装饰装修中止施工合同

装饰装修中止施工合同合同编号：__________1.名称：____________________2.住所地：____________________3.法定代表人：____________________4.联系电话：____________________5.电子邮箱：____________________1.名称：____________________2.住所地：____________________3.法定代表人：____________________4.联系电话：____________________5.电子邮箱：____________________第一条中止施工范围1.1本合同范围内，乙方中止原合同约定的施工义务。1.2中止施工的工程范围包括但不限于：__________。第二条中止施工期限2.1本合同约定的中止施工期限自______年______月______日起至______年______月______日止。2.2中止施工期限届满后，如双方未达成续约协议或未能就工程恢复施工达成一致，本合同自动终止。第三条中止施工期间的责任3.1甲方应按照原合同约定，向乙方支付已完成的工程价款。3.2乙方应妥善保管施工现场，确保施工现场的安全、整洁，并承担因此产生的费用。3.3中止施工期间，因不可抗力或其他意外事件导致工程损失的，双方应按照原合同约定承担相应的责任。第四条恢复施工4.1中止施工期限届满前，甲方如需恢复施工，应提前______天书面通知乙方。4.2乙方收到甲方恢复施工通知后，应尽快安排施工，确保工程按原合同约定的工期完成。4.3乙方在中止施工期限内未能完成的工作，应在本合同约定的中止施工期限届满后______天内完成。第五条违约责任5.1甲方未按本合同约定支付工程价款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的______%。5.2乙方未按本合同约定恢复施工的，应向甲方支付违约金，违约金为原合同总价款的______%。第六条争议解决6.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2双方在争议解决过程中，应保持施工场地的整洁和安全，避免不必要的损失。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.装饰装修施工合同2.工程设计图纸3.工程预算书4.工程进度计划5.施工资质证明6.施工人员名单7.材料采购合同8.付款凭证9.工程验收报告10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定支付工程价款，认定为国家规定范围内的违约行为。2.乙方未按合同约定恢复施工，认定为国家规定范围内的违约行为。3.甲方未按合同约定提供施工场地、施工条件等，认定为国家规定范围内的违约行为。4.乙方未按合同约定使用合格材料、施工工艺等，认定为国家规定范围内的违约行为。5.甲方、乙方因不可抗力导致不能履行合同，经双方协商一致，可认定为国家规定范围内的违约行为。三、法律名词及解释：1.装饰装修工程：指对建筑物内部空间进行装饰、装修，提高使用功能和美化环境的活动。2.中止施工：指在合同履行过程中，因特殊情况导致施工暂时停止。3.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.授权代表：指双方在合同履行过程中，有权代表双方处理合同事务的人员。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定支付工程价款：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方支付应付款项，如甲方仍不支付，乙方可依法向人民法院提起诉讼。2.乙方未按约定恢复施工：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方恢复施工，如乙方仍不恢复，甲方可依法向人民法院提起诉讼。3.施工现场安全事故：双方应立即启动应急预案，按预案要求进行事故处理，并承担相应责任。4.工程质量问题：双方应按合同约定进行质量验收，如出现质量问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。5.不可抗力导致不能履行合同：双方应立即协商，根据实际情况调整合同履行计划，必要时可协商解除合同。五、所有应用场景：1.甲方为进行装饰装修工程，与乙方签订《装饰装修施工合同》。2.甲方、乙方因特殊情况，协商一致决定中止原合同的履行。3.中止施