国际车站地暖安装施工合同

国际车站地暖安装施工合同合同编号：__________国际车站地暖安装施工合同甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为国际车站的业主，需对车站进行地暖安装施工；乙方具备相应的施工资质和经验，自愿承担地暖安装施工任务。双方为了保证工程质量，明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：国际车站地暖安装施工项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价格2.1双方经协商一致，确认本合同的施工价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后__________天内，向甲方提交施工预算，甲方在收到预算后__________天内予以确认。2.3乙方应按照双方确认的预算进行施工，如乙方自行增加或减少施工内容，需提前征得甲方的书面同意。第三条施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工进度计划进行施工，确保工程在合同约定的施工期限内完成。3.2甲方应在本合同签订后__________天内向乙方提供施工场地，并保证施工期间场地的正常使用。3.3如因甲方原因导致施工延期，甲方应按照乙方实际窝工费用向乙方支付赔偿金。第四条质量标准4.1乙方应按照国家和行业相关标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收标准：__________4.3工程验收程序：__________第五条付款及结算5.1双方确认，本合同的付款方式分为三次，具体付款比例和付款时间如下：（1）合同签订后__________天内，甲方支付乙方工程总价的__________%；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程总价的__________%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的__________%。5.2乙方应按照本合同约定的付款时间向甲方提交付款申请，并提供相关发票。5.3甲方应在收到乙方付款申请后__________天内予以支付，否则乙方有权暂停施工。第六条违约责任6.1乙方未按照约定的施工进度完成工程，甲方有权按照违约金计算公式向乙方追讨违约金。6.2甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。6.3如一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。第七条争议解决7.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.施工预算明细表3.工程进度计划表4.验收标准和程序说明5.付款申请表6.违约金计算公式说明7.争议解决方式和法律文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的施工进度完成工程2.甲方未按照约定时间支付工程款项3.甲方未在约定的时间内提供施工场地或影响施工进度4.乙方未按照国家和行业相关标准进行施工5.工程验收不合格或未通过6.双方在合同履行过程中发生其他争议三、法律名词及解释：1.甲方：指国际车站的业主或授权代表2.乙方：指承担地暖安装施工任务的单位或个人3.施工进度：指按照约定的时间节点完成工程的进度4.工程验收：指对施工完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查评定5.违约金：指一方违反合同约定应支付给另一方的经济赔偿6.争议解决：指双方在合同履行过程中发生争议时采取的解决方式四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：双方协商调整施工计划，合理安排施工人员及材料2.付款延迟：甲方按时支付工程款项，如需延长可协商延期付款3.施工场地问题：甲方确保施工场地按时提供，协调解决场地使用问题4.工程质量问题：严格按照国家和行业标准施工，发现问题及时整改5.验收不合格：乙方按照验收标准