2024年度一手房团购协议3篇_第1页
2024年度一手房团购协议3篇_第2页
2024年度一手房团购协议3篇_第3页
2024年度一手房团购协议3篇_第4页
2024年度一手房团购协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度一手房团购协议本合同目录一览1.合同双方信息1.1.卖方信息1.1.1.公司名称1.1.2.法定代表人1.1.3.联系电话1.1.4.电子邮箱1.2.买方信息1.2.1.公司名称1.2.2.法定代表人1.2.3.联系电话1.2.4.电子邮箱2.项目信息2.1.项目名称2.2.项目地址2.3.项目开发商2.4.项目类型2.5.项目规模3.团购协议内容3.1.团购范围3.2.团购时间3.3.团购价格3.4.优惠条件3.5.预售许可证4.房源信息4.1.房源编号4.2.房屋户型4.3.房屋面积4.4.房屋朝向4.5.房屋楼层5.付款方式5.1.首付比例5.2.付款期限5.3.付款方式5.4.银行贷款6.交房时间6.1.预计交房时间6.2.实际交房时间6.3.逾期交房责任7.履约保证7.1.履约保证金7.2.保证金退还条件7.3.违约责任8.退房条件及流程8.1.退房原因8.2.退房流程8.3.退房赔偿9.争议解决9.1.争议解决方式9.2.争议解决机构9.3.争议解决费用10.合同生效及解除10.1.合同生效条件10.2.合同解除条件10.3.合同解除流程11.其他约定11.1.不可抗力条款11.2.合同附件11.3.合同解释12.合同签订日期13.合同份数13.1.卖方份数13.2.买方份数14.合同附件清单14.1.附件一:项目详细介绍14.2.附件二:房屋买卖合同14.3.附件三:付款凭证14.4.附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方信息1.1.卖方信息1.1.1.公司名称:房地产开发有限公司1.1.2.法定代表人:1.1.3.联系电话:138xxxx55551.2.买方信息1.2.1.公司名称:团购有限责任公司1.2.2.法定代表人:1.2.3.联系电话:139xxxx66662.项目信息2.1.项目名称:花园2.2.项目地址:市区路号2.3.项目开发商:房地产开发有限公司2.4.项目类型:住宅2.5.项目规模:总建筑面积万平方米3.团购协议内容3.1.团购范围:花园项目全部在售住宅房源3.2.团购时间:2024年1月1日至2024年3月31日3.3.团购价格:根据市场行情,给予买方%的团购优惠3.4.优惠条件:团购期间,买方一次性付款可享受%的折扣3.5.预售许可证:市房管局颁发的预售许可证号为4.房源信息4.1.房源编号:根据项目实际情况编号4.2.房屋户型:两室一厅、三室一厅等4.3.房屋面积:根据实际户型确定4.4.房屋朝向:南向、东向等4.5.房屋楼层:133层5.付款方式5.1.首付比例:买方需支付成交价的%5.2.付款期限:自签订合同之日起天内付清首付,剩余房款在交房前付清5.3.付款方式:现金、银行转账等5.4.银行贷款:买方可申请银行贷款,贷款利率及期限按银行规定执行6.交房时间6.1.预计交房时间:2025年12月31日前6.2.实际交房时间:以开发商实际交房时间为准6.3.逾期交房责任:逾期交房,每逾期一日,卖方应向买方支付元的违约金7.履约保证7.1.履约保证金:买方需支付元履约保证金,在合同签订后5个工作日内支付7.2.保证金退还条件:合同履行完毕,无违约行为,卖方在合同签订后30个工作日内退还履约保证金7.3.违约责任:若买方未按约定支付房款,卖方有权解除合同,并扣除已支付的履约保证金8.退房条件及流程8.1.1.买方因个人原因无法继续履行合同8.1.2.项目存在严重质量问题,经相关部门鉴定认定8.1.3.项目变更或取消预售许可证8.2.退房流程:8.2.1.买方需在规定时间内向卖方书面提出退房申请8.2.2.卖方在收到退房申请后,应在3个工作日内进行审核8.2.3.审核通过后,双方协商确定退房方案,包括退款金额及退房时间8.2.4.卖方在退房方案确定后,应在10个工作日内退还买方已支付的全部款项8.2.5.买方在收到退款后,需将房屋及附属设施完好无损地交还给卖方8.3.退房赔偿:8.3.1.若买方在团购期间提出退房,除退还已付款项外,还需支付%的违约金8.3.2.若买方在团购结束后提出退房,除退还已付款项外,还需支付%的违约金,并承担房屋自购房合同签订之日起至实际退房日期止的物业管理费9.争议解决9.1.争议解决方式:9.1.1.双方应通过友好协商解决争议9.1.2.若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.2.争议解决机构:9.2.1.本合同争议解决机构为市仲裁委员会9.3.争议解决费用:9.3.1.争议解决费用由败诉方承担10.合同生效及解除10.1.合同生效条件:10.1.1.双方代表签字盖章10.1.2.协议内容完整、清晰10.2.合同解除条件:10.2.1.任何一方违约,守约方有权解除合同10.2.2.合同约定的解除条件成就10.3.合同解除流程:10.3.1.提出解除合同的一方应书面通知对方10.3.2.双方在收到解除通知后,应在10个工作日内办理合同解除手续11.其他约定11.1.不可抗力条款:11.1.1.因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任11.1.2.不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方11.2.合同附件:11.2.1.项目规划图11.2.2.房屋平面图11.2.3.付款计划表11.2.4.其他相关文件11.3.合同解释:11.3.1.本合同未尽事宜,按国家相关法律法规及行业惯例执行12.合同签订日期:2024年1月10日13.合同份数:13.1.卖方份数:2份13.2.买方份数:2份14.合同附件清单:14.1.附件一:花园项目详细介绍14.2.附件二:花园房屋买卖合同14.3.附件三:花园付款计划表14.4.附件四:花园项目规划图14.5.附件五:花园房屋平面图第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.定义:15.1.1.本合同中的“第三方”是指除合同双方(甲方:团购有限责任公司,乙方:房地产开发有限公司)以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介机构、咨询机构、评估机构、监理机构等。15.2.第三方介入的适用范围:15.2.1.第三方介入适用于本合同项下涉及的项目规划、设计、施工、监理、评估、咨询等环节。15.3.第三方介入的流程:15.3.1.双方协商确定需要介入的第三方及其职责。15.3.2.双方共同与第三方签订相关合作协议,明确各方的权利、义务和责任。15.3.3.第三方按照合作协议的规定履行职责,并向双方提供相应的服务或报告。16.第三方责任限额16.1.第三方的责任限额:16.1.1.第三方在履行本合同项下职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方的损失,第三方应承担相应的赔偿责任。16.1.2.第三方的责任限额为本合同项下甲方或乙方损失金额的%。16.1.3.若第三方责任限额不足以弥补损失,甲方或乙方有权向乙方追偿。17.第三方与其他各方的划分说明17.1.责任划分:17.1.1.甲方对项目的整体规划、设计、施工等负责。17.1.2.乙方对项目的开发、建设、销售等工作负责。17.1.3.第三方仅就其提供的服务或报告承担相应责任。17.2.权利划分:17.2.1.甲方有权要求第三方提供符合合同要求的服务或报告。17.2.2.乙方有权监督第三方的工作,确保其履行合同义务。17.2.3.第三方有权按照合作协议的规定收取服务费用。18.第三方介入时的额外条款18.1.甲方责任:18.1.1.甲方应确保第三方提供的资料真实、完整、有效。18.1.2.甲方应配合第三方的工作,提供必要的支持和协助。18.2.乙方责任:18.2.1.乙方应监督第三方的工作,确保其符合合同要求。18.2.2.乙方应与第三方协商确定服务费用及支付方式。18.3.第三方责任:18.3.1.第三方应按照合作协议的规定,按时、按质完成工作。18.3.2.第三方应遵守国家相关法律法规,不得从事违法活动。19.第三方变更19.1.如需更换第三方,双方应协商一致,并重新签订相关合作协议。19.2.更换第三方后,原合作协议终止,新合作协议生效。20.争议解决:20.1.若第三方介入过程中发生争议,双方应通过友好协商解决。20.2.若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.3.争议解决费用由败诉方承担。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:花园项目详细介绍详细要求:包含项目地理位置、周边配套、交通状况、项目规划、户型图、配套设施等详细信息。说明:此附件用于甲方了解项目基本情况,为后续决策提供依据。2.附件二:花园房屋买卖合同详细要求:包含房屋基本信息、买卖双方信息、交易价格、付款方式、交房时间、违约责任等条款。说明:此附件为本合同的核心附件,双方应仔细阅读并遵守。3.附件三:花园付款计划表详细要求:包含首付比例、分期付款时间、每期付款金额等信息。说明:此附件用于明确双方在付款过程中的权利和义务。4.附件四:花园项目规划图详细要求:包含项目整体布局、建筑分布、景观规划等信息。5.附件五:花园房屋平面图详细要求:包含各户型房屋的平面布局、房间面积、功能分区等信息。说明:此附件用于甲方了解各户型房屋的具体情况。6.附件六:花园项目预售许可证详细要求:包含预售许可证号、批准文号、有效期等信息。说明:此附件用于证明项目具备预售条件。7.附件七:花园项目竣工验收报告详细要求:包含项目验收时间、验收单位、验收结果等信息。说明:此附件用于证明项目符合交付条件。8.附件八:花园项目物业管理协议详细要求:包含物业管理范围、收费标准、服务内容等信息。说明:此附件用于明确物业管理事项。9.附件九:花园项目维修基金缴纳证明详细要求:包含缴纳时间、缴纳金额、缴纳单位等信息。说明:此附件用于证明甲方已缴纳维修基金。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1.甲方未按约定时间支付房款1.2.乙方未按约定时间交房1.3.第三方未按约定提供合格的服务或报告1.4.任何一方未按约定履行合同义务2.违约责任认定标准:2.1.甲方未按约定时间支付房款:标准一:每逾期一日,甲方应向乙方支付元的违约金。标准二:若甲方逾期支付房款超过天,乙方有权解除合同。2.2.乙方未按约定时间交房:标准一:每逾期一日,乙方应向甲方支付元的违约金。标准二:若乙方逾期交房超过天,甲方有权解除合同。2.3.第三方未按约定提供合格的服务或报告:标准一:第三方应承担相应的赔偿责任。标准二:若第三方服务或报告存在问题,甲方或乙方有权解除与第三方的合作协议。2.4.任何一方未按约定履行合同义务:标准一:违约方应承担相应的赔偿责任。标准二:守约方有权解除合同。3.违约示例说明:3.1.甲方在签订合同后30日内未支付首付款,构成违约。根据合同约定,甲方应向乙方支付元的违约金。3.2.乙方在合同约定的交房日期后30日内未能交付房屋,构成违约。根据合同约定,乙方应向甲方支付元的违约金。3.3.第三方在提供项目评估报告时存在重大失误,导致甲方遭受损失。根据合同约定,第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度一手房团购协议1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同订立日期1.3合同生效日期2.团购项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目开发商2.4项目总建筑面积2.5项目规划用途3.团购房源信息3.1团购房源数量3.2团购房源户型3.3团购房源面积3.4团购房源价格3.5团购房源交付标准4.团购优惠政策4.1优惠幅度4.2优惠形式4.3优惠期限4.4优惠条件5.付款方式与期限5.1付款方式5.2付款比例5.3付款期限5.4逾期付款责任6.房屋交付与验收6.1交付时间6.2交付条件6.3验收标准6.4验收程序6.5验收争议解决7.房屋产权登记7.1登记手续7.2登记费用7.3登记时间7.4登记争议解决8.保修与维修8.1保修范围8.2保修期限8.3维修责任8.4维修费用承担9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿标准10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一:团购房源清单13.2附件二:付款计划表13.3附件三:房屋交付与验收标准14.其他约定14.1合同附件效力14.2合同解释14.3合同修改14.4合同份数与送达第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同订立日期本合同于____年____月____日签订。1.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。2.团购项目概述2.1项目名称本团购项目名称为:________2.2项目地点本团购项目位于:________2.3项目开发商本团购项目开发商为:________2.4项目总建筑面积本团购项目总建筑面积为:________平方米。2.5项目规划用途本团购项目规划用途为:________3.团购房源信息3.1团购房源数量本团购项目共提供团购房源________套。3.2团购房源户型本团购项目提供的户型为:________、________等。3.3团购房源面积本团购项目提供的房源面积范围为:________平方米。3.4团购房源价格本团购项目房源价格为:________元/平方米。3.5团购房源交付标准本团购项目房源交付标准为:________4.团购优惠政策4.1优惠幅度本团购项目优惠幅度为:________元/平方米。4.2优惠形式本团购项目优惠形式为:________。4.3优惠期限本团购项目优惠期限为:自____年____月____日至____年____月____日。4.4优惠条件5.付款方式与期限5.1付款方式本团购项目的付款方式为:________。5.2付款比例本团购项目的付款比例为:________。5.3付款期限本团购项目的付款期限为:________。5.4逾期付款责任如乙方逾期付款,应按________比例支付违约金。6.房屋交付与验收6.1交付时间本团购项目房源的交付时间为:________。6.2交付条件6.3验收标准本团购项目房源的验收标准为:________。6.4验收程序乙方应在收到房屋钥匙后________日内完成验收。6.5验收争议解决如乙方对房屋验收存在争议,应于________日内向甲方提出,双方协商解决。7.房屋产权登记7.1登记手续乙方应在房屋交付后________日内办理房屋产权登记手续。7.2登记费用房屋产权登记费用由乙方承担。7.3登记时间房屋产权登记时间为:________。7.4登记争议解决如乙方在房屋产权登记过程中与甲方发生争议,应于________日内向甲方提出,双方协商解决。8.保修与维修8.1保修范围本团购项目提供的保修服务范围包括:________。8.2保修期限本团购项目的保修期限为:________。8.3维修责任在保修期内,因房屋质量问题导致的维修责任由甲方承担。8.4维修费用承担保修范围内的维修费用由甲方承担,乙方需在维修完成后支付维修费用。9.违约责任9.1违约情形(1)甲方未按约定时间交付房屋;(2)乙方未按约定支付房款;(3)任何一方违反合同约定,造成对方损失的;(4)任何一方在合同履行过程中出现严重违约行为。9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿标准违约赔偿标准按实际损失计算,最高不超过________元。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构争议解决机构为:________。10.3争议解决程序争议解决程序按照相关法律法规及争议解决机构的规定执行。11.合同解除11.1合同解除条件(1)一方严重违约;(2)因不可抗力致使合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序合同解除应提前________日书面通知对方,自通知到达对方时合同解除。11.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定处理已履行部分及未履行部分。12.合同终止12.1合同终止条件(1)合同约定的履行期限届满;(2)合同解除;(3)双方协商一致终止合同。12.2合同终止程序合同终止应提前________日书面通知对方,自通知到达对方时合同终止。12.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照合同约定处理已履行部分及未履行部分。13.合同附件13.1附件一:团购房源清单附件一详细列明了团购房源的户型、面积、价格等信息。13.2附件二:付款计划表附件二明确了乙方应支付的房款金额、时间及方式。13.3附件三:房屋交付与验收标准附件三详细规定了房屋交付时的标准及验收流程。14.其他约定14.1合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2合同解释本合同的解释权归甲方所有。14.3合同修改合同修改需经双方协商一致,并以书面形式进行。14.4合同份数与送达本合同一式________份,甲乙双方各执________份,具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效,自合同生效之日起送达双方。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方外的任何参与合同履行、监督或提供相关服务的主体,包括但不限于中介机构、监理公司、评估机构、律师事务所等。15.2第三方介入方式第三方介入合同履行的方式包括但不限于:(1)提供咨询服务;(2)进行项目监理;(3)进行房屋质量评估;(4)提供法律咨询;(5)其他甲乙双方约定的服务。15.3第三方选择甲乙双方有权选择第三方,但应确保第三方具备相应的资质和能力,并签订相应的合作协议。15.4第三方责任15.4.1第三方责任范围第三方在合同履行过程中的责任范围限于其提供的服务内容,不承担甲乙双方在合同中的直接责任。15.4.2第三方责任限额(1)第三方因提供错误信息或服务导致甲乙双方损失的,责任限额为________元;(2)第三方因自身原因导致项目延误或质量问题的,责任限额为________元;(3)第三方因违反法律法规导致甲乙双方损失的,责任限额为________元。15.4.3第三方责任免除(1)因不可抗力导致第三方无法履行其职责;(2)因甲乙双方提供的信息不完整或错误导致第三方无法正确履行其职责;(3)第三方在履行职责过程中,因甲乙双方或其员工的不当行为导致损失。16.甲乙方责任划分16.1甲乙双方责任甲乙双方应根据本合同约定及各自的权利义务,承担相应的责任。16.2第三方责任第三方应根据其与甲乙双方签订的协议,承担相应的责任。16.3责任追偿如第三方违反协议导致甲乙双方损失,甲乙双方有权向第三方追偿。17.第三方介入后的合同履行17.1第三方介入后的合同履行,甲乙双方应按照本合同约定及第三方提供的专业意见执行。17.2第三方介入过程中,甲乙双方应保持沟通,及时解决问题。17.3第三方介入期间,甲乙双方应确保第三方提供的专业意见符合法律法规及合同约定。18.第三方介入后的争议解决18.1第三方介入过程中,如甲乙双方与第三方发生争议,应通过协商解决。18.2协商不成的,甲乙双方可向合同签订地人民法院提起诉讼。19.第三方变更19.1如甲乙双方同意更换第三方,应提前________日书面通知对方,并签订新的合作协议。19.2新的第三方应具备相应的资质和能力,并承担相应的责任。20.本合同修正本合同修正条款自双方签字盖章之日起生效,与本合同具有同等法律效力。如本合同与修正条款内容冲突,以修正条款为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:团购房源清单详细列明团购房源的户型、面积、价格、楼层、朝向等信息。包括房源的地理位置、周边配套设施、交通情况等。2.附件二:付款计划表明确乙方应支付的房款金额、时间及方式。包括首付比例、贷款信息、分期付款计划等。3.附件三:房屋交付与验收标准规定房屋交付时的标准及验收流程。包括房屋结构、设施设备、水电煤气等验收标准。4.附件四:第三方合作协议明确第三方介入的具体服务内容、责任范围、费用等。包括第三方的工作期限、成果交付要求等。5.附件五:违约责任认定标准列明各种违约行为及相应的责任认定标准。包括违约金的计算方式、赔偿损失的标准等。6.附件六:争议解决协议约定争议解决的方式、机构、程序等。包括仲裁协议、诉讼管辖法院等。7.附件七:合同签订证明证明甲乙双方已签订本合同,并生效。包括合同签订日期、地点、双方签字盖章等。8.附件八:合同附件修改记录记录合同附件的修改内容、日期、双方签字盖章等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为未按约定时间交付房屋;房屋交付时存在严重质量问题;未按约定支付违约金;1.2乙方违约行为未按约定时间支付房款;支付房款时存在欺诈行为;未按约定完成房屋验收。2.责任认定标准:2.1甲方违约责任认定未按约定时间交付房屋:甲方应向乙方支付________元违约金;房屋交付时存在严重质量问题:甲方应承担修复责任,修复费用由甲方承担;未按约定支付违约金:甲方应向乙方支付________元违约金。2.2乙方违约责任认定未按约定时间支付房款:乙方应向甲方支付________元违约金;支付房款时存在欺诈行为:乙方应承担相应的法律责任,并赔偿甲方损失;未按约定完成房屋验收:乙方应承担相应的验收费用。示例说明:甲方违约:甲方未按约定时间交付房屋,导致乙方无法按计划入住。根据合同约定,甲方应向乙方支付________元违约金。乙方违约:乙方未按约定时间支付房款,导致甲方无法按计划收款。根据合同约定,乙方应向甲方支付________元违约金。全文完。2024年度一手房团购协议2本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.双方信息2.1双方名称2.2双方地址2.3双方联系方式3.项目信息3.1项目名称3.2项目地址3.3项目开发商3.4项目规划4.团购数量4.1团购房源数量4.2团购房源类型4.3团购房源面积5.团购价格5.1团购价格标准5.2团购价格调整5.3团购优惠条件6.付款方式6.1付款比例6.2付款时间6.3付款方式7.房源交付7.1房源交付时间7.2房源交付条件7.3房源交付手续8.质量保证8.1房源质量标准8.2质量保修期8.3质量纠纷处理9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.其他约定13.1其他条款13.2其他约定事项14.合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效日期14.3合同备案第一部分:合同如下:第一条定义和解释1.1定义1.1.1“本合同”指《2024年度一手房团购协议》。1.1.2“甲方”指团购方,即购买商品房的单位或个人。1.1.3“乙方”指房地产开发企业,即出售商品房的企业。1.1.4“团购价格”指甲方根据本合同约定的条件,一次性购买的商品房价格。1.1.5“团购房源”指乙方同意按照本合同约定的团购价格出售给甲方的商品房。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义,除非上下文另有说明,否则应按照本条的解释执行。1.2.2任何在本合同中未明确定义的术语,应按照相关法律法规或行业惯例进行解释。第二条双方信息2.1双方名称2.1.1甲方名称:__________________2.1.2乙方名称:__________________2.2双方地址2.2.1甲方地址:__________________2.2.2乙方地址:__________________2.3双方联系方式2.3.1甲方联系方式:__________________2.3.2乙方联系方式:__________________第三条项目信息3.1项目名称3.1.1项目名称:__________________3.2项目地址3.2.1项目地址:__________________3.3项目开发商3.3.1开发商名称:__________________3.3.2开发商地址:__________________3.4项目规划3.4.1项目规划:__________________第四条团购数量4.1团购房源数量4.1.1团购房源数量:__________________4.2团购房源类型4.2.1团购房源类型:__________________4.3团购房源面积4.3.1团购房源面积:__________________第五条团购价格5.1团购价格标准5.1.1团购价格:__________________5.2团购价格调整5.2.1团购价格调整条件:__________________5.2.2团购价格调整方式:__________________5.3团购优惠条件5.3.1团购优惠条件:__________________第六条付款方式6.1付款比例6.1.1付款比例:__________________6.2付款时间6.2.1首付款时间:__________________6.2.2尾款时间:__________________6.3付款方式6.3.1付款方式:__________________第七条房源交付7.1房源交付时间7.1.1房源交付时间:__________________7.2房源交付条件7.2.1房源交付条件:__________________7.3房源交付手续7.3.1房源交付手续:__________________第八条质量保证8.1房源质量标准8.1.1房源质量应符合国家现行建筑工程质量标准及相关法律法规的规定。8.1.2房源质量应符合项目规划批准文件和施工图纸的要求。8.2质量保修期8.2.1房源质量保修期为自交付之日起,住宅类房屋为五年。8.2.2非住宅类房屋的质量保修期根据相关法律法规执行。8.3质量纠纷处理8.3.1甲方对房源质量有异议时,应在交付后七日内向乙方提出书面通知。8.3.2乙方应在接到通知后三十日内对甲方提出的质量异议进行处理。8.3.3如双方对处理结果有争议,可协商解决或提交仲裁机构仲裁。第九条违约责任9.1违约情形9.1.1甲方未按约定时间付款的;9.1.2乙方未按约定时间交付房源的;9.1.3任何一方违反合同约定的其他行为。9.2违约责任9.2.1甲方未按时付款,每逾期一日应向乙方支付应付款额的千分之五作为违约金。9.2.2乙方未按时交付房源,每逾期一日应向甲方支付团购价格千分之五的违约金。9.3违约赔偿9.3.1违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接经济损失。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1除非合同另有约定,争议解决机构为合同签订地的人民法院。10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规和司法程序。第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方在本合同上签字盖章;11.1.2甲方支付首付款;11.1.3乙方收到首付款并确认无误。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的团购数量全部完成;11.2.2双方协商一致解除合同;11.2.3因不可抗力导致合同无法继续履行。11.3合同解除条件11.3.1任何一方违约,另一方有权解除合同;11.3.2发生不可抗力,经双方协商一致解除合同。第十二条合同附件12.1合同附件清单12.1.1项目规划批准文件;12.1.2施工图纸;12.1.3团购价格表;12.1.4其他相关文件。12.2合同附件内容12.2.1合同附件内容与本合同具有同等法律效力。第十三条其他约定13.1其他条款13.1.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2其他约定事项13.2.1双方应遵守国家有关法律法规,履行合同义务。第十四条合同签署与生效14.1合同签署14.1.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。14.1.2双方代表应在合同上签字或盖章。14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。14.3合同备案14.3.1本合同应按照相关法律法规进行备案。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义及范围1.1第三方定义1.1.1“第三方”指本合同签订后,经甲乙双方一致同意,参与合同履行过程中的任何个人、企业或其他组织。1.1.2第三方不包括甲乙双方及其关联公司、员工或家庭成员。1.2第三方范围1.2.1第三方可以包括但不限于:中介方、担保方、监管机构、评估机构、设计单位、施工单位等。第二条第三方介入的约定2.1第三方介入条件2.1.1甲乙双方一致同意,在合同履行过程中引入第三方,以协助完成合同约定的各项义务。2.1.2第三方的介入应不违反国家法律法规和本合同的规定。2.2第三方介入程序2.2.1第三方介入前,甲乙双方应书面通知对方,并取得对方的同意。2.2.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议,明确各方的权利和义务。第三条第三方的权利和义务3.1第三方的权利3.1.1第三方有权根据合作协议,享有合同履行过程中的相关权益。3.1.2第三方有权要求甲乙双方按照合同约定履行义务。3.2第三方的义务3.2.1第三方应按照合作协议,履行其在合同履行过程中的职责。3.2.2第三方应遵守国家法律法规和本合同的规定,维护甲乙双方的合法权益。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额4.1.1第三方因自身原因导致合同履行过程中出现损失,其责任限额应按照合作协议约定。4.1.2如合作协议未约定责任限额,则第三方责任限额应不超过其提供的保证金或担保额度。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系5.1.1第三方应协助甲方履行合同约定的义务,但第三方不承担甲方在合同中的直接责任。5.1.2甲方对第三方的行为承担最终责任。5.2第三方与乙方的关系5.2.1第三方应协助乙方履行合同约定的义务,但第三方不承担乙方在合同中的直接责任。5.2.2乙方对第三方的行为承担最终责任。5.3第三方与甲乙双方的关系5.3.1第三方在合同履行过程中的行为,应遵守甲乙双方的权利义务。5.3.2第三方应协助甲乙双方维护合同关系,不得损害甲乙双方的合法权益。第六条第三方的变更和退出6.1第三方的变更6.1.1第三方变更前,应书面通知甲乙双方,并取得甲乙双方的一致同意。6.1.2第三方变更后,其权利义务应按照新的合作协议执行。6

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论