定，向乙方支付预付款、进度款等。3.2乙方应按照合同约定，组织施工，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。3.3甲方有权对施工过程进行监督检查，并提出合理化建议。乙方应认真听取甲方意见，及时整改。3.4乙方应按照合同约定，向甲方提供工程进度报告、质量报告等相关资料。3.5合同履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。四、违约责任4.1乙方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。4.2甲方未按照合同约定支付款项的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。五、合同的解除和终止5.1在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方可以协商解除合同。5.2合同解除后，乙方应按照甲方的要求，做好工程收尾工作，并承担相应费用。5.3合同终止后，双方应互相退还已经收到的对方款项，并按照合同约定承担相应责任。六、其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。6.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.招投标文件招标公告投标须知合同条款工程量清单2.投标文件投标报价施工方案工期安排质量标准3.合同文件合同协议书工程进度报告质量报告付款凭证4.相关法律法规招投标相关法律法规合同法相关条款建筑法相关条款安全生产法相关条款二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定履行义务，包括但不限于：施工质量不符合合同约定的质量标准工程进度严重滞后于合同约定的工期安排未按照合同约定支付款项2.甲方未按照合同约定履行义务，包括但不限于：未按照合同约定支付预付款、进度款等干涉乙方的正常施工活动，影响工程进度和质量未按照合同约定提供施工条件或支持三、法律名词及解释：1.钢结构工程：指以钢结构为主要受力结构体系的建筑工程。2.招投标：指招标人发布招标公告，邀请潜在投标人参加投标，通过评审确定中标人的过程。3.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务的过程。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，必要时签订工期顺延协议。2.工程质量问题：解决办法：及时停工整改，重新检验，确保达到合同约定的质量标准。3.付款争议：解决办法：核对付款凭证，明确付款金额和时间，如有争议协商解决或依法解决。4.合同争议：解决办法：通过友好协商解决，协商不成的可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为钢结构工程项目的业主或投资方。2.乙方为具有钢结构工程施工资质和能力的施工单位。3.双方通过