安全防护劳务分包合同的

安全防护劳务分包合同的合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2分包工程的范围与内容1.3分包合同的组成文件1.4分包合同的生效与解释第二章劳务分包商的责任与义务2.1分包商的资质与能力要求2.2分包商的安全防护措施2.3分包商的人员与管理2.4分包商的质量与进度要求第三章安全防护措施3.1安全防护计划3.2安全防护设施与设备3.3安全防护培训与教育3.4安全事故的处理与责任第四章工程价款与支付4.1工程价款的确定4.2支付方式与支付时间4.3价款调整的条件与方法4.4工程款的支付与结算第五章工期与进度5.1工期的约定5.2进度计划的编制与执行5.3工期延误的处理5.4提前完成工期的奖励与补偿第六章质量控制与验收6.1质量标准与要求6.2质量控制的方法与程序6.3验收的条件与程序6.4质量问题的处理与责任第七章违约责任与赔偿7.1违约行为的认定与处理7.2违约责任的承担方式7.3赔偿的计算与支付7.4不可抗力与意外事件第八章合同的变更、解除与终止8.1合同变更的条件与程序8.2合同解除的条件与程序8.3合同终止的条件与程序8.4解除或终止合同后的处理第九章争议解决9.1争议解决的方式与程序9.2仲裁的申请与进行9.3法院诉讼的选择与进行9.4仲裁与诉讼的效力第十章信息与沟通10.1信息的交流与报告10.2沟通渠道的建立与维护10.3保密条款与信息保护10.4信息的保存与使用第十一章合同的监督与管理11.1合同的监督机构与职责11.2管理措施与方法11.3合同管理的记录与归档11.4合同管理的评估与改进第十二章法律、法规与标准12.1适用法律、法规与标准12.2分包合同的法律效力12.3法律法规的变更与适用12.4标准规范的更新与遵守第十三章其他条款13.1技术与技术支持13.2保险与安全保障13.3环境保护与资源节约13.4合同的转让与分包第十四章附则14.1名词解释14.2合同的附件与补充14.3合同的签订与生效14.4合同的修订与更新合同编号：SFLL2023第一章总则1.1定义与解释1.1.2本合同所称的安全防护劳务分包工程是指业主委托分包商按照本合同约定的范围、标准和质量要求，对工程项目进行安全防护施工的活动。1.2分包工程的范围与内容1.2.1分包工程包括但不限于：安全防护设施的安装、调试、维修和拆除，安全防护措施的咨询与服务等。1.2.2分包工程的具体范围和内容以附件一的形式明确。1.3分包合同的组成文件1.3.1本合同由合同、附件一、附件二、双方协商一致的其他文件组成。1.3.2合同的附件一、附件二等文件是本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。1.4分包合同的生效与解释1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2本合同的解释权归双方共同所有，双方应本着诚实信用、公平原则对本合同进行解释和执行。第二章劳务分包商的责任与义务2.1分包商的资质与能力要求2.1.1乙方应具备国家规定的从事安全防护劳务分包业务所需的资质证书和专业技术能力。2.1.2乙方应对其分包工程的安全、质量、进度等承担全部责任。2.2分包商的安全防护措施2.2.1乙方应按照甲方提供的工程安全防护要求，制定详细的安全防护方案，并报甲方审批。2.2.2乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规、标准和规范，进行安全防护施工。2.3分包商的人员与管理2.3.1乙方应确保分包工程所需人员的数量和质量，保证施工过程中的安全和效率。2.3.2乙方应对其员工进行必要的安全生产教育和技能培训，提高员工的安全意识和操作技能。2.4分包商的质量与进度要求2.4.1乙方应确保分包工程的质量符合国家相关标准和甲方的要求。2.4.2乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。第三章安全防护措施3.1安全防护计划3.1.1乙方应根据工程特点和施工进度，制定详细的安全防护计划，并提交甲方审批。3.1.2甲方应对乙方的安全防护计划进行审查，并提出修改意见。3.2安全防护设施与设备3.2.1乙方应根据安全防护计划，配置必要的防护设施和设备，并确保其安全有效。3.3安全防护培训与教育3.3.1乙方应对施工人员进行安全防护知识和技能的培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。3.3.2乙方应定期组织安全教育活动，加强施工人员的安全意识。3.4安全事故的处理与责任3.4.1乙方应建立健全安全事故的处理机制，对发生的安全事故及时进行报告和处理。3.4.2乙方应对因分包工程导致的人身伤亡、财产损失承担全部责任。第四章工程价款与支付4.1工程价款的确定4.1.1乙方向甲方提交的工程报价应详细列明工程项目的各项费用。4.1.2甲方应对乙方的工程报价进行审查，并在合同约定的时间内予以确认。4.2支付方式与支付时间4.2.1本合同的支付方式分为进度付款和验收付款。4.2.2进度付款的支付时间为乙方完成工程进度计划约定的工作内容的70%。4.2.3验收付款的支付时间为工程验收合格后的30%。4.3价款调整的条件与方法4.3.1合同履行过程中，如遇工程量增减、变更等情况，双方应协商调整合同价款。4.3.2价款调整的具体条件和方法由双方在合同附件二中约定。第八章合同的变更、解除与终止8.1合同变更的条件与程序8.1.1在合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，双方可协商变更合同内容。8.1.2合同变更需双方签订书面变更协议，并经双方盖章确认。8.2合同解除的条件与程序8.2.1在合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，双方可协商解除合同。8.2.2合同解除需双方签订书面解除协议，并经双方盖章确认。8.3合同终止的条件与程序8.3.1合同终止的条件和程序由双方在合同附件二中约定。8.3.2合同终止后，乙方应按照甲方的要求撤出施工场地，并办理相关手续。第九章争议解决9.1争议解决的方式与程序9.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，双方同意选择仲裁或诉讼解决争议。9.2仲裁的申请与进行9.2.1双方同意将争议提交__________仲裁委员会进行仲裁。9.2.2仲裁程序和规则按照仲裁委员会的规定执行。9.3法院诉讼的选择与进行9.3.1双方同意如争议无法通过仲裁解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。9.3.2诉讼程序和规则按照法院的规定执行。9.4仲裁与诉讼的效力9.4.1无论仲裁结果还是法院判决，均对双方具有法律约束力。9.4.2仲裁或诉讼费用由败诉方承担，或由双方协商确定。第十章信息与沟通10.1信息的交流与报告10.1.1乙方应定期向甲方报告工程进度、质量及安全等情况。10.1.2甲方应积极了解乙方的施工情况，并提供必要的支持和帮助。10.2沟通渠道的建立与维护10.2.1双方应建立畅通的沟通渠道，确保信息的及时、准确交流。10.2.2双方指定的项目负责人应负责日常沟通与协调工作。10.3保密条款与信息保护10.3.1双方应对合同内容及双方间的沟通信息予以保密。10.3.2未经对方同意，不得向第三方披露合同内容及双方间的沟通信息。10.4信息的保存与使用10.4.1双方应将合同文件及履行过程中的重要文件妥善保存。10.4.2双方同意合理使用对方提供的技术资料、商业秘密等。第十一章合同的监督与管理11.1合同的监督机构与职责11.1.1甲乙双方应设立专门的合同监督机构，负责合同履行过程中的监督与管理工作。11.1.2双方合同监督机构应相互沟通，确保合同的顺利履行。11.2管理措施与方法11.2.1双方应采取有效措施，确保合同履行过程中的质量、安全、进度等方面的要求得到满足。11.2.2双方应定期对合同履行情况进行检查、评估和改进。11.3合同管理的记录与归档11.3.1双方应将合同履行过程中的重要文件、资料等进行记录和归档。11.3.2归档资料应包括工程进度、质量、安全等方面的信息。11.4合同管理的评估与改进11.4.1双方应定期对合同管理进行评估，发现问题及时改进。11.4.2双方应共同努力，提高合同管理的水平和效果。第十二章其他条款12.1技术与技术支持12.1.1甲方应向乙方提供与工程相关的技术资料和指导。12.1.2乙方应按照甲方的要求，采用先进的技术手段进行施工。12.2保险与安全保障12.2.1乙方应按照甲方要求，为施工人员购买社会保险和意外伤害保险。12.2.2乙方应确保施工过程中的安全防护措施得到有效实施。1多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方权利与义务的补充1.1甲方应保证其提供的工程资料、技术要求等内容的准确性和完整性。1.2甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保施工质量符合合同约定。1.3甲方应按照合同约定及时支付工程价款，不得无故拖延或拒付。2.乙方施工行为的规范2.1乙方应严格按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。2.2乙方应遵守合同约定的施工进度计划，如因特殊情况导致延误，应提前通知甲方并协商解决。2.3乙方应保证施工安全，严格按照安全防护方案进行施工，防止安全事故的发生。3.工程变更与解除合同的条件3.1合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，双方可协商变更合同内容。3.2合同解除的条件和程序由双方在合同附件二中约定。4.争议解决方式的补充4.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。4.2如协商不成，双方同意选择仲裁或诉讼解决争议。5.信息与沟通的补充5.1乙方应定期向甲方报告工程进度、质量及安全等情况。5.2甲方应积极了解乙方的施工情况，并提供必要的支持和帮助。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方权利与义务的补充1.1乙方应保证其分包工程的质量符合国家相关标准和甲方的要求。1.2乙方应按照合同约定及时完成工程，不得无故拖延或提前完成。1.3乙方应对其员工进行必要的安全生产教育和技能培训，提高员工的安全意识和操作技能。2.施工过程中的协调与配合2.1乙方应主动与甲方沟通，协调解决施工过程中遇到的问题。2.2乙方应按照甲方的要求，提供与工程相关的技术资料和施工方案。3.工程价款支付与结算的补充3.1甲方应按照合同约定及时支付工程价款，不得无故拖延或拒付。3.2乙方应提供合法的税务发票，以便甲方进行税前扣除。4.争议解决方式的补充4.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。4.2如协商不成，双方同意选择仲裁或诉讼解决争议。5.信息与沟通的补充5.1乙方应定期向甲方报告工程进度、质量及安全等情况。5.2甲方应积极了解乙方的施工情况，并提供必要的支持和帮助。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的职责与义务1.1第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，确保合同双方的权益。1.2第三方中介应具备相关专业资质，并能提供合法的执业证书。2.第三方中介的介入条件2.1当甲方和乙方在合同履行过程中发生争议时，双方均可以书面形式请求第三方中介介入。2.2第三方中介的介入应基于双方的共同意愿，并签订书面协议。3.第三方中介的调解结果3.1第三方中介的调解结果对双方具有法律约束力，双方应予以尊重和执行。3.2如双方对调解结果仍有异议，可依法申请仲裁或提起诉讼。4.第三方中介的费用4.1第三方中介的费用由双方协商确定，并应在合同中明确。4.2第三方中介的费用应在调解结果出来后，根据实际情况进行支付。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：安全防护方案2.附件二：工程量清单3.附件三：工程进度计划4.附件四：质量验收标准5.附件五：安全防护设施与设备清单6.附件六：安全事故应急预案7.附件七：技术资料与图纸8.附件八：分包商资质证书9.附件九：工程价款支付与结算表格10.附件十：合同变更、解除与终止协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：a.未按合同约定支付工程价款b.未按合同约定提供工程资料和技术支持c.未按合同约定履行监督和管理职责2.乙方违约行为：a.未按合同约定完成工程质量b.未按合同约定履行施工安全和环境保护义务c.未按合同约定履行信息沟通与报告义务3.违约行为的认定：a.违反合同约定的事实存在b.违反合同约定的行为对另一方造成了损害c.违反合同约定的行为经另一方提出后，未能在合理期限内纠正三、法律名词及解释：1.分包：指甲方将其工程的一部分工作委托给乙方完成的行为。2.安全防护：指为保护施工人员、设备、材料和工程本身的安全，采取的各种预防措施。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.质量验收：指对工程质量进行检验和评定，以确保工程符合预定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误解决办法：双方应