




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水利工程合同管理与法律支持合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同编号1.2合同名称1.3合同签订日期1.4合同双方当事人1.5合同签订地点1.6合同生效日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设内容2.6工程建设标准3.合同双方的权利和义务3.1发包人的权利和义务3.1.1发包人权利3.1.2发包人义务3.2承包人的权利和义务3.2.1承包人权利3.2.2承包人义务4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2价格形式4.3支付方式4.4付款时间4.5付款条件5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3工程验收程序5.4工程验收时间6.合同工期6.1工期计算方法6.2工期延误处理6.3工期提前奖励7.合同变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更价格8.工程保险8.1保险责任8.2保险期限8.3保险费用8.4保险理赔9.工程质量保证9.1质量保证期9.2质量保证责任9.3质量验收标准10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止责任14.其他14.1合同附件14.2合同解释14.3合同修改14.4合同份数14.5合同生效条件第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同编号:2024LH0011.2合同名称:2024年度水利工程合同1.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同双方当事人1.4.1发包人:水利工程管理局1.4.2承包人:水利工程集团有限公司1.5合同签订地点:水利工程管理局会议室1.6合同生效日期:合同双方签字盖章后生效2.工程概况2.1工程名称:水库除险加固工程2.2工程地点:省市县2.3工程规模:水库总库容为万立方米,坝高米2.4工程类型:水库除险加固2.5工程建设内容:大坝除险加固、溢洪道改造、水库绿化等2.6工程建设标准:按照《小型水库除险加固技术规范》执行3.合同双方的权利和义务3.1发包人的权利和义务3.1.1发包人权利3.1.1.1按合同约定支付工程款;3.1.1.2指派监理工程师对工程实施进行监督管理;3.1.1.3对工程质量、进度进行验收;3.1.1.4在合同约定的范围内对工程变更进行审批。3.1.2发包人义务3.1.2.1向承包人提供合同约定的施工场地;3.1.2.2按时提供施工图纸和技术资料;3.1.2.3配合承包人办理相关施工手续;3.1.2.4按时完成合同约定的工程验收。3.2承包人的权利和义务3.2.1承包人权利3.2.1.1按合同约定获得工程款;3.2.1.2享有合同约定的工程变更权;3.2.1.3对工程质量、进度负责。3.2.2承包人义务3.2.2.1按照合同要求完成工程;3.2.2.2严格执行国家及地方有关法律法规;3.2.2.3按时提交工程进度报告;3.2.2.4配合发包人进行工程验收。4.合同价款及支付方式4.1合同价款:人民币万元整4.2价格形式:固定总价4.3支付方式:分阶段支付,按工程进度及验收结果支付4.4付款时间:每季度支付一次,支付比例为已完工程量的20%4.5付款条件:工程进度达到支付条件,且质量符合要求5.工程进度及验收5.1工程进度计划:合同工期为12个月,分为四个阶段5.2工程验收标准:按照《小型水库除险加固技术规范》执行5.3工程验收程序:分阶段验收,每个阶段验收合格后才能进入下一阶段施工5.4工程验收时间:每个阶段完成后,发包人应在7日内组织验收6.合同工期6.1工期计算方法:按日历天数计算6.2工期延误处理:因承包人原因导致工期延误,每延误一天,按合同价款的0.5%支付违约金;因发包人原因导致工期延误,工期顺延6.3工期提前奖励:如承包人提前完成工程,每提前一天,按合同价款的0.5%给予奖励7.合同变更7.1变更条件:因不可抗力、工程设计变更、政府政策调整等原因需要变更合同内容7.2变更程序:经双方协商一致,签订书面变更协议7.3变更价格:根据实际情况,按照市场价格调整8.工程保险8.1保险责任8.1.1保险范围包括工程本身、施工设备和材料等8.1.2保险责任包括自然灾害、意外事故等导致的损失8.1.3保险责任不包括因承包人自身责任导致的损失8.2保险期限:自合同签订之日起至工程验收合格之日止8.3保险费用:由承包人承担,具体金额根据工程规模和风险等级确定8.4保险理赔:发生保险事故后,承包人应及时通知保险公司,并提供必要的证明材料9.工程质量保证9.1质量保证期:自工程验收合格之日起计算,为期两年9.2质量保证责任:在质量保证期内,如因施工质量问题导致的损失,承包人应负责修复或赔偿9.3质量验收标准:按照《小型水库除险加固技术规范》和国家有关质量标准执行9.4质量验收:由发包人组织,承包人配合进行,验收合格后方可交付使用10.合同解除10.1解除条件10.1.1发包人原因:如发包人单方面违约,承包人有权解除合同10.1.2承包人原因:如承包人严重违约或无法继续履行合同,发包人有权解除合同10.2解除程序:双方应协商一致,签订书面解除协议10.3解除责任10.3.1发包人解除合同:承包人应退还已支付的部分工程款,并承担合同解除后的清理费用10.3.2承包人解除合同:发包人应退还承包人已投入的成本,并承担合同解除后的清理费用11.违约责任11.1违约情形11.1.1发包人违约:如未按约定支付工程款,或未按时提供施工场地等11.1.2承包人违约:如未按约定完成工程,或工程质量不符合要求等11.2违约责任承担11.2.1发包人违约:应承担相应的违约责任,包括赔偿承包人损失11.2.2承包人违约:应承担相应的违约责任,包括赔偿发包人损失11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额:根据实际情况和损失程度确定12.争议解决12.1争议解决方式:通过协商解决,协商不成的,提交合同约定的争议解决机构仲裁12.2争议解决程序:按照争议解决机构的仲裁规则进行12.3争议解决机构:省市仲裁委员会13.合同终止13.1合同终止条件:合同约定的工程完成,且质量符合要求13.2合同终止程序:双方签订合同终止协议,并办理合同终止手续13.3合同终止责任:双方应按照合同约定,承担相应的终止责任14.其他14.1合同附件:包括施工图纸、技术资料、工程量清单等14.2合同解释:本合同如有歧义,按合同签订时的背景和意图进行解释14.3合同修改:合同内容如有修改,应以书面形式进行,并由双方签字盖章14.4合同份数:本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力14.5合同生效条件:合同双方签字盖章后,自合同生效日期起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念及介入目的1.1第三方定义:本合同中的第三方是指除合同双方(甲方和乙方)以外的,根据合同约定参与合同履行、提供专业服务或进行监督管理的企业、机构或个人。1.2介入目的:第三方介入合同履行的目的包括但不限于提供技术咨询、项目管理、质量监督、监理服务等。2.第三方选择及确认2.1第三方选择:甲方或乙方有权根据合同需要选择合适的第三方,但应确保第三方具备相应的资质和经验。2.2第三方确认:第三方选择后,双方应共同确认第三方的资质和能力,并签订相应的服务合同或合作协议。3.第三方职责及权利3.1第三方职责:3.1.1按照合同约定,提供专业服务或监督管理;3.1.2对工程质量、进度、安全等方面进行监督;3.1.3及时向甲方和乙方报告合同履行情况;3.1.4对发现的问题提出建议或解决方案。3.2第三方权利:3.2.1收取合同约定的服务费用;3.2.2在履行职责过程中,有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持;3.2.3对合同履行过程中的违规行为有权提出警告或制止。4.第三方与其他各方的划分说明4.1甲方与第三方:甲方负责支付第三方服务费用,并对第三方的工作成果和质量负责。4.2乙方与第三方:乙方负责配合第三方的监督管理工作,确保工程质量和进度。4.3第三方与承包人:第三方对承包人的工作成果进行监督,但不得直接干预承包人的施工过程。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额:第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同履行受到影响,应承担相应的责任。第三方责任限额由合同双方与第三方在服务合同或合作协议中约定。5.2责任赔偿:5.2.1第三方因自身原因导致合同履行受到影响,应向甲方或乙方支付赔偿金;5.2.2赔偿金计算方式根据合同约定或法律法规确定;5.2.3甲方或乙方有权向第三方追偿因第三方原因造成的损失。6.第三方介入时的额外条款及说明6.1甲方额外条款:6.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和经验,并对其工作成果和质量进行监督;6.1.2甲方应与第三方签订服务合同或合作协议,明确双方的权利和义务;6.1.3甲方有权要求第三方提供必要的报告和资料。6.2乙方额外条款:6.2.1乙方应积极配合第三方的监督管理工作,确保工程质量和进度;6.2.2乙方应按照第三方的要求提供必要的施工资料和报告;6.2.3乙方应确保第三方在履行职责过程中不受不正当干扰。7.第三方介入的调整及变更7.1当第三方介入内容发生变化时,合同双方应协商一致,并签订书面调整协议;7.2第三方介入内容的调整及变更,不得影响合同的总体履行和双方的合法权益。8.第三方介入的终止8.1当第三方介入的目的达成或合同履行完毕时,合同双方应协商一致,终止第三方介入;8.2第三方介入终止后,合同双方应按照合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件名称:施工图纸及技术资料详细要求:包含工程设计图纸、施工图、材料清单、技术规范等,由乙方提供,确保图纸及技术资料完整、准确、合规。说明:施工图纸及技术资料是施工过程中必不可少的依据,乙方应保证其质量,以避免施工过程中的误解和延误。2.附件名称:工程量清单详细要求:详细列出工程各部分的工程量,包括分部分项工程、材料、设备等,由乙方提供,确保工程量准确无误。说明:工程量清单是工程款支付的重要依据,乙方应确保其准确性,以保障双方的权益。3.附件名称:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全防护措施等,由乙方提供,确保施工组织设计合理、可行。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,乙方应确保其符合工程实际需求,以保证施工顺利进行。4.附件名称:工程验收报告详细要求:包括工程质量、进度、安全等方面的验收结果,由甲方组织,乙方配合完成。说明:工程验收报告是工程完工后的重要文件,乙方应积极配合验收,确保工程顺利通过验收。5.附件名称:工程变更记录详细要求:记录工程实施过程中发生的变更事项,包括变更原因、变更内容、变更影响等,由双方共同签署。说明:工程变更记录是调整合同内容的重要依据,双方应妥善保管,以备后续查询。6.附件名称:工程款支付凭证详细要求:包括工程款支付申请、支付凭证、收款收据等,由乙方提供,确保支付记录完整、清晰。说明:工程款支付凭证是财务结算的重要凭证,乙方应确保其真实、合法。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按约定支付工程款责任认定标准:甲方应在约定的时间内支付工程款,如逾期支付,应向乙方支付违约金,违约金按日计算,利率为银行同期贷款利率的1.5倍。示例说明:若甲方应在2024年2月1日支付100万元工程款,但至2024年2月15日仍未支付,则甲方应向乙方支付违约金,违约金为100万元×1.5%×15天。2.违约行为:乙方未按约定完成工程责任认定标准:乙方应在合同约定的工期内完成工程,如未按期完成,应向甲方支付违约金,违约金按日计算,利率为合同价款的0.5%。示例说明:若合同工期为12个月,乙方应在2024年12月31日前完成工程,但实际完成时间为2025年1月15日,则乙方应向甲方支付违约金,违约金为合同价款×0.5%×15天。3.违约行为:乙方工程质量不符合要求责任认定标准:乙方应保证工程质量符合合同约定和国家相关标准,如不符合要求,乙方应进行修复,修复费用由乙方承担。示例说明:若验收时发现某部分工程质量不符合要求,乙方应立即进行修复,修复费用由乙方自行承担。4.违约行为:第三方未按约定履行职责责任认定标准:第三方未按约定履行职责,造成合同履行受到影响,应向合同双方承担相应的违约责任。示例说明:若第三方在质量监督过程中出现失职行为,导致工程质量问题,第三方应向合同双方承担相应的违约责任。全文完。2024年度水利工程合同管理与法律支持合同1本合同目录一览1.合同订立原则与依据1.1合同订立的基本原则1.2合同订立的法律依据2.合同主体及权利义务2.1合同主体资格2.2双方权利与义务3.工程概况3.1工程名称与地点3.2工程规模与内容3.3工程进度安排4.合同标的与范围4.1合同标的物4.2合同服务范围5.合同费用及支付方式5.1合同费用构成5.2费用支付方式5.3支付期限与条件6.合同履行与监督管理6.1工程质量要求6.2工程进度要求6.3监督管理措施7.合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3变更与解除的程序8.违约责任与争议解决8.1违约责任的承担8.2争议解决方式8.3争议解决机构9.合同期限与终止9.1合同期限9.2合同终止条件9.3合同终止程序10.合同保密与知识产权10.1保密条款10.2知识产权归属11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件12.合同解除后的处理12.1财务结算12.2资料移交12.3知识产权归属13.合同附件与补充协议13.1合同附件13.2补充协议14.其他约定事项14.1法律变更的风险承担14.2合同争议的管辖法院14.3合同的不可抗力条款第一部分:合同如下:第一条合同订立原则与依据1.1合同订立的基本原则本合同订立遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,充分保障双方的合法权益。1.2合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国水利工程管理条例》及相关法律法规订立。第二条合同主体及权利义务2.1合同主体资格2.2双方权利与义务甲方有权要求乙方按照合同约定完成水利工程的建设任务,并支付相应工程款项;乙方有义务按照合同约定的时间、质量、安全要求完成工程,并承担相应的法律责任。第三条工程概况3.1工程名称与地点工程名称:某水利工程;工程地点:某市某区某镇。3.2工程规模与内容工程规模:某立方米;工程内容:大坝、溢洪道、引水渠、电站等。3.3工程进度安排工程总工期为12个月,自合同生效之日起计算。第四条合同标的与范围4.1合同标的物本合同标的物为甲方委托乙方建设的某水利工程。4.2合同服务范围乙方负责本工程的设计、施工、竣工验收及保修期内的维修等工作。第五条合同费用及支付方式5.1合同费用构成合同费用包括但不限于设计费、材料费、人工费、机械使用费、施工管理费、验收费等。5.2费用支付方式合同总费用分三次支付:合同签订后支付30%预付款;工程完成60%时支付50%进度款;工程竣工验收合格后支付剩余20%尾款。5.3支付期限与条件甲方应在收到乙方提交的合法发票后15个工作日内支付相应款项。第六条合同履行与监督管理6.1工程质量要求乙方应严格按照国家相关标准、规范和技术要求进行施工,确保工程质量达到合格标准。6.2工程进度要求乙方应按照合同约定的时间节点完成工程建设,确保工程按时交付使用。6.3监督管理措施甲方有权对乙方施工过程进行监督检查,乙方应积极配合。第七条合同变更与解除7.1合同变更条件在合同履行过程中,如因不可抗力、国家政策调整等原因导致合同内容需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议。7.2合同解除条件1)一方严重违约,另一方有权解除合同;2)因不可抗力导致合同无法履行,双方协商一致解除合同;3)合同约定的其他解除条件。7.3变更与解除的程序1)提出变更或解除合同的一方应书面通知对方;2)双方应在接到通知后15日内就变更或解除事宜达成一致;3)未能达成一致,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八部分:违约责任与争议解决8.1违约责任的承担1)若甲方未按合同约定支付工程款项,应向乙方支付滞纳金,滞纳金按每日万分之五计算;2)若乙方未按合同约定完成工程,造成甲方损失的,应承担相应的赔偿责任;3)若因乙方原因导致工程质量不符合约定,乙方应负责修复,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.2争议解决方式1)双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中的争议;2)协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构若双方同意仲裁,可选择具有管辖权的人民法院或仲裁委员会进行仲裁。第九部分:合同期限与终止9.1合同期限本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。9.2合同终止条件1)合同期限届满,工程竣工验收合格;2)合同因双方协商一致解除;3)合同因不可抗力等原因无法履行而终止。9.3合同终止程序1)合同终止前,双方应进行工程结算;2)合同终止后,乙方应将工程交付甲方;3)双方应在合同终止后30日内办理合同解除手续。第十部分:合同保密与知识产权10.1保密条款1)双方对本合同内容及其履行情况负有保密义务;2)未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露合同内容。10.2知识产权归属1)本合同涉及的工程设计、技术资料等知识产权归甲方所有;2)乙方在履行合同过程中产生的知识产权归乙方所有,但甲方有权无偿使用。第十一部分:合同生效与解除11.1合同生效条件本合同经双方签字(或盖章)后,自合同签订之日起生效。11.2合同解除条件1)合同约定的解除条件成就;2)一方违约,另一方有权解除合同;3)因不可抗力等原因导致合同无法履行。第十二部分:合同解除后的处理12.1财务结算合同解除后,双方应进行财务结算,清算各自的权利和义务。12.2资料移交乙方应将工程资料、设计文件等移交甲方。12.3知识产权归属合同解除后,双方应就知识产权归属问题进行协商,协商不成的,可依法解决。第十三部分:合同附件与补充协议13.1合同附件本合同附件包括但不限于:工程图纸、工程量清单、合同变更协议等。13.2补充协议双方可根据实际情况签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四部分:其他约定事项14.1法律变更的风险承担因国家法律法规变更导致合同内容需调整的,双方应协商解决,协商不成的,按法律规定执行。14.2合同争议的管辖法院本合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。14.3合同的不可抗力条款1)不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等;2)遇不可抗力事件,双方应相互理解,协商解决合同履行问题;3)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。第二部分:第三方介入后的修正第八条第三方介入的概念与范围8.1第三方的定义本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方、保险公司、仲裁机构等,其为提供专业服务或协助履行合同目的而参与合同关系的独立实体。8.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于合同的签订、执行、监督、评估、争议解决等环节。第九条甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款9.1介入程序1)甲乙双方在合同中明确约定需要第三方介入的事项;2)甲乙双方共同选择或委托第三方介入;3)第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订相关协议,明确各方的权利和义务。9.2介入费用1)第三方介入费用由合同中约定,若无约定,由提出介入要求的甲乙双方分摊;2)第三方介入费用应在第三方介入前明确支付,以保障第三方工作的顺利进行。9.3介入期限1)第三方介入期限应与合同期限一致,或根据实际需要另行约定;2)介入期限届满或合同履行完毕,第三方应退出介入。第十条第三方的责任限额10.1责任限额的定义本合同所指的责任限额,是指第三方因违反合同约定或过失造成损失时,其应承担的最高赔偿金额。10.2责任限额的约定1)合同中应明确约定第三方的责任限额,包括但不限于直接损失、间接损失、违约金等;2)责任限额可根据第三方提供服务的性质、风险程度等因素确定;3)责任限额不得低于第三方介入费用的一定比例。第十一条第三方的责权利11.1第三方的权利1)第三方有权根据合同约定,独立履行其职责,不受甲乙双方干预;2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据,以便其开展工作;3)第三方有权获得合同约定的报酬。11.2第三方的义务1)第三方应按照合同约定,履行其职责,确保工作质量;2)第三方应保守甲乙双方的商业秘密;3)第三方应承担因其过失造成的损失,并承担相应的责任。第十二条第三方与其他各方的划分说明12.1责任划分1)第三方对甲乙双方的权利义务不承担责任,仅对其自身提供的服务承担责任;2)甲乙双方对第三方的行为不承担责任,仅对其自身的行为承担责任。12.2通信与协调1)第三方与甲乙双方的沟通应通过书面形式进行;2)第三方应积极参与甲乙双方的协调工作,确保合同履行顺利进行。12.3争议解决1)第三方与甲乙双方之间发生的争议,应通过协商解决;2)协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。第十三条第三方的退出与替代13.1第三方的退出1)第三方在合同履行完毕或介入期限届满后,应退出合同关系;13.2第三方的替代1)如第三方因故无法继续履行职责,甲乙双方有权选择新的第三方替代;2)替代第三方的选择程序与原第三方相同。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计文件详细要求:包含工程图纸、设计说明书、施工图等,应符合国家相关标准和规范。说明:设计文件是工程建设的核心依据,需确保其准确性和可靠性。2.工程量清单详细要求:详细列出工程各项分部分项工程量,包括材料、人工、机械等。说明:工程量清单是工程结算的依据,需确保其准确性。3.合同变更协议详细要求:记录合同履行过程中发生的变更事项,包括变更内容、原因、费用等。说明:合同变更协议是合同履行过程中的重要补充,需确保变更的合法性和有效性。4.工程进度计划详细要求:明确工程各阶段的时间节点,包括设计、施工、验收等。说明:工程进度计划是确保工程按时完成的重要依据,需确保其合理性和可行性。5.工程质量检验报告详细要求:记录工程质量检验结果,包括材料、施工过程、竣工等。说明:工程质量检验报告是确保工程质量达到合同要求的重要依据,需确保其真实性和有效性。6.工程结算报告详细要求:详细列出工程各项费用,包括材料费、人工费、机械费等。说明:工程结算报告是合同履行完毕后的重要文件,需确保其准确性。7.工程验收报告详细要求:记录工程竣工验收结果,包括质量、进度等。说明:工程验收报告是工程交付使用的依据,需确保其真实性和有效性。8.保密协议详细要求:约定甲乙双方及第三方对合同内容和工程信息的保密义务。说明:保密协议是保障甲乙双方及第三方商业秘密的重要文件,需确保其合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.甲乙双方未按合同约定支付工程款项责任认定标准:未按合同约定支付工程款项,每逾期一日,应向对方支付欠款金额的千分之五作为违约金。示例说明:若合同约定工程款项应在工程完工后30日内支付,但甲方未在规定时间内支付,则甲方需向乙方支付违约金。2.乙方未按合同约定完成工程责任认定标准:乙方未按合同约定完成工程,造成甲方损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。示例说明:若乙方未按合同约定时间完成工程,导致甲方无法按期投入使用,乙方应赔偿甲方因延迟使用而产生的经济损失。3.工程质量不符合合同约定责任认定标准:工程质量不符合合同约定,乙方应负责修复,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若工程竣工验收不合格,乙方应负责修复,并赔偿甲方因此产生的额外费用。4.第三方未按合同约定提供服务责任认定标准:第三方未按合同约定提供服务,导致甲乙双方损失,第三方应承担相应的赔偿责任。示例说明:若监理方未按合同约定进行工程监理,导致工程质量问题,监理方应承担相应的赔偿责任。5.不可抗力导致合同无法履行责任认定标准:因不可抗力导致合同无法履行,甲乙双方互不承担责任。示例说明:因地震等自然灾害导致工程无法正常进行,甲乙双方均不承担责任。全文完。2024年度水利工程合同管理与法律支持合同3本合同目录一览1.合同签订与生效1.1合同签订主体1.2合同签订时间1.3合同生效条件2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.合同双方权利与义务3.1甲方的权利与义务3.2乙方的权利与义务4.项目资金管理4.1资金来源4.2资金支付方式4.3资金结算期限5.项目施工管理5.1施工组织设计5.2施工进度管理5.3施工质量管理5.4施工安全管理6.项目质量管理6.1质量标准6.2质量检验6.3质量纠纷处理7.项目安全管理7.1安全管理制度7.2安全生产责任7.3安全事故处理8.项目验收管理8.1验收标准8.2验收程序8.3验收不合格处理9.项目移交管理9.1移交条件9.2移交程序9.3移交资料10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.合同附件14.1附件一:项目施工图纸14.2附件二:合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同签订与生效1.1合同签订主体:甲方为水利工程管理局,乙方为水利工程有限公司。1.2合同签订时间:本合同于2024年1月1日签订。1.3合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。2.项目概述2.1项目名称:水利工程2.2项目地点:省市县2.3项目规模:水库总库容万立方米,灌溉面积万亩。2.4项目工期:自2024年2月1日起至2025年12月31日止。3.合同双方权利与义务3.1甲方的权利与义务:3.1.1甲方有权对乙方施工过程进行监督,确保工程质量符合国家标准。3.1.2甲方应按时支付乙方工程款项。3.1.3甲方负责提供施工现场的必要条件,包括道路、水电等基础设施。3.2乙方的权利与义务:3.2.1乙方应按照甲方要求,在规定工期内完成施工任务。3.2.2乙方应确保工程质量,符合国家及行业相关标准。3.2.3乙方应遵守施工现场的安全规定,确保施工安全。4.项目资金管理4.1资金来源:本项目资金由甲方筹措,具体金额为万元。4.2资金支付方式:分阶段支付,具体支付比例及时间由双方协商确定。4.3资金结算期限:每季度末结算一次,甲方应在收到乙方提交的结算申请后个工作日内支付。5.项目施工管理5.1施工组织设计:乙方应根据项目特点和施工要求,编制详细的施工组织设计,并报甲方审批。5.2施工进度管理:乙方应按照施工组织设计,合理安排施工进度,确保按期完成工程。5.3施工质量管理:乙方应严格执行国家及行业相关质量标准,确保工程质量。5.4施工安全管理:乙方应建立健全施工现场的安全管理制度,确保施工安全。6.项目质量管理6.1质量标准:本工程质量应符合国家及行业相关标准,具体要求详见附件一。6.2质量检验:乙方应按照质量标准进行自检,并接受甲方监督检查。6.3质量纠纷处理:如发生质量纠纷,双方应协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.项目安全管理7.1安全管理制度:乙方应建立健全施工现场的安全管理制度,确保施工安全。7.2安全生产责任:乙方应明确施工现场各岗位的安全生产责任,确保安全生产。7.3安全事故处理:如发生安全事故,乙方应立即启动应急预案,并报告甲方。同时,乙方应积极配合相关部门进行调查处理。8.项目验收管理8.1验收标准:项目验收应按照国家及行业相关标准进行,包括设计、施工、质量、安全等方面。8.2验收程序:验收分为初步验收和最终验收,由甲方组织,乙方参与。8.3验收不合格处理:如验收不合格,乙方应在甲方指导下进行整改,直至合格。9.项目移交管理9.1移交条件:项目验收合格后,乙方应向甲方办理移交手续。9.2移交程序:乙方应在项目完工后日内,向甲方提交移交申请,包括项目资料、设备、设施等。9.3移交资料:移交资料应包括设计文件、施工图纸、检验报告、保修书等。10.合同变更与解除10.1合同变更:如因不可抗力或其他原因导致合同内容需要变更,双方应协商一致,签订补充协议。10.2合同解除:合同解除需经双方协商一致,并签订解除协议。如一方违约,另一方有权解除合同。11.违约责任11.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、安全事故等。11.2违约责任承担:违约方应根据违约程度,承担相应的违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。12.争议解决12.1争议解决方式:双方发生争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构:仲裁机构为仲裁委员会。12.3争议解决程序:仲裁程序按照仲裁委员会仲裁规则执行。13.合同终止13.1合同终止条件:合同履行完毕、双方协商一致解除合同、因不可抗力导致合同无法履行等。13.2合同终止程序:合同终止前,双方应完成合同约定的各项义务,并签订终止协议。14.合同附件14.1附件一:项目施工图纸14.2附件二:合同附件清单14.3附件三:补充协议14.4附件四:争议解决协议14.5附件五:合同终止协议第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的,为履行本合同而介入的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司、保险机构等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和范围确定。15.2.2第三方责任限额应在合同中明确约定,并在其提供的服务的协议或合同中予以体现。15.3第三方选择与介入程序15.3.1第三方的选择:甲乙双方应共同决定第三方的选择,并确保第三方具备履行其职责的能力和资质。15.3.2.1甲乙双方签订本合同;15.3.2.2甲乙双方共同选择第三方;15.3.2.3第三方与甲乙双方分别签订服务协议;15.3.2.4第三方开始履行其服务职责。16.第三方职责16.1第三方职责应在服务协议中详细约定,主要包括但不限于:16.1.1监理单位:对施工过程进行监督,确保工程质量和进度;16.1.2检测机构:对工程材料、施工过程和最终成果进行检测;16.1.3设计单位:提供工程设计服务,对设计方案进行优化;16.1.4咨询公司:提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决技术问题;16.1.5保险机构:为工程提供保险服务,保障工程安全。17.第三方权利17.1第三方权利包括但不限于:17.1.1收取合理的服务费用;17.1.2在其职责范围内独立开展工作;17.1.3要求甲乙双方提供必要的配合和支持。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。18.2第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和行业规范,不得损害甲乙双方的合法权益。18.3第三方在履行职责过程中产生的任何争议,应由甲乙双方协商解决;协商不成的,第三方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。19.第三方介入的额外条款19.1.1具有相应的资质和执业许可证;19.1.3能够独立承担法律责任。19.2第三方介入后,甲乙双方应定期召开会议,讨论项目进展和第三方服务情况。19.3第三方介入期间,甲乙双方应保持沟通畅通,及时解决第三方在履行职责过程中遇到的问题。20.第三方责任限额的明确20.1.1第三方因自身原因造成的损失;20.1.2第三方在履行职责过程中因疏忽、过失等造成的损失;20.1.3第三方违反法律法规造成的损失。20.2第三方责任限额应与第三方提供的服务的性质和范围相匹配,确保甲乙双方的合法权益得到充分保障。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目施工图纸要求:图纸应详细标注工程尺寸、材料规格、施工工艺等,符合国家及行业相关标准。说明:本附件为项目施工的依据,乙方在施工过程中应严格遵循图纸要求。2.附件二:合同附件清单要求:清单应列明所有附件的名称、编号、页数及用途。说明:本清单用于明确合同附件的范围和内容。3.附件三:补充协议要求:协议应详细记载双方就合同内容达成的补充条款。说明:本协议用于对合同内容的补充和细化。4.附件四:争议解决协议要求:协议应明确争议解决的方式、机构及程序。说明:本协议用于规范双方在发生争议时的解决途径。5.附件五:合同终止协议要求:协议应明确合同终止的条件、程序及后续处理事宜。说明:本协议用于规范合同终止的相关事宜。6.附件六:第三方服务协议要求:协议应详细记载第三方服务的范围、内容、费用及责任。说明:本附件为第三方提供服务时的依据。7.附件七:工程验收报告要求:报告应详细记载工程验收的日期、地点、参加人员、验收结果等。说明:本附件为工程验收的正式文件。8.附件八:工程结算报告要求:报告应详细记载工程结算的依据、内容、金额及支付时间。说明:本附件为工程结算的正式文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按时完成工程;1.2乙方施工质量不合格;1.3乙方未按照合同约定提供材料;1.4乙方未按照合同约定支付工程款项;1.5甲方未按时支付工程款项;1.6甲方未按照合同约定提供施工现场条件;1.7第三方未履行其服务职责。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.2违约责任的认定应根据违约行为的严重程度、违约原因及损失情况等因素综合判断。3.违约责任示例说明:3.1若乙方未按时完成工程,导致甲方遭受经济损失,乙方应赔偿甲方实际损失;3.2若乙方施工质量不合格,导致工程返工,乙方应承担返工费用及由此产生的其他损失;3.3若甲方未按时支付工程款项,乙方有权暂停工程,并要求甲方支付逾期付款的利息;3.4若第三方未履行其服务职责,导致工程延误或质量不合格,第三方应承担相应的违约责任。全文完。2024年度水利工程合同管理与法律支持合同4本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同终止日期1.5合同编号1.6合同签订地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程质量要求3.工程设计3.1设计单位3.2设计文件3.3设计变更4.工程施工4.1施工单位4.2施工组织设计4.3施工进度计划4.4施工质量控制4.5施工安全措施5.工程监理5.1监理单位5.2监理职责5.3监理程序5.4监理报告6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收报告7.工程变更7.1变更原因7.2变更内容7.3变更程序7.4变更费用8.工程款项8.1工程总价8.2预付款8.3进度款8.4验收款8.5保修金9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除责任13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止责任14.其他约定14.1适用法律14.2争议解决地点14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.1.1甲方(发包方):[甲方全称]1.1.2乙方(承包方):[乙方全称]1.1.3甲方联系地址:[甲方地址]1.1.4甲方联系人:[甲方联系人姓名]1.1.5甲方联系电话:[甲方联系电话]1.1.6乙方联系地址:[乙方地址]1.1.7乙方联系人:[乙方联系人姓名]1.1.8乙方联系电话:[乙方联系电话]1.2合同签订日期:[签订日期]1.3合同生效日期:[生效日期]1.4合同终止日期:[终止日期]1.5合同编号:[合同编号]1.6合同签订地点:[签订地点]2.工程概况2.1工程名称:[工程名称]2.2工程地点:[工程地点]2.3工程规模:[工程规模描述]2.4工程内容:[工程具体内容描述]2.5工程质量要求:[工程质量标准]3.工程设计3.1设计单位:[设计单位名称]3.2设计文件:[设计文件清单]3.3设计变更:[设计变更管理流程]4.工程施工4.1施工单位:[施工单位名称]4.2施工组织设计:[施工组织设计文件]4.3施工进度计划:[施工进度计划表]4.4施工质量控制:[施工质量控制标准]4.5施工安全措施:[施工安全措施方案]5.工程监理5.1监理单位:[监理单位名称]5.2监理职责:[监理职责描述]5.3监理程序:[监理工作程序]5.4监理报告:[监理报告提交要求]6.工程验收6.1验收标准:[验收标准依据]6.2验收程序:[验收工作流程]6.3验收报告:[验收报告编制及提交要求]7.工程变更7.1变更原因:[变更原因说明]7.2变更内容:[变更内容描述]7.3变更程序:[变更申请及审批流程]7.4变更费用:[变更费用计算及承担方式]8.工程款项8.1工程总价:[工程总价金额]8.2预付款:[预付款金额及支付比例]8.2.1预付款支付时间:[预付款支付时间]8.2.2预付款支付条件:[预付款支付条件]8.3进度款:[进度款支付比例及支付节点]8.3.1进度款支付时间:[进度款支付时间]8.3.2进度款支付条件:[进度款支付条件]8.4验收款:[验收款支付比例及支付条件]8.4.1验收款支付时间:[验收款支付时间]8.4.2验收款支付条件:[验收款支付条件]8.5保修金:[保修金金额及支付方式]8.5.1保修金支付时间:[保修金支付时间]8.5.2保修金退还条件:[保修金退还条件]9.争议解决9.1争议解决方式:[争议解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼]9.2争议解决程序:[争议解决的具体步骤和流程]9.3争议解决期限:[争议解决的最长期限]10.违约责任10.1违约情形:[列明各种违约情形]10.2违约责任:[针对每种违约情形的具体违约责任]10.3违约赔偿:[违约赔偿的计算方式和标准]11.保密条款11.1保密内容:[需要保密的具体信息或资料]11.2保密期限:[保密期限的具体时长]11.3违约责任:[违反保密条款的违约责任]12.合同解除12.1解除条件:[合同解除的具体条件]12.2解除程序:[合同解除的具体步骤和流程]12.3解除责任:[合同解除后双方的责任承担]13.合同终止13.1终止条件:[合同终止的具体条件]13.2终止程序:[合同终止的具体步骤和流程]13.3终止责任:[合同终止后双方的责任承担]14.其他约定14.1适用法律:[合同适用的法律和法规]14.2争议解决地点:[争议解决的地点]14.3合同附件:[合同附件清单及说明]第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中所述“第三方”是指除甲乙双方之外的,根据合同需要介入合同履行过程中的任何独立法人、自然人或其他组织。2.第三方介入范围2.1第三方介入的范围包括但不限于工程设计、施工监理、工程咨询、质量检测、工程保险、资金监管、争议解决等。3.第三方介入条件3.1.1甲乙双方协商一致;3.1.2第三方具备相应的资质和能力;3.1.3合同中明确第三方的权利、义务和责任。4.第三方责任限额4.1.1合同中约定的第三方责任限额;4.1.2第三方介入的具体业务领域和风险;4.1.3国家或行业的相关法律法规。4.2第三方的责任限额不得超过合同总价的一定比例,具体比例由甲乙双方协商确定。5.第三方权利和义务5.1第三方的权利:5.1.1根据合同约定,独立行使相关职责;5.1.2要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息;5.1.3在其职责范围内,对甲乙双方的行为进行监督。5.2第三方的义务:5.2.1按照合同约定,履行相关职责;5.2.2对其职责范围内的行为负责;5.2.3对甲乙双方的信息保密。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分:6.1.1第三方对甲方承担的责任和权利,仅限于合同约定的范围内;6.1.2第三方不得干预甲方与乙方之间的合同关系。6.2第三方与乙方的划分:6.2.1第三方对乙方承担的责任和权利,仅限于合同约定的范围内;6.2.2第三方不得干预乙方与甲方之间的合同关系。6.3第三方与甲乙双方的关系:6.3.1第三方作为合同履行过程中的独立主体,与甲乙双方均无直接合同关系;6.3.2第三方的介入不改变甲乙双方之间的权利义务关系。7.第三方介入程序7.1第三方介入的程序如下:7.1.1甲乙双方协商确定第三方;7.1.2签订第三方介入协议,明确第三方的权利、义务和责任;7.1.3第三方根据合同约定,履行相关职责。8.第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定和第三方提供的服务内容协商确定;8.2第三方介入的费用应包含在合同总价中,或由甲乙双方另行约定。9.第三方介入的变更9.1第三方介入的变更需经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议;9.2第三方介入的变更不影响原合同中甲乙双方的权利义务关系。10.第三方介入的终止10.1第三方介入的终止需经甲乙双方协商一致,并签订书面终止协议;10.2第三方介入的终止不影响原合同中甲乙双方的权利义务关系;10.3第三方介入终止后,第三方应按照合同约定,完成剩余工作。11.第三方介入的争议解决11.1第三方介入的争议解决方式,可参照第九条“争议解决”的相关规定;11.2第三方介入的争议解决,不影响甲乙双方之间的争议解决方式。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:工程概况说明书详细要求:包含工程名称、地点、规模、内容、质量要求等详细信息。说明:本附件为合同主体内容的重要组成部分,用于明确工程的基本情况。2.合同附件二:工程设计文件详细要求:提供完整的设计图纸、设计说明书、设计变更文件等。说明:本附件为设计单位提供的设计成果,用于指导工程施工。3.合同附件三:施工组织设计文件详细要求:包含施工方案、进度计划、质量控制措施、安全措施等。说明:本附件为施工单位编制的施工组织文件,用于指导施工过程。4.合同附件四:施工进度计划表详细要求:列出各阶段的施工时间节点、预计完成时间等。说明:本附件用于监督施工进度,确保工程按时完成。5.合同附件五:工程质量控制标准详细要求:明确工程质量标准、检验方法、验收程序等。说明:本附件用于确保工程质量达到合同约定要求。6.合同附件六:施工安全措施方案详细要求:包含安全管理制度、安全操作规程、应急预案等。说明:本附件用于保障施工过程中的安全。7.合同附件七:监理报告8.合同附件八:工程验收报告详细要求:包含验收时间、验收结果、验收人员等。说明:本附件为工程验收的正式文件,用于确认工程是否合格。9.合同附件九:工程变更记录详细要求:记录工程变更的原因、内容、变更程序、变更费用等。说明:本附件用于跟踪和管理工程变更。10.合同附件十:工程款项支付凭证详细要求:提供预付款、进度款、验收款、保修金的支付凭证。说明:本附件用于证明款项的支付情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按约定支付工程款项责任认定:甲方应支付违约金,并承担乙方因此造成的损失。示例:甲方未按合同约定支付进度款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。2.违约行为:乙方未按约定完成工程责任认定:乙方应承担工程延误的责任,并赔偿甲方因此造成的损失。示例:乙方未按合同约定完成工程,导致工程延期,乙方应支付违约金并赔偿甲方损失。3.违约行为:第三方未按约定履行职责责任认定:第三方应承担其违约行为带来的后果,并赔偿甲乙双方因此造成的损失。示例:监理单位未按约定进行监理,导致工程质量问题,监理单位应承担相应责任。4.违约行为:合同一方未按约定保密责任认定:违约方应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。示例:乙方泄露甲方商业秘密,乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。5.违约行为:合同一方未按约定解除合同责任认定:违约方应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。示例:甲方未按约定解除合同,乙方有权要求甲方支付违约金。全文完。2024年度水利工程合同管理与法律支持合同5本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期与地点1.3合同生效条件与时间1.4合同期限与续签2.工程项目概述2.1工程名称与地点2.2工程规模与内容2.3工程建设标准与要求3.项目管理职责3.1双方项目管理组织架构3.2项目经理及团队成员职责3.3项目管理协调机制4.设计与施工4.1设计要求与标准4.2施工方案与进度计划4.3质量控制与验收标准5.材料设备采购与供应5.1材料设备采购原则5.2供应商选择与评审5.3供应合同签订与履行6.资金管理6.1资金来源与使用计划6.2资金支付方式与时间6.3资金监管与审计7.风险管理7.1风险识别与评估7.2风险应对措施7.3风险责任划分8.法律支持与争议解决8.1法律支持范围与方式8.2争议解决途径与程序8.3仲裁或诉讼条款9.保密条款9.1保密信息定义9.2保密义务与责任9.3保密期限10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止程序11.合同变更与补充11.1变更程序与要求11.2补充协议签订与生效12.违约责任12.1违约行为定义12.2违约责任承担12.3违约赔偿计算方法13.其他约定13.1通知与送达方式13.2合同文本语言与版本13.3合同附件与补充14.合同签署与生效14.1签署日期与地点14.2合同副本数量与保管14.3合同生效与备案第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.1.1甲方(水利工程建设单位)名称、地址、法定代表人、联系电话、开户银行及账号1.1.2乙方(水利工程承包单位)名称、地址、法定代表人、联系电话、开户银行及账号1.2合同签订日期与地点1.2.1合同签订日期:2024年3月15日1.2.2合同签订地点:甲方所在地1.3合同生效条件与时间1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2合同生效后,双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。1.4合同期限与续签1.4.1合同期限:自2024年4月1日至2025年3月31日,共计一年。1.4.2如需续签,双方应提前一个月书面协商,并达成一致意见。2.工程项目概述2.1工程名称与地点2.1.1工程名称:水利工程2.1.2工程地点:市区2.2工程规模与内容2.2.1工程规模:总投资亿元,建设内容为水库、堤防、灌溉等。2.2.2工程内容:主要包括大坝建设、溢洪道、引水渠、电站等。2.3工程建设标准与要求2.3.1工程建设标准:按照国家现行水利行业标准执行。2.3.2工程建设要求:确保工程安全、可靠、高效、环保。3.项目管理职责3.1双方项目管理组织架构3.1.1甲方设立项目经理部,负责整个项目的组织、协调、管理。3.1.2乙方设立项目经理部,负责施工过程中的技术、质量、安全、进度等方面的管理。3.2项目经理及团队成员职责3.2.1项目经理负责全面领导项目管理工作,对项目实施过程中的各项工作负责。3.2.2项目团队成员按照项目经理的安排,履行各自职责。3.3项目管理协调机制3.3.1双方应定期召开项目协调会议,解决项目实施过程中的问题。3.3.2遇到重大问题,双方应共同协商解决。4.设计与施工4.1设计要求与标准4.1.1设计单位应根据国家现行水利行业标准,进行工程设计。4.1.2设计文件应满足工程建设的质量、安全、环保要求。4.2施工方案与进度计划4.2.1乙方应根据设计文件和工程实际情况,制定施工方案和进度计划。4.2.2施工方案和进度计划应经甲方同意后方可实施。4.3质量控制与验收标准4.3.1乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工。4.3.2工程质量应符合国家现行水利行业标准。5.材料设备采购与供应5.1材料设备采购原则5.1.1材料设备采购应遵循公开、公平、公正的原则。5.1.2甲方有权对材料设备采购进行监督和检查。5.2供应商选择与评审5.2.1供应商选择应满足工程建设的质量、价格、服务等要求。5.2.2甲方对供应商进行评审,确保其具备相应的资质和信誉。5.3供应合同签订与履行5.3.1乙方与供应商签订供应合同,明确双方的权利和义务。5.3.2乙方应按照供应合同约定,及时、保质、保量地供应材料设备。6.资金管理6.1资金来源与使用计划6.1.1资金来源:甲方根据工程进度和实际需要,向乙方支付工程款。6.1.2使用计划:乙方应编制资金使用计划,经甲方审核后执行。6.2资金支付方式与时间6.2.1资金支付方式:采用银行转账方式支付。6.2.2资金支付时间:按照工程进度和合同约定进行支付。6.3资金监管与审计6.3.1甲方对资金使用情况进行监管,确保资金安全。6.3.2乙方应接受甲方审计,对资金使用情况进行说明。8.法律支持与争议解决8.1法律支持范围与方式8.1.1甲方提供法律咨询,协助乙方解决合同履行过程中涉及的法律问题。8.1.2乙方在合同履行过程中,如遇到法律纠纷,甲方应提供法律支持。8.2争议解决途径与程序8.2.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。8.2.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3仲裁或诉讼条款8.3.1争议解决过程中,如双方同意仲裁,应选择具有管辖权的中裁机构。8.3.2仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。9.保密条款9.1保密信息定义9.1.1保密信息指双方在合同履行过程中知悉的涉及商业秘密、技术秘密、个人隐私等敏感信息。9.2保密义务与责任9.2.1双方对本合同中的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。9.2.2违反保密义务的,应承担相应的法律责任。9.3保密期限9.3.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1任何一方违反合同约定,严重损害对方利益的,对方有权解除合同。10.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。10.2合同终止条件10.2.1合同期限届满,且双方无续签意愿的,合同自行终止。10.2.2双方协商一致,决定终止合同的,合同终止。10.3解除或终止程序10.3.1解除或终止合同,应提前三十日书面通知对方。10.3.2合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行善后处理。11.合同变更与补充11.1变更程序与要求11.1.1合同变更应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。11.1.2变更内容不得违反法律法规和合同约定。11.2补充协议签订与生效11.2.1补充协议自双方签字盖章之日起生效,与本合同具有同等法律效力。12.违约责任12.1违约行为定义12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿计算方法12.3.1违约赔偿金额根据违约行为对对方造成的实际损失进行计算。13.其他约定13.1通知与送达方式13.1.1通知应以书面形式进行,可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达。13.1.2送达地址为合同双方在合同中约定的地址。13.2合同文本语言与版本13.2.1合同文本采用中文书写,具有同等法律效力。13.2.2如合同存在多个版本,以最新版本为准。13.3合同附件与补充13.3.1合同附件是合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。13.3.2合同如有补充,应以书面形式签订,与本合同具有同等法律效力。14.合同签署与生效14.1签署日期与地点14.1.1合同签署日期:2024年3月15日14.1.2合同签署地点:甲方所在地14.2合同副本数量与保管14.2.1合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- n1护士考试试题及答案
- 跨平台测试的挑战与应对策略试题及答案
- 光伏电站智能化运维智能化团队建设与发电量提升策略研究报告
- 工业互联网平台区块链智能合约安全关键基础设施保护报告
- 《机电一体化设备安装与调试》题库-学习情境一 题库题目及答案
- 2025年中医药现代化进程中所罗门群岛市场拓展案例分析报告
- 2025年主题公园沉浸式体验项目开发与运营模式研究报告
- 交通运输公司运营管理方案
- 2025年潮玩市场深度分析:收藏价值与文化传播趋势报告
- 房地产企业多元化发展战略2025年政策环境与协同效应研究
- 毕业设计基于单片机的发动机转速电控系统程序设计及仿真
- 统借统还资金分拨合同
- 地铁运营施工负责人考试题库
- GB/T 708-2006冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
- 故宫的资料简介(标准版)
- 全国高中语文优质课一等奖《雷雨》 课件
- 固定资产和无形资产培训课程课件
- 工程结算审计管理办法
- 重大事项和重要工作备案登记表
- 北京版二年级英语下册(全套)课件
- 检验科生化SOP文件
评论
0/150
提交评论