建设工程补充施工合同(2025年)

建设工程补充施工合同(2025年)合同编号：__________一、工程概况1.1工程项目名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程总价：__________1.5工程进度：__________二、合同履行2.1乙方应按照主合同约定的时间、质量、安全等要求，完成工程项目的施工。2.2乙方在施工过程中应遵守国家法律法规、行业标准和甲方规章制度，确保工程顺利进行。2.3甲方应按照主合同约定的付款方式及时支付乙方工程进度款，确保乙方施工不受资金影响。2.4甲方应提供乙方施工所需的场地、设施、资料等，确保乙方施工顺利进行。2.5甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。三、合同价款与支付3.1补充协议范围内的工程价款为：__________元（大写：__________元整）。3.2甲方支付乙方工程进度款的比例为：__________%。3.3甲方支付乙方工程进度款的时间为：__________。3.4乙方完成工程后，应向甲方提供完整的工程资料，包括施工图纸、验收报告等。四、工程变更4.1如有变更事项，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。4.2变更协议应明确变更内容、工程价款、工期等事项。4.3变更协议经双方签字盖章后生效，成为本合同的组成部分。五、违约责任5.1甲乙双方应严格按照主合同和本补充协议的约定履行各自的权利和义务。5.2如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本补充协议自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日附件：__________（相关文件、资料等）一、附件列表：

1.建设工程施工合同主合同

2.工程项目设计文件

3.工程项目施工图纸

4.工程质量验收标准

5.工程项目进度计划

6.工程款项支付凭证

7.工程变更协议

8.违约金计算公式

9.争议解决仲裁协议

10.法律法规、政策文件等支持性文件二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付工程进度款，认定为违约行为。

2.乙方未按约定时间完成工程，认定为违约行为。

3.乙方施工质量不符合约定标准，认定为违约行为。

4.甲方未提供施工所需场地、设施、资料等，认定为违约行为。

5.甲方未协调解决乙方施工过程中遇到的问题，认定为违约行为。

6.双方未按约定履行各自权利和义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中约定的委托人，负责委托乙方进行工程建设的一方。

2.乙方：指合同中约定的受托人，负责按约定完成工程建设的一方。

3.工程价款：指乙方完成工程建设所需支付的报酬。

4.工程进度款：指甲方按照乙方完成工程进度支付的款项。

5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整工期，如需乙方加班或增加人员，甲方应支付相应费用。

2.工程质量问题：

解决办法：乙方负责修复，并根据情况支付违约金。

3.甲方未支付工程进度款：

解决办法：乙方有权暂停施工，甲方应及时支付欠款。

4.乙方未按约定完成工程：

解决办法：乙方应支付违约金，并按照甲方要求补救。

5.施工过程中出现争议：

解决办法：双方协商解决，无法解决可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设等。

2.适用于工程项目施工过程中，因主合同未明确事项或新情况所需补充协议。

3