施工质量协议责任书范本版3篇_第1页
施工质量协议责任书范本版3篇_第2页
施工质量协议责任书范本版3篇_第3页
施工质量协议责任书范本版3篇_第4页
施工质量协议责任书范本版3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME施工质量协议责任书范本版合同目录第一章总则第一条款定义与解释第二条款适用范围第三条款协议签订与生效第四条款协议变更与解除第二章施工质量要求第一条款质量标准第二条款设计文件与图纸第三条款材料与设备要求第四条款施工工艺与验收第三章施工过程管理第一条款施工进度与工期第二条款施工现场管理第三条款施工安全与环保第四条款施工变更与调整第四章质量检查与验收第一条款质量检查程序第二条款验收标准与方法第三条款验收结果处理第四条款质量保证期第五章责任与义务第一条款施工单位责任第二条款监理单位责任第三条款设计单位责任第四条款材料供应商责任第六章违约责任第一条款违约行为界定第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿计算第四条款违约责任追究第七章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第四条款争议解决费用第八章协议终止第一条款终止条件第二条款终止程序第三条款终止后的处理第四条款终止后的权利义务第九章保密条款第一条款保密范围第二条款保密义务第三条款保密责任第四条款保密期限第十章其他条款第一条款本协议的解释第二条款本协议的效力第三条款不可抗力第四条款协议附件第十一章协议的附件第一条款附件一:施工质量标准第二条款附件二:施工进度计划第三条款附件三:施工图纸及技术要求第四条款附件四:施工变更及调整记录第十二章争议解决条款第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第四条款争议解决费用第十三章协议终止条款第一条款终止条件第二条款终止程序第三条款终止后的处理第四条款终止后的权利义务第十四章违约责任条款第一条款违约行为界定第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿计算第四条款违约责任追究合同编号_________第一章总则第一条款定义与解释(1)“施工质量”指施工过程中所达到的质量标准。(2)“施工单位”指承担施工任务的单位。(3)“监理单位”指对施工过程进行监督管理的单位。(4)“设计单位”指负责设计工作的单位。(5)“材料供应商”指提供施工所需材料的单位。1.2本协议适用于施工单位、监理单位、设计单位及材料供应商之间的施工质量责任关系。1.3本协议自双方签字盖章之日起生效。1.4本协议的任何变更或解除,必须经双方协商一致,并以书面形式作出。第二章施工质量要求第一条款质量标准2.1施工单位应按照国家及行业标准、设计文件及图纸要求进行施工,确保工程质量达到规定的质量标准。第二条款设计文件与图纸2.2施工单位必须严格按照设计文件及图纸进行施工,不得擅自修改设计。第三条款材料与设备要求2.3施工单位应使用符合国家及行业标准、设计要求的质量合格的建筑材料和设备。第四条款施工工艺与验收2.4施工单位应采用先进、合理的施工工艺,确保施工质量。第三章施工过程管理第一条款施工进度与工期3.1施工单位应按照施工进度计划进行施工,确保工程按期完工。第二条款施工现场管理3.2施工单位应加强施工现场管理,确保施工环境整洁、安全。第三条款施工安全与环保3.3施工单位应严格遵守国家有关安全生产和环境保护的法律、法规,确保施工安全与环保。第四条款施工变更与调整3.4施工过程中如需变更设计或调整施工方案,施工单位应及时与监理单位、设计单位协商,并办理相关手续。第四章质量检查与验收第一条款质量检查程序4.1施工单位应建立健全质量检查制度,定期进行自检。第二条款验收标准与方法4.2验收应按照国家及行业标准、设计文件及图纸要求进行。第三条款验收结果处理4.3验收不合格的工程,施工单位应立即进行整改,直至合格。第四条款质量保证期4.4工程质量保证期为自竣工验收合格之日起一年。第五章责任与义务第一条款施工单位责任5.1施工单位应按照合同约定,保证工程质量达到规定的标准。第二条款监理单位责任5.2监理单位应对施工过程进行监督检查,确保施工质量。第三条款设计单位责任5.3设计单位应确保设计文件及图纸的准确性,对设计变更负责。第四条款材料供应商责任5.4材料供应商应提供符合质量标准的材料,对材料质量负责。第六章违约责任第一条款违约行为界定(1)未按约定完成施工任务;(2)施工质量不符合约定标准;(3)未按约定进行质量检查与验收;(4)未按约定履行其他合同义务。第二条款违约责任承担6.2违约方应承担违约责任,包括但不限于:(1)支付违约金;(2)赔偿损失;(3)承担其他违约责任。第三条款违约赔偿计算6.3违约赔偿的计算方法如下:(1)违约金按合同金额的百分比计算;(2)损失赔偿按实际损失计算。第四条款违约责任追究6.4违约责任追究方式如下:(1)协商解决;(2)仲裁;(3)诉讼。第七章争议解决第一条款争议解决方式(1)仲裁;(2)诉讼。第二条款争议解决机构7.2争议解决机构的选择如下:(1)双方协商确定的仲裁机构;(2)有管辖权的人民法院。第三条款争议解决程序7.3争议解决程序如下:(1)提出争议;(2)争议解决机构受理;(3)进行调查取证;(4)作出裁决或判决。第四条款争议解决费用7.4争议解决费用由败诉方承担,或由双方协商分担。第八章协议终止第一条款终止条件8.1协议终止的条件包括但不限于:(1)本协议约定的工期或质量保证期届满;(2)双方协商一致同意终止本协议;(3)因不可抗力导致本协议无法履行;(4)一方严重违约,另一方提出终止请求。第二条款终止程序8.2协议终止的程序如下:(1)一方提出终止请求;(2)另一方在收到请求后进行审查;(3)双方达成终止协议;(4)办理终止手续。第三条款终止后的处理(2)结算工程款项;(3)处理剩余材料及设备;(4)办理相关证件和资料移交。第四条款终止后的权利义务(1)已完成的工程按约定支付款项;(3)违约责任按本协议约定承担;(4)其他未尽事宜,双方协商解决。第九章保密条款第一条款保密范围9.1双方对本协议内容及其履行过程中的信息负有保密义务。第二条款保密义务9.2双方不得向任何第三方泄露本协议内容或相关信息。第三条款保密责任9.3如一方违反保密义务,导致另一方遭受损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。第四条款保密期限9.4保密期限自本协议生效之日起至协议终止后三年。第十章其他条款第一条款本协议的解释10.1本协议的解释以中文为准。第二条款本协议的效力10.2本协议具有法律效力,对双方具有约束力。第三条款不可抗力10.3如因不可抗力导致本协议无法履行,双方互不承担责任。第四条款协议附件10.4本协议的附件与本协议具有同等法律效力。第十一章协议的附件第一条款附件一:施工质量标准第二条款附件二:施工进度计划第三条款附件三:施工图纸及技术要求第四条款附件四:施工变更及调整记录第十二章争议解决条款第一条款争议解决方式(1)仲裁;(2)诉讼。第二条款争议解决机构12.2争议解决机构的选择如下:(1)双方协商确定的仲裁机构;(2)有管辖权的人民法院。第三条款争议解决程序12.3争议解决程序如下:(1)提出争议;(2)争议解决机构受理;(3)进行调查取证;(4)作出裁决或判决。第四条款争议解决费用12.4争议解决费用由败诉方承担,或由双方协商分担。第十三章协议终止条款第一条款终止条件13.1协议终止的条件包括但不限于:(1)本协议约定的工期或质量保证期届满;(2)双方协商一致同意终止本协议;(3)因不可抗力导致本协议无法履行;(4)一方严重违约,另一方提出终止请求。第二条款终止程序13.2协议终止的程序如下:(1)一方提出终止请求;(2)另一方在收到请求后进行审查;(3)双方达成终止协议;(4)办理终止手续。第三条款终止后的处理(2)结算工程款项;(3)处理剩余材料及设备;(4)办理相关证件和资料移交。第四条款终止后的权利义务(1)已完成的工程按约定支付款项;(3)违约责任按本协议约定承担;(4)其他未尽事宜,双方协商解决。第十四章违约责任条款第一条款违约行为界定(1)未按约定完成施工任务;(2)施工质量不符合约定标准;(3)未按约定进行质量检查与验收;(4)未按约定履行其他合同义务。第二条款违约责任承担14.2违约方应承担违约责任,包括但不限于:(1)支付违约金;(2)赔偿损失;(3)承担其他违约责任。第三条款违约赔偿计算14.3违约赔偿的计算方法如下:(1)违约金按合同金额的百分比计算;(2)损失赔偿按实际损失计算。第四条款违约责任追究14.4违约责任追究方式如下:(1)协商解决;(2)仲裁;(3)诉讼。施工单位(盖章):授权代表(签字):日期:监理单位(盖章):授权代表(签字):日期:设计单位(盖章):授权代表(签字):日期:材料供应商(盖章):授权代表(签字):日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明附加条款一:甲方决策权1.1甲方对本协议的执行享有最终决策权,包括但不限于施工方案、进度安排、质量标准等方面的决策。1.2甲方有权根据项目需求,对施工过程中出现的问题作出调整和决策。附加条款二:进度款支付条件2.1甲方应根据施工进度和质量情况,按合同约定支付进度款。2.2甲方有权对施工单位提交的进度款支付申请进行审核,并在确认无误后支付。附加条款三:工程验收标准3.1甲方有权制定工程验收标准,并监督施工单位按照该标准进行施工。3.2甲方有权组织工程验收,并对验收结果负责。附加条款四:合同变更程序4.1任何合同变更必须经甲方同意,并由双方书面确认。4.2合同变更应明确变更内容、变更原因、变更期限及变更后的合同条款。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明附加条款一:乙方施工自主权5.1乙方在遵守国家法律法规和合同约定的前提下,享有施工过程中的自主权。5.2乙方有权根据实际情况调整施工方案,但需及时通知甲方并取得甲方同意。附加条款二:乙方进度款支付申请6.1乙方应根据施工进度和质量情况,按合同约定向甲方提交进度款支付申请。6.2甲方应在收到乙方支付申请后五个工作日内完成审核,并支付进度款。附加条款三:乙方质量保证7.1乙方应保证施工质量符合合同约定和国家标准。7.2乙方应承担因施工质量问题导致的损失和责任。附加条款四:乙方施工责任8.1乙方应按照合同约定,对施工过程中的安全、环保等问题负责。8.2乙方应确保施工过程中的安全措施得到有效实施,防止安全事故发生。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明附加条款一:第三方中介职责9.1第三方中介在本协议中负责监督和管理施工过程,确保施工质量和进度。9.2第三方中介有权对施工单位的施工方案、进度和质量进行检查和评估。附加条款二:第三方中介费用10.1第三方中介费用由双方协商确定,并在合同中明确。10.2第三方中介费用应包含在合同总价中,由甲方支付。附加条款三:第三方中介报告11.1第三方中介应定期向甲方提交施工过程报告,包括施工进度、质量、安全等方面的情况。11.2第三方中介报告应真实、客观、公正,甲方有权根据报告内容对施工单位进行监督和管理。附加条款四:第三方中介责任12.1第三方中介应对其报告的真实性、客观性、公正性负责。12.2如因第三方中介的过错导致甲方遭受损失,第三方中介应承担相应的赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:施工质量标准2.附件二:施工进度计划3.附件三:施工图纸及技术要求4.附件四:施工变更及调整记录5.附件五:第三方中介资质证明6.附件六:合同变更记录7.附件七:进度款支付申请及审核记录8.附件八:工程验收报告9.附件九:第三方中介报告二、违约行为及认定:1.违约行为:未按约定完成施工任务施工质量不符合约定标准未按约定进行质量检查与验收未按约定履行其他合同义务未按时支付进度款违反施工安全与环保规定违反保密条款未按约定处理合同终止后的相关事宜2.违约行为认定:通过现场检查、文件审查、第三方中介报告等方式认定违约行为需有证据支持,包括但不限于照片、视频、文字记录等三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。3.诉讼:指当事人通过法院进行诉讼,解决争议的司法程序。4.违约金:指合同当事人一方违约时,根据法律规定或合同约定,向守约方支付的一定数额的金钱。5.损失赔偿:指违约方因违约行为给守约方造成的实际损失,违约方应予以赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度滞后解决办法:及时沟通,调整施工计划,确保按期完成工程。2.问题:施工质量问题解决办法:立即停止施工,查找原因,进行整改,重新验收。3.问题:进度款支付争议解决办法:依据合同约定和实际情况,进行协商解决。4.问题:保密信息泄露解决办法:加强保密意识,对泄露信息进行追责。五、所有应用场景:1.公共基础设施建设项目2.房地产开发项目3.工业与民用建筑项目4.机电安装工程5.装修装饰工程6.建设工程承包合同7.施工监理合同8.施工设计合同9.材料供应合同10.建设工程咨询合同施工质量协议责任书范本版1合同目录第一章总则第一条款定义与解释第二条款目的与原则第三条款适用范围第二章双方基本情况第一条款施工单位基本信息第二条款监理单位基本信息第三条款业主单位基本信息第三章施工质量要求第一条款施工质量标准第二条款质量检查与验收第三条款质量事故处理第四章责任划分第一条款施工单位责任第二条款监理单位责任第三条款业主单位责任第五章施工进度管理第一条款施工进度计划第二条款进度调整与控制第三条款违约责任第六章质量保证措施第一条款质量保证体系第二条款质量控制措施第三条款质量改进措施第七章质量验收与评定第一条款质量验收标准第二条款质量评定程序第三条款质量评定结果第八章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决机构第九章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿计算第十章合同解除与终止第一条款合同解除条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除与终止程序第十一章合同履行与变更第一条款合同履行要求第二条款合同变更程序第三条款合同变更内容第十二章合同履行监督第一条款监督机构与人员第二条款监督方式与内容第三条款监督结果处理第十三章合同附件第一条款附件内容第二条款附件效力第十四章合同生效与终止第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第三条款合同生效与终止时间合同编号_________第一章总则第一条款定义与解释1.2“施工质量”指施工过程中所达到的质量标准。1.3“监理单位”指负责对施工过程进行监督和管理的第三方机构。1.4“业主单位”指委托施工单位进行施工的单位。第二条款目的与原则2.1本协议的目的是明确施工质量要求,确保工程质量达到合同约定的标准。2.2本协议遵循诚实信用、公平合理、质量第一的原则。第三条款适用范围3.1本协议适用于本项目的施工全过程,包括但不限于设计、施工、验收等阶段。第二章双方基本情况第一条款施工单位基本信息1.1施工单位名称、地址、联系人及联系方式。第二条款监理单位基本信息2.1监理单位名称、地址、联系人及联系方式。第三条款业主单位基本信息3.1业主单位名称、地址、联系人及联系方式。第三章施工质量要求第一条款施工质量标准1.1施工质量应符合国家现行有关质量标准、规范和设计文件的要求。1.2施工单位应确保施工质量达到合同约定的标准。第二条款质量检查与验收2.1施工单位应按照合同约定进行自检,监理单位应进行抽检。2.2质量检查与验收应按照国家有关标准和规范执行。第三条款质量事故处理3.1发生质量事故时,施工单位应立即采取措施进行处理,并及时报告监理单位和业主单位。3.2质量事故的处理应按照国家有关法律法规和合同约定执行。第四章责任划分第一条款施工单位责任1.1施工单位负责确保施工质量达到合同约定的标准。1.2施工单位应按照合同约定进行自检,并及时向监理单位报告检查结果。第二条款监理单位责任2.1监理单位负责对施工过程进行监督和管理,确保施工质量符合合同约定。2.2监理单位应定期对施工单位进行检查,并对检查结果进行记录和报告。第三条款业主单位责任3.1业主单位负责对施工质量进行监督,并有权要求施工单位进行整改。3.2业主单位应按照合同约定支付工程款。第五章施工进度管理第一条款施工进度计划1.1施工单位应编制施工进度计划,并报监理单位和业主单位审批。1.2施工进度计划应包括施工各阶段的起止时间、主要工程量等。第二条款进度调整与控制2.1施工过程中,如因客观原因导致进度延误,施工单位应提出调整计划,并报监理单位和业主单位审批。2.2监理单位和业主单位应监督施工单位按调整后的进度计划执行。第三条款违约责任3.1施工单位未按进度计划执行,导致工期延误的,应承担相应的违约责任。第六章质量保证措施第一条款质量保证体系1.1施工单位应建立完善的质量保证体系,确保施工质量。1.2质量保证体系应包括质量管理制度、质量责任制度等。第二条款质量控制措施2.1施工单位应采取有效措施,对施工过程进行质量控制。2.2质量控制措施应包括原材料检验、过程检验、成品检验等。第三条款质量改进措施3.1施工单位应定期对施工质量进行分析,找出问题,并提出改进措施。3.2质量改进措施应得到监理单位和业主单位的认可。第七章质量验收与评定第一条款质量验收标准1.1质量验收应按照国家有关标准和规范执行。1.2质量验收标准应包括施工质量、安全、环保等方面。第二条款质量评定程序2.1质量评定程序应包括自评、互评、专家评审等环节。2.2质量评定结果应形成书面报告,并由各方签字确认。第三条款质量评定结果3.1质量评定结果分为合格、不合格两种。3.2合格的工程应予以验收,不合格的工程应进行整改。第八章争议解决第一条款争议解决方式8.1双方发生争议时,应通过友好协商解决。8.2若协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁。第二条款争议解决程序8.1提交仲裁的争议,应按照仲裁机构的规则进行。8.2仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。第三条款争议解决机构8.1争议解决机构应为双方共同认可的仲裁委员会。第九章违约责任第一条款违约情形9.1违约情形包括但不限于:未按时完成工程、施工质量不合格、违反合同约定等。第二条款违约责任承担9.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:赔偿损失、支付违约金等。第三条款违约赔偿计算9.1违约赔偿的计算应依据合同约定及实际情况进行。第十章合同解除与终止第一条款合同解除条件10.1合同解除条件包括但不限于:一方违约、不可抗力等。第二条款合同终止条件10.1合同终止条件包括但不限于:工程完工、合同约定的终止条件等。第三条款合同解除与终止程序10.1合同解除或终止,双方应提前通知对方,并按照合同约定办理相关手续。第十一章合同履行与变更第一条款合同履行要求11.1双方应严格按照合同约定履行各自义务。第二条款合同变更程序11.1合同变更应经双方协商一致,并以书面形式确定。第三条款合同变更内容11.1合同变更内容应包括但不限于:工程范围、质量标准、工期等。第十二章合同履行监督第一条款监督机构与人员12.1监督机构应为合同约定的监理单位。第二条款监督方式与内容12.1监督方式包括但不限于:现场检查、资料审查等。12.2监督内容应包括但不限于:施工质量、进度、安全等。第三条款监督结果处理12.1监督结果应形成书面报告,并由监理单位提交给双方。第十三章合同附件第一条款附件内容13.1附件应包括但不限于:合同副本、图纸、技术规范等。第二条款附件效力13.1附件与本合同具有同等法律效力。第十四章合同生效与终止第一条款合同生效条件14.1合同自双方签字盖章之日起生效。第二条款合同终止条件14.1合同终止条件包括但不限于:工程完工、合同约定的终止条件等。第三条款合同生效与终止时间14.1合同生效时间以合同签订日期为准。14.2合同终止时间以合同约定的终止条件实现之日为准。施工单位(盖章):法定代表人(签字):日期:监理单位(盖章):法定代表人(签字):日期:业主单位(盖章):法定代表人(签字):日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明第一条甲方决策权1.1甲方对本项目的施工质量、进度、费用等方面拥有最终决策权。1.2甲方有权对施工单位的施工计划、技术方案等进行审核和批准。第二条甲方监督权2.1甲方有权对施工单位的施工过程进行监督检查,确保施工质量符合要求。2.2甲方有权要求施工单位提供施工质量检测报告及相关资料。第三条甲方支付义务3.1甲方应按照合同约定及时支付工程款,不得无故拖延或克扣。3.2甲方在支付工程款前,有权对施工质量进行验收,验收合格后方可支付。第四条甲方变更权4.1甲方有权根据项目需要,对施工内容、进度计划等进行合理变更。4.2任何变更均应以书面形式通知施工单位,并达成书面变更协议。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明第一条乙方主导权1.1乙方对本项目的施工质量、进度、费用等方面拥有主导权。1.2乙方有权对施工单位的施工计划、技术方案等进行审核和监督。第二条乙方质量控制权2.1乙方应负责对施工质量进行严格把控,确保施工质量达到合同约定标准。2.2乙方有权要求施工单位进行质量整改,直至满足要求。第三条乙方进度管理权3.1乙方应负责对施工进度进行管理,确保工程按期完成。3.2乙方有权对施工单位的进度计划进行调整,以保证工程进度。第四条乙方费用控制权4.1乙方应负责对施工费用进行控制,确保工程成本合理。4.2乙方有权对施工单位的费用使用情况进行审查,发现违规行为及时制止。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明第一条第三方中介职责1.1第三方中介应负责对施工项目的质量、进度、费用等方面进行独立监督和管理。1.2第三方中介应具备相关资质和经验,确保其监督工作的公正性和有效性。第二条第三方中介报告2.1第三方中介应定期向甲方、乙方和施工单位提交监督报告,报告内容包括但不限于:施工质量、进度、费用等方面的情况。2.2第三方中介的报告应真实、客观、公正,对施工单位的施工情况进行评价。第三条第三方中介费用3.1第三方中介的费用应由甲方、乙方和施工单位共同承担。3.2第三方中介的费用应在合同中明确约定,并按约定支付。第四条第三方中介争议解决4.1第三方中介在执行职责过程中如与甲方、乙方或施工单位发生争议,应通过协商解决。4.2若协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同文本2.施工图纸及技术规范3.施工进度计划4.质量检测报告5.付款凭证6.第三方中介监督报告7.合同变更协议8.争议解决协议9.仲裁裁决书(如有)10.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:施工单位未按时完成工程或质量不合格。监理单位未履行监督职责,导致工程质量问题。业主单位未按时支付工程款。施工单位未按合同约定进行整改。第三方中介未履行独立监督职责。2.违约认定:违约行为的认定应以合同约定、国家法律法规和行业标准为依据。违约行为的认定需有相关证据支持,如检测报告、现场照片、视频等。三、法律名词及解释:1.仲裁:指由双方当事人自愿选择的中立第三方机构,对合同纠纷进行裁决的争议解决方式。2.违约金:指合同一方违约时,应向守约方支付的一定金额的补偿。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。4.独立第三方:指与合同双方当事人无直接利益关系,能够独立、客观地履行监督职责的机构或个人。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工单位未按计划完成工程。解决办法:督促施工单位按计划执行,必要时进行进度调整,并追究违约责任。2.问题:施工质量不符合要求。解决办法:要求施工单位进行整改,必要时进行质量检测,并追究违约责任。3.问题:业主单位未按时支付工程款。解决办法:与业主单位协商解决,必要时通过法律途径维护自身权益。4.问题:第三方中介未履行监督职责。解决办法:与第三方中介沟通,如问题严重,可更换第三方中介。五、所有应用场景:1.新建工程项目。2.改扩建工程项目。3.维修保养工程项目。4.公共设施建设。5.工业生产项目。6.房地产开发项目。7.城市基础设施建设项目。施工质量协议责任书范本版2合同目录第一章总则第一条款合同依据第二条款合同目的第三条款合同适用范围第四条款合同期限第五条款合同生效第六条款合同解除第七条款合同终止第八条款合同争议解决第二章施工质量要求第一条款施工质量标准第二条款施工质量检验第三条款施工质量问题处理第四条款施工质量责任第三章施工进度要求第一条款施工进度计划第二条款施工进度调整第三条款施工进度监控第四条款施工进度责任第四章施工安全要求第一条款施工安全措施第二条款施工安全事故处理第三条款施工安全责任第五章施工材料要求第一条款施工材料质量要求第二条款施工材料检验第三条款施工材料责任第六章施工变更第一条款施工变更程序第二条款施工变更处理第三条款施工变更责任第七章施工验收第一条款施工验收标准第二条款施工验收程序第三条款施工验收责任第八章付款方式第一条款付款方式第二条款付款时间第三条款付款条件第四条款付款责任第九章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任第三条款违约处理第十章合同解除与终止第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同终止条件第四条款合同终止程序第十一章合同终止后的处理第一条款合同终止后的资产处理第二条款合同终止后的债务处理第三条款合同终止后的责任处理第十二章保密条款第一条款保密内容第二条款保密义务第三条款违约责任第十三章合同附件第一条款附件内容第二条款附件效力第十四章合同签署第一条款签署主体第二条款签署程序第三条款签署效力合同编号_________第一章总则第一条款合同依据第二条款合同目的:明确约定本合同旨在规范施工质量,确保工程质量符合国家相关标准和规定。第三条款合同适用范围:明确约定本合同适用于所有参与施工的工程项目。第四条款合同期限:约定合同的有效期限,包括起始和终止日期。第五条款合同生效:明确约定合同自双方签字盖章之日起生效。第六条款合同解除:明确约定合同在何种情况下可以被解除。第七条款合同终止:明确约定合同在何种情况下可以终止。第二章施工质量要求第一条款施工质量标准:明确约定施工质量应达到的标准,包括国家、行业或项目特有的质量要求。第二条款施工质量检验:规定施工质量检验的方法、时间、频率及检验结果的判定标准。第三条款施工质量问题处理:明确约定发现施工质量问题后的处理流程和责任归属。第四条款施工质量责任:明确约定各方的施工质量责任,包括施工单位、监理单位等。第三章施工进度要求第一条款施工进度计划:规定施工进度计划的编制、审核、执行及调整程序。第二条款施工进度调整:明确约定在施工过程中如需调整进度计划,应遵循的程序和责任。第三条款施工进度监控:规定施工进度监控的方式、方法及监控结果的处理。第四条款施工进度责任:明确约定各方在施工进度方面的责任。第四章施工安全要求第一条款施工安全措施:明确约定施工过程中应采取的安全措施和标准。第二条款施工安全事故处理:规定施工安全事故的报告、调查、处理及责任追究程序。第三条款施工安全责任:明确约定各方在施工安全方面的责任。第五章施工材料要求第一条款施工材料质量要求:规定施工材料的质量标准、采购流程及检验要求。第二条款施工材料检验:明确约定施工材料的检验方法、时间、频率及检验结果的判定标准。第三条款施工材料责任:明确约定各方的施工材料责任,包括材料供应商、施工单位等。第六章施工变更第一条款施工变更程序:规定施工变更的申请、审核、批准及实施程序。第二条款施工变更处理:明确约定施工变更的处理方式、责任划分及影响评估。第三条款施工变更责任:明确约定各方在施工变更方面的责任。第七章施工验收第一条款施工验收标准:明确约定施工验收的标准和程序。第二条款施工验收程序:规定施工验收的具体步骤、时间安排及参与人员。第三条款施工验收责任:明确约定各方在施工验收方面的责任。第八章付款方式第一条款付款方式:约定合同项下的付款方式,包括预付款、进度款、竣工结算款等。第二条款付款时间:明确约定各阶段付款的具体时间节点。第三条款付款条件:规定付款的条件,如施工质量合格、进度符合要求等。第四条款付款责任:明确约定各方在付款过程中的责任和义务。第九章违约责任第一条款违约情形:列举合同中可能出现的违约行为。第二条款违约责任:规定违约方的责任承担方式,包括赔偿、违约金等。第三条款违约处理:明确约定违约处理的程序和方式。第十章合同解除与终止第一条款合同解除条件:列举合同解除的具体条件。第二条款合同解除程序:规定合同解除的申请、通知、确认等程序。第三条款合同终止条件:列举合同终止的具体条件。第四条款合同终止程序:规定合同终止的申请、通知、确认等程序。第十一章合同终止后的处理第一条款合同终止后的资产处理:规定合同终止后剩余资产的处理方式。第二条款合同终止后的债务处理:明确约定合同终止后债务的承担和处理。第三条款合同终止后的责任处理:规定合同终止后各方责任的划分和处理。第十二章保密条款第一条款保密内容:明确约定合同中涉及到的保密信息内容。第二条款保密义务:规定各方在保密方面的义务和责任。第三条款违约责任:明确约定违反保密条款的违约责任。第十三章合同附件第一条款附件内容:列举合同附件的具体内容。第二条款附件效力:规定合同附件的效力与合同相同。第十四章合同签署第一条款签署主体:明确约定合同签署的各方主体。第二条款签署程序:规定合同签署的具体程序和方式。第三条款签署效力:明确约定合同签署后的法律效力。甲方(盖章):授权代表(签字):日期:乙方(盖章):授权代表(签字):日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款第一条款:甲方作为项目主导方,拥有对施工项目的最终决策权。第二条款:甲方有权对施工设计、施工方案进行审核和调整。第三条款:甲方应定期召开项目协调会议,确保施工进度和质量。2.甲方监督责任条款第一条款:甲方应指定专人负责施工项目的监督管理。第二条款:甲方监督人员有权对施工现场进行不定期的检查。第三条款:甲方监督人员应确保施工质量符合合同约定。3.甲方付款保障条款第一条款:甲方应确保合同约定的付款时间节点内完成付款。第二条款:甲方应设立专门的资金账户,用于支付施工款项。第三条款:甲方违反付款义务时,应承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款第一条款:乙方作为施

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论