专业分包劳务合同样本

专业分包劳务合同样本合同目录第一章总则1.1合同双方的定义与资质1.2分包工程的范围与内容1.3合同文件的组成1.4合同的生效与解释第二章合同的履行2.1分包劳务的交付与验收2.2工程进度与质量要求2.3分包方的义务与责任2.4总包方的义务与责任第三章合同价格与支付3.1合同价格的确定3.2付款方式与时间3.3价格调整机制3.4税务与保险责任第四章工程变更与调整4.1工程变更的程序4.2变更内容的确定与审批4.3工程调整的后果与责任第五章合同的解除与终止5.1合同解除的条件5.2合同终止的程序5.3解除与终止后的权利与义务第六章违约责任与争议解决6.1违约行为的界定6.2违约责任的具体承担6.3争议解决的途径与方法第七章合同的保密与信息披露7.1保密信息的范围与保护期限7.2信息披露的要求与程序第八章合同的转让与分包8.1合同转让的条件与程序8.2分包行为的管理与监督第九章不可抗力与风险责任9.1不可抗力的认定与后果9.2风险责任的分配与承担第十章法律适用与争议解决10.1合同适用的法律10.2争议解决的地点与机构第十一章合同的签订与生效11.1合同签订的程序与要求11.2合同的生效条件与时间第十二章合同的终止与解除12.1合同终止的条件与程序12.2合同解除的后果与责任第十三章其他条款13.1合同的修改与补充13.2合同的保管与使用第十四章附件14.1附件的构成与内容14.2附件的有效性与解释合同编号：_________第一章总则1.1合同双方的定义与资质1条款双方定义：本合同双方分别为【总包方名称】和【分包方名称】，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就【工程名称】专业分包劳务事宜，签订本合同。1.2分包工程的范围与内容2条款工程范围：本合同所指分包工程包括【具体分包内容】等，具体工程内容和范围以附件形式明确。1.3合同文件的组成1.4合同的生效与解释4条款合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至【工程竣工日期】。4条款合同解释：本合同的解释权归双方共同所有，对于合同内容的解释应参照合同文本，如有争议，应共同协商解决。第二章合同的履行2.1分包劳务的交付与验收5条款交付与验收：分包方应按照合同约定的时间、质量、标准完成分包劳务，总包方应按照约定进行验收。2.2工程进度与质量要求6条款工程进度：分包方应按照合同约定的工程进度完成工作，如有延期，应提前通知总包方并采取补救措施。6条款质量要求：分包方应保证分包劳务的质量符合国家相关标准和合同约定，总包方有权对分包工程进行质量检查。2.3分包方的义务与责任7条款义务与责任：分包方应遵守国家法律法规，严格按照合同约定进行施工，确保工程安全，不得转包或违法分包。2.4总包方的义务与责任8条款义务与责任：总包方应按合同约定支付分包价款，提供施工条件，负责工程的管理与协调。第三章合同价格与支付3.1合同价格的确定9条款价格确定：本合同总价款为【金额】元，具体价格构成以附件形式明确。3.2付款方式与时间10条款付款方式：合同价款支付方式为【支付方式】，如进度付款、验收合格付款等。10条款付款时间：总包方应按照合同约定的时间节点支付分包价款。3.3价格调整机制11条款价格调整：因市场物价波动或其他不可抗力因素导致成本变化，双方可协商调整合同价格。3.4税务与保险责任12条款税务：分包方应依法缴纳税款，并承担由此产生的费用。12条款保险：分包方应按国家规定购买施工期间所需的各种保险，并提交保险凭证。第四章工程变更与调整4.1工程变更的程序13条款变更程序：如发生工程变更，分包方应向总包方提出书面变更申请，经双方确认后方可实施。4.2变更内容的确定与审批14条款变更内容：变更内容应明确变更的工程量、价款、工期等影响因素，并经双方协商一致。4.3工程调整的后果与责任15条款调整后果：因工程变更导致的费用增加或工期延误，双方应按约定承担相应的责任。第五章合同的解除与终止5.1合同解除的条件16条款解除条件：在合同履行过程中，如发生不可抗力或双方协商一致，可以解除合同。5.2合同终止的程序17条款终止程序：合同终止前，分包方应完成工程扫尾工作，并将工程交总包方验收。5.3解除与终止后的权利与义务18条款权利与义务：合同解除或终止后，双方应按照约定处理合同未了事项，分包方应承担相应的违约责任。第六章违约责任与争议解决6.1违约行为的界定19条款违约行为：双方应严格按照合同约定履行各自义务，如发生违约行为，应承担违约责任。6.2违约责任的具体承担20条款违约责任：违约方应赔偿因此给对方造成的损失，并支付违约金。6.3争议解决的途径与方法21条款争议解决：双方发生合同争议时，应协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。第七章合同的第八章合同的转让与分包8.1合同转让的条件与程序22条款转让条件：未经对方书面同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。22条款转让程序：如需转让合同权利义务，应书面通知对方，并提交相关转让文件。8.2分包行为的管理与监督23条款分包管理：分包方不得转包或违法分包工程，总包方有权对分包工程进行监督管理。第九章不可抗力与风险责任9.1不可抗力的认定与后果24条款不可抗力：不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，导致合同无法履行或造成损失的，双方互不承担责任。9.2风险责任的分配与承担25条款风险责任：双方应承担合同履行过程中的自然风险和市场风险，具体风险责任分配按合同约定执行。第十章法律适用与争议解决10.1合同适用的法律26条款法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。10.2争议解决的地点与机构27条款争议解决：双方发生合同争议时，可以选择仲裁或诉讼解决，仲裁地点为【仲裁地点】，法院管辖地为【法院管辖地】。第十一章合同的签订与生效11.1合同签订的程序与要求28条款签订程序：本合同经双方代表签字盖章后成立，并自签字盖章之日起生效。11.2合同的生效条件与时间29条款生效条件：本合同自签字盖章之日起生效，有效期至【工程竣工日期】。第十二章合同的终止与解除12.1合同终止的条件与程序30条款终止条件：合同终止前，分包方应完成工程扫尾工作，并将工程交总包方验收。12.2合同解除的后果与责任31条款解除后果：合同解除或终止后，双方应按照约定处理合同未了事项，分包方应承担相应的违约责任。第十三章其他条款13.1合同的修改与补充32条款修改补充：本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以以书面形式进行修改或补充。13.2合同的保管与使用33条款保管使用：双方应妥善保管本合同及相关文件，未经对方同意，不得泄露给第三方。第十四章附件14.1附件的构成与内容34条款附件构成：本合同附件包括工程量清单、分包工程范围、技术要求等文件。14.2附件的有效性与解释35条款附件效力：附件与本合同具有同等法律效力，双方应按照附件规定履行合同义务。（合同方签字盖章处）甲方（总包方）：_________乙方（分包方）：_________签订日期：【年】年【月】月【日】日多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明36条款甲方管理费：甲方应向乙方支付管理费，费率按合同总价款的【百分比】计算，管理费支付方式与合同价款支付方式相同。说明：甲方作为总包方，负责对整个工程的管理和协调，因此需向乙方支付管理费，以补偿乙方在工程管理中的费用支出。37条款甲方协调义务：甲方应负责协调与工程相关的政府审批、交通管制等工作，确保工程顺利进行。说明：甲方作为总包方，有责任协调工程相关的政府审批等事宜，保障工程的顺利进行。38条款甲方质量监督：甲方有权对乙方施工过程进行质量监督，要求乙方按合同约定和国家标准进行施工。说明：甲方作为总包方，对工程质量有监督权，有权要求乙方按照合同约定和国家标准进行施工，以确保工程质量。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明39条款乙方施工准备：乙方应按照合同约定，自行负责施工前的准备工作，包括场地平整、临时设施建设等。说明：乙方作为分包方，有责任做好施工前的准备工作，确保工程按时开工。40条款乙方施工质量：乙方应保证分包工程的施工质量，如发生质量问题，乙方应承担修复费用并支付违约金。说明：乙方作为分包方，对分包工程的施工质量负有直接责任，如发生质量问题，乙方应承担相应的经济责任。41条款乙方安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。说明：乙方作为分包方，有责任做好施工现场的安全生产管理工作，确保工程施工过程中的安全。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明42条款第三方中介服务费：如合同履行过程中涉及第三方中介服务，中介费用由甲方承担。说明：第三方中介在合同履行过程中提供服务，中介费用由甲方承担，以保证合同的顺利履行。43条款第三方中介的职责：第三方中介应按照合同约定，提供专业、高效的服务，协助双方履行合同义务。说明：第三方中介在合同履行过程中提供专业服务，有责任协助双方履行合同义务，确保合同的顺利实施。44条款第三方中介的违约责任：如第三方中介未能履行合同约定的义务，应承担违约责任，赔偿因此给对方造成的损失。说明：第三方中介在合同履行过程中如发生违约行为，应承担相应的违约责任，以保障合同双方的合法权益。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.分包工程范围3.技术要求4.管理费支付明细5.安全生产管理方案6.质量监督记录7.施工进度计划8.保险凭证9.政府审批文件10.交通管制方案11.乙方施工准备报告12.施工质量检验报告13.安全生产验收记录14.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付价款，视为违约。2.甲方未提供施工条件或协调工作导致工程延期，视为违约。3.甲方未按约定进行质量监督，导致工程质量问题，视为违约。4.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。5.乙方施工质量不符合约定或国家标准，视为违约。6.乙方未遵守安全生产规定，导致安全事故，视为违约。7.第三方中介未按约定提供服务，视为违约。8.任何一方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.分包：指承包商将合同的一部分工作委托给其他承包商完成。3.总包：指承包商整体承担合同工作，并对分包商的工作进行协调和管理。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.仲裁：指合同双方协商一致，通过第三方仲裁机构解决合同争议。6.诉讼：指合同双方通过法院解决合同争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整施工计划，必要时增派人力物力。2.质量问题：及时整改，重新检验，支付违约金。3.安全事故：立即启动应