2024年数据中心硬装施工与维护合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年数据中心硬装施工与维护合同本合同目录一览1.施工准备1.1施工现场准备1.2施工图纸与技术要求1.3施工人员与设备配置2.施工进度安排2.1施工阶段划分2.2各阶段施工时间安排2.3施工进度调整机制3.施工质量要求3.1质量标准与规范3.2质量检查与验收3.3质量问题处理4.材料与设备供应4.1材料与设备清单4.2材料与设备采购4.3材料与设备验收5.施工安全与环境保护5.1施工安全措施5.2环境保护措施5.3事故处理与报告6.施工变更与调整6.1变更申请与审批6.2变更实施与监督6.3变更费用结算7.施工验收与交付7.1验收标准与程序7.2验收时间与地点7.3验收报告与交付8.施工后期维护8.1维护范围与内容8.2维护周期与频率8.3维护费用与结算9.施工合同履行9.1合同履行主体9.2合同履行义务9.3合同履行监督10.违约责任与赔偿10.1违约行为界定10.2违约责任承担10.3赔偿方式与标准11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同附件与补充13.1合同附件内容13.2合同补充协议13.3合同附件与补充的效力14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同生效与终止日期第一部分：合同如下：第一条施工准备1.1施工现场准备1.1.1施工现场必须符合国家相关法律法规和行业标准。1.1.2施工现场应具备施工所需的临时设施，如办公区、生活区、材料堆场等。1.1.3施工现场应设置明显的安全警示标志，确保施工人员的人身安全。1.2施工图纸与技术要求1.2.1承包方应按照招标文件提供的施工图纸和技术要求进行施工。1.2.2承包方应确保施工图纸的准确性和完整性，如有疑问应及时与招标方沟通确认。1.2.3施工图纸的修改和变更需经招标方同意，并办理相应的手续。1.3施工人员与设备配置1.3.1承包方应按照施工图纸和技术要求配备相应数量的施工人员。1.3.2施工人员应具备相应的专业技能和资质证书。1.3.3承包方应确保施工设备的正常运行和及时维护。第二条施工进度安排2.1施工阶段划分2.1.1施工项目划分为前期准备、主体施工、验收交付三个阶段。2.1.2每个阶段的具体工作内容和时间节点由合同双方协商确定。2.2各阶段施工时间安排2.2.1前期准备阶段：自合同签订之日起至主体施工开始前，预计时间为30天。2.2.2主体施工阶段：自主体施工开始之日起至主体结构完成，预计时间为120天。2.2.3验收交付阶段：自主体结构完成后至竣工验收合格，预计时间为30天。2.3施工进度调整机制2.3.1因不可抗力等原因导致施工进度延误，双方应协商调整施工时间。2.3.2如施工进度延误超过合同规定期限，双方应按照合同约定承担相应的违约责任。第三条施工质量要求3.1质量标准与规范3.1.1施工质量应符合国家相关质量标准和规范要求。3.1.2施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行施工。3.2质量检查与验收3.2.1施工过程中应定期进行质量检查，确保施工质量符合要求。3.2.2验收前应组织专家对施工质量进行验收，确保工程质量合格。3.3质量问题处理3.3.1施工过程中发现的质量问题应及时进行处理，并记录处理过程。3.3.2如因质量问题导致合同履行受阻，双方应协商解决。第四条材料与设备供应4.1材料与设备清单4.1.1合同中应详细列明所需材料与设备的名称、规格、型号、数量等。4.1.2承包方应按照清单要求采购材料与设备。4.2材料与设备采购4.2.1承包方应确保材料与设备的采购符合国家相关法律法规和行业标准。4.2.2采购的材料与设备应符合合同要求的质量标准。4.3材料与设备验收4.3.1采购的材料与设备到货后，双方应共同进行验收。4.3.2验收合格的材料与设备方可投入使用。第五条施工安全与环境保护5.1施工安全措施5.1.1承包方应制定施工安全措施，确保施工人员的人身安全。5.1.2施工现场应设置安全警示标志，防止安全事故发生。5.2环境保护措施5.2.1施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响。5.2.2如因施工导致环境污染，承包方应承担相应的责任。5.3事故处理与报告5.3.1发生安全事故后，承包方应立即采取措施，减少损失。5.3.2承包方应按照国家相关规定及时向有关部门报告事故情况。第六条施工变更与调整6.1变更申请与审批6.1.1施工过程中如需变更，承包方应向招标方提出书面变更申请。6.1.2招标方应在收到申请之日起5个工作日内予以审批。6.2变更实施与监督6.2.1经审批同意的变更，承包方应按照变更内容进行实施。6.2.2招标方应派员对变更实施情况进行监督。6.3变更费用结算6.3.1变更产生的费用按照合同约定进行结算。6.3.2如变更费用超过原合同金额，双方应协商解决。第七条施工验收与交付7.1验收标准与程序7.1.1验收标准应符合国家相关质量标准和规范要求。7.1.2验收程序应按照合同约定进行。7.2验收时间与地点7.2.1验收时间应在合同约定的范围内。7.2.2验收地点应选在施工场地或双方约定的其他地点。7.3验收报告与交付7.3.1验收完成后，双方应共同签署验收报告。7.3.2验收合格的工程，承包方应按照合同约定的时间进行交付。第八条施工后期维护8.1维护范围与内容8.1.1维护范围包括但不限于数据中心的基础设施、网络设备、服务器等。8.1.2维护内容包括设备的日常巡检、故障排除、定期保养、软件升级等。8.2维护周期与频率8.2.1维护周期为一年，自工程验收合格之日起计算。8.2.2日常巡检每周至少一次，定期保养每季度一次。8.3维护费用与结算8.3.1维护费用包含在合同总价中，按年度进行结算。8.3.2如发生超出合同约定范围的维修，双方另行协商费用。第九条施工合同履行9.1合同履行主体9.1.1承包方为合同履行主体，负责施工项目的实施。9.1.2招标方为合同履行监督主体，负责监督合同的履行情况。9.2合同履行义务9.2.1承包方应按照合同约定的时间、质量、费用等要求完成施工任务。9.2.2招标方应按照合同约定提供必要的施工条件和支持。9.3合同履行监督9.3.1招标方应定期对施工进度、质量、安全等方面进行监督检查。9.3.2承包方应接受招标方的监督检查，并及时整改存在的问题。第十条违约责任与赔偿10.1违约行为界定10.1.1违约行为包括但不限于未按时完成施工、施工质量不合格、违反合同约定等。10.1.2违约行为的界定以合同约定为准。10.2违约责任承担10.2.1承包方未按时完成施工或施工质量不合格，应承担相应的违约责任。10.2.2招标方未履行合同义务，也应承担相应的违约责任。10.3赔偿方式与标准10.3.1违约方应按照合同约定支付违约金。10.3.2违约金的具体数额由双方协商确定。第十一条争议解决方式11.1争议解决途径11.1.1双方应通过友好协商解决争议。11.1.2如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为双方共同认可的仲裁委员会。11.3争议解决费用11.3.1争议解决费用由败诉方承担，除非仲裁委员会另有裁决。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1如一方严重违约，另一方有权解除合同。12.1.2如发生不可抗力事件，致使合同无法履行，双方可协商解除合同。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的施工任务完成，合同终止。12.2.2双方协商一致解除合同，合同终止。12.3合同解除与终止程序12.3.1合同解除或终止前，双方应书面通知对方。12.3.2合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行结算。第十三条合同附件与补充13.1合同附件内容13.1.1合同附件包括施工图纸、技术规范、设备清单等。13.1.2合同附件作为合同不可分割的部分。13.2合同补充协议13.2.1双方可就合同内容进行补充协议，补充协议作为合同附件。13.3合同附件与补充的效力13.3.1合同附件与补充协议具有同等法律效力。第十四条合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签署合同，并经双方法定代表人或授权代表签字盖章。14.1.2合同签订后，双方应按照合同约定履行各自义务。14.2合同终止条件14.2.1合同约定的施工任务完成，合同终止。14.2.2双方协商一致解除合同，合同终止。14.3合同生效与终止日期14.3.1合同自双方签署之日起生效。14.3.2合同终止日期以合同约定或双方协商一致为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1本合同中的第三方是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理或其他辅助服务的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方的责权利15.2.1第三方应按照合同约定，提供专业、高效的服务，并对服务质量负责。15.2.2第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。15.2.3第三方在合同履行过程中，享有相应的知情权、参与权和监督权。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲乙双方之间是服务与被服务的关系，第三方不参与甲乙双方的权利义务分配。15.3.2第三方应独立于甲乙双方，不得偏袒任何一方。16.第三方介入的附加条款16.1第三方介入的申请与批准16.1.1甲乙双方在合同履行过程中，如需引入第三方，应提前向对方提出申请。16.1.2对方应在收到申请之日起5个工作日内予以批准或拒绝。16.2第三方介入的条件16.2.1第三方应具备相应的资质和能力，能够满足合同履行需求。16.2.2第三方应承诺遵守国家相关法律法规和行业标准。16.3第三方介入的合同16.3.1第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订相应的服务合同，明确双方的权利义务。16.3.2第三方服务合同作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。17.第三方责任限额17.1第三方责任界定17.1.1第三方在履行服务过程中，因自身原因造成的损失，由第三方承担相应责任。17.1.2第三方在履行服务过程中，因不可抗力等原因造成的损失，由甲乙双方共同承担。17.2第三方责任限额17.2.1第三方责任限额由甲乙双方在第三方服务合同中约定，但不得超过合同总价的10%。17.2.2如第三方责任限额不足以弥补损失，甲乙双方可根据实际情况，要求第三方增加责任限额。17.3第三方责任赔偿17.3.1第三方在履行服务过程中，如造成甲乙双方损失，应按照合同约定进行赔偿。17.3.2赔偿方式包括但不限于金钱赔偿、恢复原状、更换设备等。18.第三方介入的监督与管理18.1甲乙双方对第三方介入的服务进行监督与管理，确保服务质量和进度。18.2第三方应接受甲乙双方的监督与管理，并及时汇报服务进展情况。18.3第三方介入的变更与调整18.3.1如需变更或调整第三方介入的服务内容，甲乙双方应与第三方协商一致。18.3.2变更或调整后的服务内容应作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入过程中，如发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。19.2如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁，仲裁机构应尊重第三方的合法权益。19.3第三方介入的争议解决费用19.3.1第三方介入的争议解决费用由责任方承担，除非仲裁委员会另有裁决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸与技术规范详细要求和说明：提供符合国家相关标准和规范的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，以及详细的技术规范和要求。2.材料与设备清单详细要求和说明：列明所需材料的品牌、型号、规格、数量、产地等，以及设备的型号、规格、数量、性能参数等。3.施工进度计划详细要求和说明：制定详细的施工进度计划，包括各个阶段的开始和结束时间，以及关键节点的控制。4.质量检验报告详细要求和说明：定期提交质量检验报告，包括原材料、半成品、成品的质量检验结果，以及不合格品的处理措施。5.安全生产记录详细要求和说明：记录施工现场的安全生产情况，包括安全教育培训、安全检查、事故处理等。6.环境保护措施记录详细要求和说明：记录施工现场的环境保护措施实施情况，包括废水、废气、固体废弃物的处理方法。7.第三方服务合同详细要求和说明：与第三方签订的服务合同，明确双方的权利义务、服务内容、费用支付等。8.验收报告详细要求和说明：工程验收完成后，由第三方或甲乙双方共同签署的验收报告，确认工程质量合格。9.违约责任认定报告详细要求和说明：在发生违约行为时，由甲乙双方或第三方出具的违约责任认定报告，明确违约方和违约责任。10.争议解决协议详细要求和说明：在发生争议时，甲乙双方或第三方达成的争议解决协议，包括争议解决方式、时间、地点等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按时完成施工示例说明：若合同约定工期为120天，实际完成时间为150天，则承包方构成违约。2.施工质量不合格责任认定标准：施工过程中或验收时，发现工程质量不符合国家相关标准和规范。示例说明：在验收过程中发现某部分墙体裂缝超过规范要求，承包方需承担修复责任。3.违反合同约定责任认定标准：未按照合同约定履行义务，如未按时支付工程款、未按照约定进行变更等。示例说明：若合同约定每月支付工程款，但承包方连续两个月未按时支付，则构成违约。4.安全生产事故责任认定标准：在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。示例说明：若施工过程中发生火灾事故，造成人员伤亡，承包方需承担相应的法律责任。5.环境污染责任认定标准：在施工过程中造成环境污染，未采取有效措施进行治理。示例说明：若施工过程中排放的废水超标，承包方需承担治理污染的责任。6.第三方服务不符合要求责任认定标准：第三方提供的服务未达到合同约定的质量标准或服务内容。示例说明：若第三方提供的监理服务不符合合同要求，导致工程质量问题，第三方需承担相应责任。全文完。2024年数据中心硬装施工与维护合同1本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目内容2.施工范围2.1施工项目2.2施工地点2.3施工时间3.施工团队3.1施工单位资质3.2施工人员资质3.3施工团队组织架构4.施工进度4.1施工计划4.2施工节点4.3进度调整5.质量要求5.1施工标准5.2质量检验5.3质量整改6.材料供应6.1材料清单6.2材料供应商6.3材料验收7.设备安装7.1设备清单7.2设备供应商7.3设备验收8.施工现场管理8.1安全生产8.2施工现场环境8.3施工现场交通9.施工验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收结果10.维护服务10.1维护范围10.2维护内容10.3维护期限11.服务费用11.1费用构成11.2费用支付11.3费用调整12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序12.3变更责任13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约处理14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决期限第一部分：合同如下：1.项目概述1.1项目名称：2024年数据中心硬装施工与维护项目1.2项目地点：市区路号1.3项目内容：包括数据中心的基础设施建设、机房装修、网络布线、电力系统改造等。2.施工范围2.1施工项目：数据中心硬装施工，包括但不限于地面、墙面、天花板的装修，网络布线，电力系统改造，消防设施安装等。2.2施工地点：上述项目地点2.3施工时间：自合同签订之日起至2024年12月31日完成。3.施工团队3.1施工单位资质：具备相关工程施工资质，且具有类似项目施工经验。3.2施工人员资质：施工人员应持有相应的施工操作证书，具备相关技能。3.3施工团队组织架构：包括项目经理、施工负责人、技术负责人、质量检查员等。4.施工进度4.1施工计划：详细列出每个施工项目的具体施工步骤、时间节点和预计完成时间。4.2施工节点：包括地基处理、主体结构施工、装修施工、设备安装等关键节点。4.3进度调整：如因客观原因导致施工进度延误，双方应协商确定调整方案。5.质量要求5.1施工标准：严格按照国家相关施工标准、行业标准及合同约定执行。5.2质量检验：施工过程中，每道工序完成后均需进行自检和互检，确保工程质量。5.3质量整改：对不合格的施工项目，施工方应立即进行整改，直至合格。6.材料供应6.1材料清单：详细列出所需材料的名称、规格、型号、数量等。6.2材料供应商：指定具备相应资质的供应商，确保材料质量。6.3材料验收：施工方对材料进行验收，确保材料符合合同约定要求。7.设备安装7.1设备清单：详细列出所需设备的名称、型号、规格、数量等。7.2设备供应商：指定具备相应资质的供应商，确保设备质量。7.3设备验收：施工方对设备进行验收，确保设备符合合同约定要求。8.施工现场管理8.1安全生产：施工方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全。8.2施工现场环境：保持施工现场整洁，减少对周边环境的影响，及时清理施工垃圾。8.3施工现场交通：合理规划施工现场交通，确保施工车辆和行人的安全通行。9.施工验收9.1验收标准：按照国家相关标准和合同约定进行验收。9.2验收程序：施工方提交验收申请，验收方组织验收，验收合格后签署验收报告。9.3验收结果：验收不合格的，施工方应在规定时间内整改，直至合格。10.维护服务10.1维护范围：包括设备日常维护、故障排除、定期检查等。10.2维护内容：具体维护内容详见附件《数据中心维护服务内容明细》。10.3维护期限：自项目验收合格之日起，为期一年。11.服务费用11.1费用构成：包括但不限于材料费、人工费、设备费、运输费等。11.2费用支付：按月支付，每月支付比例为合同总金额的1/12，支付日为每月的一个工作日。11.3费用调整：如遇市场价格波动，双方协商确定调整方案。12.合同变更12.1变更条件：因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更。12.2变更程序：双方协商一致后，签订书面变更协议。12.3变更责任：因变更产生的额外费用，由变更方承担。13.违约责任13.1违约情形：包括但不限于未按时完成施工、质量不合格、擅自变更合同内容等。13.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.3违约处理：双方协商解决，协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼。14.争议解决14.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼。14.2争议解决机构：如有仲裁条款，争议提交约定的仲裁机构仲裁。14.3争议解决期限：自争议发生之日起，双方应在60日内解决争议。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的独立第三方，包括但不限于监理单位、审计机构、检测机构、保险公司、咨询公司等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在保证合同执行的质量、效率和安全，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方介入方式16.1监理单位介入：监理单位负责对施工过程进行监督，确保施工质量符合合同要求。16.2审计机构介入：审计机构负责对合同履行情况进行审计，确保甲乙双方的权益。16.3检测机构介入：检测机构负责对施工材料和设备进行检测，确保其符合相关标准。16.4保险公司介入：保险公司提供相应的保险服务，以减轻合同履行过程中的风险。16.5咨询公司介入：咨询公司提供专业意见，协助解决合同履行中的技术问题。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额：第三方的责任限额由合同具体约定，包括但不限于赔偿金额、赔偿责任范围等。17.2责任限额确定：责任限额应基于第三方的工作内容、合同金额、行业标准和市场惯例等因素综合考虑。18.甲乙双方与第三方的关系18.1甲乙双方与第三方的关系为委托与受托关系，第三方在合同授权范围内独立履行职责。18.2甲乙双方对第三方的授权范围、职责和责任应明确约定，第三方应遵守甲乙双方的要求。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分：第三方对甲方负责，确保其工作符合甲方的要求和合同约定。19.2第三方与乙方的划分：第三方对乙方负责，确保其工作符合乙方的利益和合同约定。19.3第三方与其他各方的划分：第三方与其他各方的关系应基于合同约定和实际业务需要，明确各方的责任和义务。20.第三方介入的具体条款20.1第三方介入程序：甲乙双方应协商确定第三方介入的具体程序，包括介入时间、介入方式等。20.2第三方介入费用：第三方介入费用由合同约定，包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。20.3第三方介入的变更：如需变更第三方介入的内容或方式，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。21.第三方介入后的合同履行21.1第三方介入不影响合同的基本履行，甲乙双方仍需按照合同约定履行各自的义务。21.2第三方介入过程中，甲乙双方应积极配合，提供必要的协助和支持。21.3第三方介入结果：第三方介入的结果应作为合同履行的一部分，甲乙双方应共同承担责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：数据中心硬装施工与维护项目详细方案要求：详细列出项目施工的各个阶段、施工方法、材料规格、设备清单等。说明：此方案为施工的主要依据，需双方签字确认。2.附件二：施工进度计划表要求：列出施工项目的具体时间节点、预计完成时间及关键施工工序。说明：此表格用于跟踪施工进度，确保项目按时完成。3.附件三：材料清单及供应商信息要求：详细列出所需材料的名称、规格、型号、数量、供应商名称及联系方式。说明：此清单用于材料采购和验收，确保材料质量。4.附件四：设备清单及供应商信息要求：详细列出所需设备的名称、型号、规格、数量、供应商名称及联系方式。说明：此清单用于设备采购和验收，确保设备质量。5.附件五：施工质量标准及检验方法要求：明确施工质量标准，列出质量检验的方法和程序。说明：此标准用于施工过程中的质量控制，确保工程质量。6.附件六：安全生产管理制度要求：制定安全生产管理制度，明确安全生产责任和措施。说明：此制度用于确保施工现场安全，防止安全事故发生。7.附件七：验收报告及整改记录要求：详细记录验收结果，对不合格项进行整改。说明：此报告用于验收合格和整改工作的记录。8.附件八：数据中心维护服务内容明细要求：列出维护服务的具体内容、服务期限、服务标准。说明：此明细用于明确维护服务的范围和标准。9.附件九：合同变更协议要求：记录合同变更的内容、原因、双方签字确认。说明：此协议用于合同变更的正式文件。10.附件十：违约责任认定标准要求：明确违约行为的认定标准和违约责任。说明：此标准用于违约行为的判定和责任追究。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1未按时完成施工；1.2施工质量不合格；1.3擅自变更合同内容；1.4未履行安全生产责任；1.5未按约定支付费用。2.责任认定标准：2.1违约行为的认定标准详见附件十；2.2违约责任认定标准：2.1.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；2.1.2违约金的计算标准详见合同附件；2.1.3赔偿损失的计算标准以实际损失为依据。3.违约示例说明：3.1违约方未按时完成施工，导致项目延期交付；责任认定：违约方应支付违约金，并承担由此造成的损失。3.2违约方施工质量不合格，经检测不合格项超过5%；责任认定：违约方应进行整改，直至合格；如无法整改，应承担相应的赔偿责任。3.3违约方擅自变更合同内容，未经对方同意；责任认定：变更部分无效，违约方应承担违约责任。全文完。2024年数据中心硬装施工与维护合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.施工范围及要求3.1施工范围3.2施工要求3.3施工标准4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间4.3施工进度控制措施5.施工材料及设备5.1材料及设备供应商5.2材料及设备质量要求5.3材料及设备验收标准6.施工现场管理6.1施工现场布置6.2施工现场安全6.3施工现场环保7.施工质量控制7.1质量控制体系7.2质量检查与验收7.3质量问题处理8.施工变更及索赔8.1变更申请及审批8.2索赔申请及处理9.施工合同价款及支付方式9.1合同价款9.2支付方式9.3付款时间10.施工合同工期及延误处理10.1合同工期10.2工期延误10.3工期延误处理11.保修责任及期限11.1保修责任11.2保修期限12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效、终止及解除14.1合同生效14.2合同终止14.3合同解除第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方名称：有限公司地址：省市区路号法定代表人：联系电话：1381.2合同乙方名称：建筑有限公司地址：省市区路号法定代表人：联系电话：13956782.项目概述2.1项目名称2024年数据中心硬装施工项目2.2项目地点省市区路号2.3项目规模占地面积：5000平方米2.4项目内容包括数据中心机房、办公区、会议室、洗手间等区域的硬装施工。3.施工范围及要求3.1施工范围包括但不限于：机房地面、墙面、天花板的铺设及装修；办公区、会议室、洗手间等区域的地面、墙面、天花板的铺设及装修；门窗、灯具、插座等设施的安装；水电改造及安装；空调系统安装。3.2施工要求符合国家相关建筑规范及标准；使用优质材料，确保施工质量；按时完成施工任务；施工过程中保持施工现场整洁。4.施工进度安排4.1施工阶段划分设计阶段：1个月；材料采购阶段：1个月；施工阶段：6个月；验收阶段：1个月。4.2各阶段施工时间设计阶段：2024年1月1日至2024年1月31日；材料采购阶段：2024年2月1日至2024年2月28日；施工阶段：2024年3月1日至2024年8月31日；验收阶段：2024年9月1日至2024年9月30日。4.3施工进度控制措施建立施工进度计划；设立进度控制小组；定期检查施工进度。5.施工材料及设备5.1材料及设备供应商甲方指定材料及设备供应商，乙方负责采购。5.2材料及设备质量要求符合国家相关质量标准；材料及设备性能稳定；供应商提供质量保证书。5.3材料及设备验收标准材料及设备进场验收；验收合格后方可使用。6.施工现场管理6.1施工现场布置合理安排施工现场；设置安全警示标志；保持施工现场整洁。6.2施工现场安全严格执行施工现场安全规定；定期进行安全检查；遇到安全事故及时上报。6.3施工现场环保采取环保措施，减少施工对环境的影响；妥善处理施工现场废弃物。7.施工质量控制7.1质量控制体系建立完善的质量控制体系；质量控制小组负责监督施工过程；定期对施工质量进行检查。7.2质量检查与验收按照国家相关标准进行质量检查；验收合格后方可进行下一道工序；对不合格项进行整改，直至合格。7.3质量问题处理及时发现并报告质量问题；采取有效措施进行整改；对整改结果进行复查。8.施工变更及索赔8.1变更申请及审批乙方在施工过程中如遇设计变更或不可抗力因素，需及时向甲方提出变更申请；甲方应在收到变更申请后5个工作日内予以审批；变更内容经双方协商一致后，应以书面形式确定。8.2索赔申请及处理乙方在施工过程中因甲方原因造成损失，有权向甲方提出索赔；索赔申请应以书面形式提出，并附具相关证据；甲方应在收到索赔申请后10个工作日内予以答复。9.施工合同价款及支付方式9.1合同价款本合同总价款为人民币伍佰万元整（￥5000000.00）；包含材料费、人工费、机械费、管理费等全部费用。9.2支付方式预付款：合同签订后5个工作日内，乙方收到甲方支付的人民币壹佰万元整（￥1000000.00）；进度款：每个施工阶段完成后，乙方提交进度款申请，甲方在收到申请后5个工作日内支付；结算款：工程验收合格后，乙方提交结算款申请，甲方在收到申请后10个工作日内支付；保留金：合同总价款的5%，在工程验收合格后30日内支付。10.施工合同工期及延误处理10.1合同工期本合同工期为8个月，自合同签订之日起计算。10.2工期延误因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任，并支付乙方相应的误期损失；因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。10.3工期延误处理双方应协商解决工期延误问题；如协商不成，可向合同约定的争议解决机构申请解决。11.保修责任及期限11.1保修责任乙方对施工完成的工程承担保修责任，保修期限为自工程验收合格之日起2年。11.2保修期限电气系统、管道系统、防水工程等隐蔽工程保修期为2年；外墙面、门窗等装修工程保修期为1年；保修期内，如因乙方施工质量问题导致损坏，乙方应无偿进行修复。12.违约责任12.1违约情形乙方未按合同约定完成工程；乙方提供的材料或设备不符合质量要求；甲方未按合同约定支付款项；任何一方违反合同约定的其他行为。12.2违约责任承担违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此造成的损失；违约方应支付违约金，违约金按合同总价款的5%计算。13.争议解决13.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议；如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构本合同争议解决机构为市区人民法院。14.合同生效、终止及解除14.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同终止工程验收合格，合同目的实现；双方协商一致解除合同；因不可抗力导致合同无法履行。14.3合同解除双方协商一致解除合同；因一方违约导致合同无法履行；因不可抗力导致合同无法履行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构等，以及任何因合同履行需要介入的独立第三方。15.2第三方介入条件第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议；第三方介入应具备相应的资质和能力，能够独立承担相应的责任。15.3第三方介入程序甲方或乙方提出第三方介入的需求，并说明具体理由；双方共同确定第三方介入的范围、职责和权限；第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的资料和便利。16.第三方责任16.1责任限额第三方在履行本合同过程中产生的责任，其责任限额由甲乙双方在合作协议中约定；如无约定，第三方责任限额为本合同总价款的10%。16.2责任承担第三方在履行本合同过程中因自身原因造成损失的，由第三方自行承担；第三方在履行本合同过程中因甲方或乙方原因造成损失的，由责任方承担。17.第三方权利17.1第三方权利范围第三方在合作协议约定的范围内，享有查阅合同文件、监督施工过程、提出意见和建议等权利；第三方有权要求甲方或乙方提供必要的资料和信息。17.2第三方权利行使