分包合同书格式

分包合同书格式合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2法律法规1.3合同主体第二章分包工程概述2.1分包工程内容2.2分包工程范围2.3分包工程地点2.4分包工程时间第三章分包商的义务与责任3.1分包商的基本义务3.2分包商的技术要求3.3分包商的质量管理3.4分包商的安全责任第四章总包商的义务与责任4.1总包商的基本义务4.2总包商的技术支持4.3总包商的协调管理4.4总包商的支付责任第五章合同价格与支付5.1合同价格5.2支付方式5.3进度付款5.4价格调整第六章工期与进度6.1工期要求6.2进度计划6.3工期延误6.4工期提前第七章质量与检验7.1质量标准7.2检验程序7.3质量问题处理7.4验收与移交第八章安全与环保8.1安全要求8.2环保规定8.3安全事故处理8.4安全生产培训第九章违约责任9.1分包商的违约行为9.2总包商的违约行为9.3违约责任的具体规定第十章争议解决10.1争议解决方式10.2调解与仲裁10.3诉讼管辖第十一章合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件11.3变更与解除的程序第十二章合同的终止与失效12.1合同终止的条件12.2合同失效的原因12.3终止与失效后的处理第十三章附则13.1合同的生效13.2合同的保管13.3合同的修订第十四章合同附件14.1分包工程设计文件14.2分包工程施工图纸14.3技术规范与标准14.4其他相关文件合同编号_________第一章总则1.1定义与解释1.1.2本合同所使用的词语，除非文中另有定义，否则应具有《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规所规定的含义。1.2法律法规1.2.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同主体1.3.1甲方：具备相应资质的总包商名称。1.3.2乙方：具备相应资质的分包商名称。第二章分包工程概述2.1分包工程内容2.1.1乙方分包的工程内容具体包括但不限于：分包工程名称、分包工程的主要工作等。2.2分包工程范围2.2.1乙方分包工程的范围具体包括但不限于：分包工程的地点、分包工程的区域等。2.3分包工程地点2.3.1乙方分包工程的地点具体位于：项目地址。2.4分包工程时间2.4.1乙方应按照甲方的要求，在约定的时间内完成分包工程的施工。第三章分包商的义务与责任3.1分包商的基本义务3.1.1乙方应按照本合同约定的内容、范围、地点、时间完成分包工程的施工。3.1.2乙方应按照甲方的要求，提供相关施工图纸、设计文件等技术资料。3.2分包商的技术要求3.2.1乙方应按照甲方提供的技术要求、施工图纸、设计文件等进行施工。3.2.2乙方应保证分包工程的施工质量、安全、进度等满足甲方的要求。3.3分包商的质量管理3.3.1乙方应建立健全质量管理体系，确保分包工程的质量符合相关法律法规及甲方要求。3.3.2乙方应对分包工程的施工过程进行自检、互检、专检，确保工程质量。3.4分包商的安全责任3.4.1乙方应按照相关法律法规、甲方要求进行施工，确保施工过程中的人员安全和工程安全。第四章总包商的义务与责任4.1总包商的基本义务4.1.1甲方应按照本合同的约定，向乙方支付分包工程的价款。4.1.2甲方应对乙方进行技术交底，提供施工图纸、设计文件等技术资料。4.2总包商的技术支持4.2.1甲方应提供必要的技术支持，协助乙方解决施工过程中遇到的技术问题。4.2.2甲方应对乙方进行技术培训，确保乙方了解施工图纸、设计文件等技术资料。4.3总包商的协调管理4.3.1甲方应负责协调分包工程的施工，确保施工过程中的进度、质量、安全等满足要求。4.3.2甲方应对乙方进行现场管理，监督乙方的施工过程，确保工程质量。4.4总包商的支付责任4.4.1甲方应按照本合同约定的付款方式、付款时间向乙方支付分包工程的价款。第五章合同价格与支付5.1合同价格5.1.1本合同分包工程的合同价格具体为：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。5.2支付方式5.2.1甲方应按照本合同约定的付款方式向乙方支付分包工程的价款。5.3进度付款5.3.1甲方应按照乙方的施工进度，按约定的比例向乙方支付分包工程的价款。5.4价格调整5.4.1除本合同另有约定外，分包工程的合同价格不得调整。第六章工期与进度6.1工期要求6.1.1乙方应按照本合同约定的时间完成分包工程的施工。6.2进度计划6.2.1乙方应制定详细的施工进度计划，并提交甲方备案。6.3工期延误6.3.1乙方如因自身原因导致工期延误，应按照本合同的约定承担违约责任。6.3.2乙方如因甲方原因导致工期延误，甲方应按照本合同的约定承担违约责任。6.4工期提前6第八章安全与环保8.1安全要求8.1.1乙方应遵守国家和地方有关施工安全的规定，严格按照安全技术规范进行施工。8.1.2乙方应建立健全安全生产责任制度，对施工现场进行定期安全检查。8.2环保规定8.2.1乙方应遵守国家和地方有关环境保护的规定，确保施工过程中不对环境造成污染。8.2.2乙方应采取有效措施，妥善处理施工过程中的废弃物和噪音等污染源。8.3安全事故处理8.3.1发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施控制事态，并及时报告甲方及相关部门。8.3.2乙方应承担因自身原因造成的安全事故的责任，并承担相应的赔偿责任。8.4安全生产培训8.4.1乙方应对施工现场所有施工人员进行安全生产教育和培训，确保施工人员掌握必要的安全知识和技能。第九章违约责任9.1分包商的违约行为9.1.1乙方未按照约定完成分包工程的，应按照本合同的约定承担违约责任。9.1.2乙方未按照约定质量标准完成分包工程的，应按照本合同的约定承担违约责任。9.2总包商的违约行为9.2.1甲方未按照约定时间支付价款的，应按照本合同的约定承担违约责任。9.2.2甲方未按照约定提供技术支持或协调管理的，应按照本合同的约定承担违约责任。9.3违约责任的具体规定9.3.1违约方应承担因违约产生的直接经济损失及甲方因此产生的其他损失。9.3.2违约方应支付合同总价款的违约金作为违约赔偿。第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2调解与仲裁10.2.1双方可以约定仲裁委员会进行仲裁。10.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼管辖10.3.1任何一方提起诉讼时，应向合同签订地人民法院提起。第十一章合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.1.1双方同意变更合同的，可以签订书面变更协议，作为本合同的附件。11.1.2变更协议应明确变更的内容、范围、时间等事项。11.2合同解除的条件11.2.1双方同意解除合同的，可以签订书面解除协议，作为本合同的附件。11.2.2解除协议应明确解除的原因、解除的时间、解除后的处理等事项。11.3变更与解除的程序11.3.1变更或解除协议应经双方协商一致，并签订书面协议。11.3.2变更或解除协议签订后，双方应按照变更或解除协议的约定履行各自的权利和义务。第十二章合同的终止与失效12.1合同终止的条件12.1.1分包工程完成后，本合同即终止。12.1.2双方同意提前终止合同的，可以签订书面终止协议，作为本合同的附件。12.2合同失效的原因12.2.1本合同因履行完毕而失效。12.2.2本合同因双方同意解除或终止而失效。12.3终止与失效后的处理12.3.1合同终止或失效后，双方应按照合同约定处理合同终止或失效后的事宜。第十三章附则13.1合同的生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.1.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。13.2合同的保管13.2.1双方应妥善保管本合同及其附件。13.2.2任何一方不得擅自转让或泄露本合同内容。13.3合同的修订13.3.1双方同意对本合同进行修订的，应签订书面修订协议，作为本合同的附件。13.3.2修订协议多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明11.4甲方对乙方的监督和管理11.4.1甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和管理。11.4.2甲方应定期对乙方进行现场检查，确保乙方的施工符合合同约定和相关规定。11.4.3甲方有权要求乙方对不符合质量标准或安全规定的情况进行整改。12.1合同终止的条件12.1.1本合同终止的条件除包括第十二章12.1.1规定的内容外，还包括：（1）乙方严重违反合同约定，甲方有权终止合同；（2）乙方丧失继续履行合同的能力，甲方有权终止合同；（3）因不可抗力原因导致合同无法履行，甲方有权终止合同。12.2合同失效的原因12.2.1本合同失效的原因除包括第十二章12.2.1规定的内容外，还包括：（1）双方同意提前终止合同；（2）乙方自愿放弃合同权利和义务；（3）法律规定合同失效的其他原因。12.3终止与失效后的处理12.3.1合同终止或失效后，甲方应按照合同约定处理合同终止或失效后的事宜，包括但不限于：（1）支付乙方已完成的工程价款；（2）退还乙方已支付的押金或其他费用；（3）办理相关工程交接手续。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明11.5乙方对甲方的配合与协助11.5.1乙方应按照甲方的要求，提供与工程相关的技术资料和施工图纸。11.5.2乙方应协助甲方进行施工现场的管理和协调，确保工程的顺利进行。11.5.3乙方应按照甲方的要求，参加相关会议和验收工作。12.4乙方对合同的履行12.4.1乙方应按照合同约定的质量标准、进度要求和安全规定履行合同义务。12.4.2乙方应确保分包工程的施工质量和安全，不得擅自降低工程质量标准。12.4.3乙方应在合同约定的期限内完成分包工程，如有延误，应承担相应的违约责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明11.6中介方的职责11.6.1中介方应按照甲乙双方的约定，协助甲方和乙方完成合同的签订和履行。11.6.2中介方应负责协调甲乙双方的关系，处理合同履行过程中的争议和问题。11.6.3中介方应按照合同约定，收取中介费用，并提供相应的服务。12.5中介方的违约责任12.5.1中介方未按照约定协助甲方和乙方完成合同的签订和履行的，应承担违约责任。12.5.2中介方未按照约定协调甲乙双方关系的，应承担违约责任。12.5.3中介方未按照约定收取中介费用或提供服务的，应承担违约责任。13.4合同的修订13.4.1合同修订的条件除包括第十三章13.3.1规定的内容外，还包括：（1）因国家法律法规变化，需要对合同进行修订；（2）因工程实际情况变化，需要对合同进行修订；（3）甲乙双方协商一致，认为有必要对合同进行修订。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程设计文件2.分包工程施工图纸3.技术规范与标准4.安全生产管理制度5.施工组织设计6.施工方案7.合同变更协议8.合同解除协议9.争议解决仲裁协议10.合同履行监督报告11.工程质量验收记录12.安全生产验收记录13.工程进度报告14.合同解除或终止证明文件15.法律法规要求的其他附件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成分包工程的，属于违约行为。2.乙方未按照约定质量标准完成分包工程的，属于违约行为。3.乙方未按照约定时间完成分包工程的，属于违约行为。4.甲方未按照约定时间支付价款的，属于违约行为。5.甲方未按照约定提供技术支持或协调管理的，属于违约行为。6.乙方未遵守施工现场的安全规定，导致安全事故的，属于违约行为。7.乙方未按照相关法律法规进行环境保护的，属于违约行为。8.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.分包工程：指总包商将其合同范围内的一部分工程或工作分包给其他承包商完成的行为。2.总包商：指在建设项目中承担主要责任和风险，负责整个工程的设计、采购、施工、验收等工作的承包商。3.分包商：指在建设项目中承担总包商委托的某一部分工程或工作，向总包商支付分包费用的承包商。4.违约行为：指合同当事人违反合同约定，违反合同义务的行为。5.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的民事责任，包括损害赔偿、违约金等。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。7.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁委员会进行裁决的一种争议解决方式。8.诉讼：指合同双方通过法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理和判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取