二零二五年度建筑工程钢筋工、木工专业分包服务协议3篇_第1页
二零二五年度建筑工程钢筋工、木工专业分包服务协议3篇_第2页
二零二五年度建筑工程钢筋工、木工专业分包服务协议3篇_第3页
二零二五年度建筑工程钢筋工、木工专业分包服务协议3篇_第4页
二零二五年度建筑工程钢筋工、木工专业分包服务协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑工程钢筋工、木工专业分包服务协议本合同目录一览1.分包工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.分包范围2.1钢筋工分包范围2.2木工分包范围3.分包合同工期3.1钢筋工分包工期3.2木工分包工期4.分包工程进度4.1钢筋工分包进度要求4.2木工分包进度要求5.分包工程费用5.1钢筋工分包费用5.2木工分包费用5.3费用支付方式6.质量要求6.1钢筋工质量要求6.2木工质量要求7.安全生产7.1钢筋工安全生产要求7.2木工安全生产要求8.材料供应8.1钢筋工材料供应8.2木工材料供应9.技术支持与培训9.1钢筋工技术支持与培训9.2木工技术支持与培训10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任11.1钢筋工违约责任11.2木工违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.分包工程概况1.1工程名称:建筑工程1.2工程地点:市区街道1.3工程规模:总建筑面积平方米,地上层,地下层1.4工程内容:钢筋工程包括梁、板、柱等部位的钢筋绑扎及焊接,木工工程包括门窗安装、装饰装修等2.分包范围2.1钢筋工分包范围:根据工程图纸及施工方案,负责钢筋的采购、加工、运输、安装、焊接等工作2.2木工分包范围:根据工程图纸及施工方案,负责门窗的安装、木结构的制作、装饰装修等3.分包合同工期3.1钢筋工分包工期:自合同签订之日起个月内完成3.2木工分包工期:自合同签订之日起个月内完成4.分包工程进度4.1钢筋工分包进度要求:按工程进度计划,每月完成%的钢筋工程量4.2木工分包进度要求:按工程进度计划,每月完成%的木工工程量5.分包工程费用5.1钢筋工分包费用:人民币万元整,包括材料费、人工费、机械费等5.2木工分包费用:人民币万元整,包括材料费、人工费、机械费等5.3费用支付方式:按照工程进度分期支付,每次支付%,尾款在工程验收合格后支付6.质量要求6.1钢筋工质量要求:严格按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量达到优良等级6.2木工质量要求:严格按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量达到优良等级7.安全生产7.1钢筋工安全生产要求:严格遵守国家安全生产法律法规,落实安全生产责任制,确保施工现场安全7.2木工安全生产要求:严格遵守国家安全生产法律法规,落实安全生产责任制,确保施工现场安全8.材料供应8.1钢筋工材料供应:分包方负责钢筋的采购,确保材料符合国家相关标准和规范,并提供合格证明文件。材料进场前需经甲方验收合格后方可使用。8.2木工材料供应:分包方负责门窗、木材等材料的采购,确保材料符合设计要求和国家标准,并提供相关质量证明文件。材料进场前需经甲方验收合格后方可使用。9.技术支持与培训10.保密条款10.1保密内容:双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密和其他保密信息。10.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后年。10.3违约责任:任何一方违反保密义务,泄露对方保密信息,应承担相应的法律责任。11.违约责任11.1钢筋工违约责任:如分包方未按合同约定完成工程,或工程质量不符合要求,甲方有权要求分包方承担相应的违约责任,包括但不限于返工、赔偿损失等。11.2木工违约责任:如分包方未按合同约定完成工程,或工程质量不符合要求,甲方有权要求分包方承担相应的违约责任,包括但不限于返工、赔偿损失等。12.争议解决12.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构:无13.合同生效与终止13.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件:合同约定的工期完成,且工程验收合格,或因不可抗力等原因导致合同无法继续履行。14.其他约定事项14.1其他约定事项一:本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2其他约定事项二:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3其他约定事项三:本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同未尽事宜,按照国家相关法律法规执行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,参与合同履行过程中的中介机构、监理单位、检测机构、设计单位等第三方服务提供者。1.工程施工过程中需要第三方提供专业服务,如监理、检测等;2.甲方或乙方认为有必要引入第三方对工程质量、进度、安全等进行监督;3.出现合同争议,双方协商一致决定引入第三方进行调解。15.3第三方责任限额:15.3.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任,但责任限额不得超过其收取的服务费用。15.3.2第三方在履行职责过程中,因不可抗力等原因造成甲方或乙方损失的,第三方不承担赔偿责任。15.4第三方责权利划分:15.4.1第三方责任:第三方应按照合同约定和法律法规要求,履行其职责,确保工程质量、进度、安全等符合要求。15.4.2第三方权利:第三方有权根据合同约定和法律法规要求,对甲方或乙方进行监督、检查、提出建议等。15.4.3第三方义务:第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露任何未经授权的信息。16.第三方介入后的额外条款及说明16.1第三方介入程序:甲乙双方应协商一致,明确第三方介入的具体事宜,包括介入时间、介入方式、介入费用等。16.2第三方介入费用:第三方介入费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确约定。16.3第三方介入期限:第三方介入期限应根据工程实际情况和合同约定确定,并在合同中明确约定。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系:第三方作为甲方聘请的机构,应服从甲方的管理,并接受甲方的监督。17.3第三方与工程其他相关方的关系:第三方在履行职责过程中,应与其他工程相关方(如设计单位、施工方等)保持良好沟通,共同推进工程进度。18.第三方介入的争议解决18.1第三方介入过程中,如出现争议,甲乙双方应协商解决。18.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。19.第三方介入的合同终止19.1第三方介入期满或合同约定的其他终止条件成就时,合同终止。19.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定,对第三方进行结算,并办理相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程施工图纸及技术资料详细要求:包含工程各部位的详细设计图纸、施工技术要求、材料清单等。说明:本附件为施工过程中的重要依据,乙方应严格按照图纸及技术资料进行施工。2.分包合同详细要求:包括合同双方的基本信息、分包工程范围、工期、费用、质量要求等。说明:本附件为双方权利义务关系的法律文件,具有法律效力。3.工程进度计划详细要求:包括各阶段施工时间、工程量、质量要求等。说明:本附件为工程进度管理的依据,乙方应按照计划执行。4.材料清单及质量证明文件详细要求:包括材料名称、规格、数量、供应商、质量证明文件等。说明:本附件为材料采购、验收的依据,乙方应确保材料符合质量要求。5.工程验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、验收意见等。说明:本附件为工程验收合格的证明,乙方应按照要求进行验收。6.付款凭证详细要求:包括付款时间、付款金额、付款方式、付款凭证等。说明:本附件为工程款项支付的依据,乙方应按照合同约定进行付款。7.安全生产记录详细要求:包括安全生产培训、安全检查、事故处理等记录。说明:本附件为安全生产管理的依据,乙方应确保安全生产。8.争议解决记录详细要求:包括争议发生时间、争议内容、解决方式、解决结果等。说明:本附件为争议解决的记录,乙方应积极配合解决争议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程,或工程质量不符合要求。责任认定标准:乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于返工、赔偿损失等。示例说明:若乙方在施工过程中发现质量问题,经甲方验收不合格,乙方应负责返工并承担相应的损失。2.违约行为:乙方未按合同约定进行材料采购,或采购的材料不符合质量要求。责任认定标准:乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于更换材料、赔偿损失等。示例说明:若乙方采购的钢筋质量不符合国家标准,甲方有权要求乙方更换材料,并承担相应的损失。3.违约行为:乙方未按合同约定进行安全生产管理,导致安全事故发生。责任认定标准:乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、承担刑事责任等。示例说明:若乙方在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失,乙方应承担相应的赔偿责任。4.违约行为:乙方未按合同约定进行工程进度管理,导致工程延期。责任认定标准:乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若乙方未按合同约定完成工程,导致工程延期,甲方有权要求乙方支付违约金。5.违约行为:乙方泄露甲方商业秘密。责任认定标准:乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。示例说明:若乙方在合同履行过程中泄露甲方商业秘密,甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度建筑工程钢筋工、木工专业分包服务协议1合同目录一、协议概述1.1协议名称1.2协议编号1.3协议签订日期1.4协议签订双方1.5协议目的二、协议内容2.1分包项目概述2.2分包范围及要求2.3分包工作内容2.4分包期限2.5分包工作进度2.6分包工作质量要求三、双方责任与义务3.1总包方责任与义务3.2分包方责任与义务3.3互相配合与支持四、工程款支付及结算4.1工程款支付方式4.2工程款支付进度4.3工程款结算方式4.4工程款结算时间4.5逾期付款责任五、技术标准与规范5.1技术标准5.2施工规范5.3质量要求六、施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工计划6.3施工现场管理6.4安全生产管理七、材料设备管理7.1材料设备采购7.2材料设备验收7.3材料设备保管7.4材料设备使用八、验收与移交8.1工程验收8.2验收标准8.3验收程序8.4验收结果8.5工程移交九、违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序十一、协议的变更与解除11.1协议变更11.2协议解除11.3协议终止十二、协议生效及终止12.1协议生效12.2协议终止十三、其他约定事项13.1法律适用13.2通知与送达13.3协议附件十四、协议签署14.1签署日期14.2签署双方代表签字合同编号_________一、协议概述1.1协议名称:二零二四年度建筑工程钢筋工、木工专业分包服务协议1.2协议编号:202401010011.3协议签订日期:2024年1月1日1.4协议签订双方:1.4.1总包方:建筑有限公司1.4.2分包方:专业分包有限公司1.5协议目的:明确双方在二零二四年度建筑工程钢筋工、木工专业分包服务中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。二、协议内容2.1分包项目概述:2.1.1工程名称:住宅小区2.1.2工程地点:市区2.1.3工程规模:总建筑面积万平方米2.2分包范围及要求:2.2.1钢筋工分包范围:包括钢筋加工、绑扎、焊接等。2.2.2木工分包范围:包括模板制作、安装、拆除等。2.2.3分包要求:严格按照国家相关标准和规范施工,确保工程质量。2.3分包工作内容:2.3.1钢筋工:2.3.1.1根据施工图纸和设计要求,进行钢筋加工。2.3.1.2按照施工进度计划,完成钢筋绑扎和焊接工作。2.3.2木工:2.3.2.1根据施工图纸和设计要求,制作和安装模板。2.3.2.2按照施工进度计划,完成模板拆除工作。2.4分包期限:2.4.1钢筋工:自协议签订之日起至2024年12月31日止。2.4.2木工:自协议签订之日起至2024年12月31日止。2.5分包工作进度:2.5.1钢筋工:按照施工进度计划,每月完成一定比例的钢筋绑扎和焊接工作。2.5.2木工:按照施工进度计划,每月完成一定比例的模板制作、安装和拆除工作。三、双方责任与义务3.1总包方责任与义务:3.1.1提供施工图纸、设计要求和工程进度计划。3.1.2保证分包工程所需材料、设备的供应。3.1.3对分包工程进行监督管理,确保工程质量。3.2分包方责任与义务:3.2.1按照施工图纸、设计要求和工程进度计划,完成分包工作。3.2.2保证分包工程质量,符合国家相关标准和规范。3.2.3按时完成分包工作,不得拖延工期。四、工程款支付及结算4.1工程款支付方式:4.1.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的20%作为预付款。4.1.2进度款:按月进度支付,每月支付当月完成工程量的80%。4.1.3结算款:工程完工后15个工作日内支付剩余20%的结算款。4.2工程款支付进度:4.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付。4.2.2进度款:每月15日前支付。4.2.3结算款:工程完工后15个工作日内支付。4.3工程款结算方式:4.3.1以银行转账方式进行结算。4.4工程款结算时间:4.4.1预付款:合同签订后5个工作日内结算。4.4.2进度款:每月15日前结算。4.4.3结算款:工程完工后15个工作日内结算。4.5逾期付款责任:4.5.1总包方逾期付款,每逾期一日,应向分包方支付当期工程款千分之二的违约金。五、技术标准与规范5.1技术标准:5.1.1钢筋工程:应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规范。5.1.2木工工程:应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规范。5.2施工规范:5.2.1钢筋工程:应严格按照《钢筋施工及验收规范》执行。5.2.2木工工程:应严格按照《木结构施工及验收规范》执行。5.3质量要求:5.3.1钢筋工程:确保钢筋质量、尺寸准确,焊接牢固。5.3.2木工工程:确保模板制作、安装、拆除质量,符合设计要求。六、施工组织与管理6.1施工组织设计:6.1.1钢筋工:根据工程特点,制定合理的施工组织设计。6.1.2木工:根据工程特点,制定合理的施工组织设计。6.2施工计划:6.2.1钢筋工:按照施工进度计划,制定详细的施工计划。6.2.2木工:按照施工进度计划,制定详细的施工计划。6.3施工现场管理:6.3.1钢筋工:负责施工现场的钢筋材料管理、人员安排等。6.3.2木工:负责施工现场的模板材料管理、人员安排等。6.4安全生产管理:6.4.1钢筋工:严格遵守安全生产法规,确保施工安全。6.4.2木工:严格遵守安全生产法规,确保施工安全。七、材料设备管理7.1材料设备采购:7.1.1钢筋工:根据施工需要,采购钢筋、焊接设备等材料。7.1.2木工:根据施工需要,采购模板、木工工具等材料。7.2材料设备验收:7.2.1钢筋工:对采购的材料设备进行验收,确保质量符合要求。7.2.2木工:对采购的材料设备进行验收,确保质量符合要求。7.3材料设备保管:7.3.1钢筋工:对材料设备进行妥善保管,防止损坏或丢失。7.3.2木工:对材料设备进行妥善保管,防止损坏或丢失。7.4材料设备使用:7.4.1钢筋工:合理使用材料设备,提高施工效率。7.4.2木工:合理使用材料设备,提高施工效率。八、验收与移交8.1工程验收:8.1.1验收标准:按照国家相关标准和规范进行验收。8.1.2验收程序:由总包方组织,分包方参与验收。8.2验收标准:8.2.1钢筋工程:应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规范。8.2.2木工工程:应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规范。8.3验收程序:8.3.1验收前,分包方应向总包方提交验收申请。8.3.2验收时,总包方应通知分包方参加。8.3.3验收不合格,分包方应进行整改,直至合格。8.4验收结果:8.4.1验收合格,总包方应在验收记录上签字确认。8.4.2验收不合格,总包方应在验收记录上注明不合格项,分包方需整改。8.5工程移交:8.5.1验收合格后,总包方应向分包方移交工程。8.5.2分包方应按照移交清单接收工程。九、违约责任9.1违约情形:9.1.1分包方未按约定完成工作内容。9.1.2分包方未按约定质量标准施工。9.1.3分包方逾期完成工作。9.1.4分包方未按约定支付工程款。9.2违约责任:9.2.1分包方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约处理:9.3.1总包方有权要求分包方立即纠正违约行为。9.3.2分包方未纠正违约行为,总包方有权解除协议,并追究分包方责任。十、争议解决10.1争议解决方式:10.1.1协商解决:双方应通过协商解决争议。10.1.2仲裁解决:协商不成的,双方可选择仲裁方式解决争议。10.2争议解决机构:10.2.1争议解决机构应为中国国际经济贸易仲裁委员会。10.3争议解决程序:10.3.1双方应按照争议解决机构的程序进行仲裁。十一、协议的变更与解除11.1协议变更:11.1.1协议的任何变更,均应以书面形式进行。11.1.2协议变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议。11.2协议解除:11.2.1协议在下列情况下可予解除:11.2.1.1双方协商一致。11.2.1.2因不可抗力导致协议无法履行。11.2.1.3一方严重违约。11.3协议终止:11.3.1协议终止后,双方应按照协议约定处理剩余事宜。十二、其他约定事项12.1法律适用:本协议适用中华人民共和国法律。12.2通知与送达:双方通讯地址和联系方式如有变更,应及时通知对方。12.3协议附件:本协议附件为本协议的组成部分。十三、协议生效及终止13.1协议生效:本协议自双方签字盖章之日起生效。13.2协议终止:本协议按照第十一条规定终止。十四、协议签署14.1签署日期:____年__月__日甲方(总包方):________________________签字:________________________日期:________________________乙方(分包方):________________________签字:________________________日期:________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导项目管理:说明:甲方作为总包方,对整个工程项目拥有主导权,包括但不限于施工进度、质量、安全等方面。1.2甲方责任与义务:a.甲方应确保工程项目的顺利进行,提供必要的施工条件,包括但不限于施工图纸、技术规范、材料设备等。b.甲方应负责协调各分包方之间的关系,确保各分包方的工作协调一致。c.甲方应负责对分包方的施工过程进行监督,确保工程质量符合要求。1.3甲方决策权:a.甲方有权对分包方的施工方案进行审核和批准。b.甲方有权对分包方的施工进度进行调整和安排。c.甲方有权对分包方的施工质量进行评估和验收。1.4甲方费用支付:a.甲方应按照合同约定,按时支付分包方的工程款。b.甲方有权根据分包方的施工进度和质量,对工程款进行审核和调整。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导项目管理:说明:乙方作为分包方,对分包工程的施工过程拥有主导权,包括但不限于施工方案、进度、质量等。2.2乙方责任与义务:a.乙方应按照合同约定,完成分包工程的施工任务。b.乙方应确保分包工程的施工质量,符合国家相关标准和规范。c.乙方应按照甲方的要求,提供施工进度报告和质量检查报告。2.3乙方决策权:a.乙方有权根据工程实际情况,调整施工方案和施工进度。b.乙方有权对施工过程中遇到的问题进行决策和解决。2.4乙方费用控制:a.乙方应合理控制施工成本,确保工程项目的经济效益。b.乙方有权对施工过程中的费用进行审核和调整。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介机构:说明:第三方中介机构作为独立第三方,负责对分包工程的施工过程进行监督管理,确保工程质量和进度。3.2第三方中介责任与义务:a.第三方中介机构应按照合同约定,对分包工程的施工过程进行监督和检查。b.第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交施工进度报告和质量检查报告。c.第三方中介机构应协助解决施工过程中出现的争议和问题。3.3第三方中介决策权:a.第三方中介机构有权对分包方的施工方案和施工进度进行审核和提出建议。b.第三方中介机构有权对分包方的施工质量进行评估和验收。3.4第三方中介费用:a.第三方中介机构的费用由甲方和乙方按比例承担。b.第三方中介机构的费用支付方式、支付时间由合同约定。3.5第三方中介争议解决:a.第三方中介机构在履行职责过程中产生的争议,由甲方和乙方协商解决。b.协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸及技术规范2.材料设备清单及质量标准3.施工进度计划表4.验收标准及程序5.工程款支付计划表6.施工组织设计及安全措施7.第三方中介机构资质证明8.双方协商确定的变更协议9.其他相关文件及资料二、违约行为及认定:1.违约行为:a.分包方未按约定完成工作内容。b.分包方未按约定质量标准施工。c.分包方逾期完成工作。d.分包方未按约定支付工程款。e.甲方未按约定支付工程款。2.违约认定:a.通过甲方和分包方的书面确认。b.通过第三方中介机构的检查和报告。c.通过法律程序进行认定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁:指由双方当事人协议选定仲裁机构,以仲裁方式解决争议。3.诉讼:指当事人通过法院提起诉讼,由法院审理并作出判决。4.仲裁机构:指依法设立,专门负责仲裁的机构。5.诉讼时效:指权利人请求法院保护其权利的法定期限。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:分包方施工进度延误。解决办法:甲方与分包方协商调整施工进度计划,必要时增加人员或设备。2.问题:分包方施工质量不符合要求。解决办法:要求分包方进行整改,必要时暂停工程,直至质量合格。3.问题:工程款支付不及时。解决办法:甲方与分包方协商解决,必要时通过法律途径解决。五、所有应用场景:1.新建建筑工程的钢筋工、木工专业分包。2.改造、扩建工程的钢筋工、木工专业分包。3.住宅、商业、工业等各类建筑项目的钢筋工、木工专业分包。4.国有企业、民营企业、外资企业等各类业主单位的钢筋工、木工专业分包。全文完。二零二四年度建筑工程钢筋工、木工专业分包服务协议2合同编号_________一、合同主体1.1甲方:名称:(请填写甲方名称)地址:(请填写甲方地址)联系人:(请填写甲方联系人)联系电话:(请填写甲方联系电话)1.2乙方:名称:(请填写乙方名称)地址:(请填写乙方地址)联系人:(请填写乙方联系人)联系电话:(请填写乙方联系电话)1.3其他相关方:名称:(如有,请填写相关方名称)地址:(如有,请填写相关方地址)联系人:(如有,请填写相关方联系人)联系电话:(如有,请填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方拟在二零二四年度进行建筑工程项目,为确保工程顺利进行,甲方决定将建筑工程中的钢筋工、木工专业分包给乙方。本协议旨在明确双方的权利义务,确保工程质量和进度。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业属于本协议中所称“钢筋工”是指从事建筑工程中钢筋制作、绑扎、焊接等工作的专业人员;“木工”是指从事建筑工程中木结构制作、安装等工作的专业人员。3.2关键词解释(1)“工程”:指甲方在二零二四年度进行的建筑工程项目;(2)“分包”:指甲方将建筑工程中的钢筋工、木工专业分包给乙方;(3)“合同履行”:指乙方按照本协议约定,完成分包工程的施工任务;(4)“合同价款”:指本协议约定的乙方完成分包工程所应得的报酬。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照本协议约定,按时、保质、保量完成分包工程;(2)甲方有权对乙方在施工过程中的工作进行监督检查;(3)甲方有权要求乙方提供相关施工资料,包括但不限于施工图纸、施工方案、施工记录等;(4)甲方有权按照本协议约定支付合同价款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照本协议约定,按时、保质、保量完成分包工程;(2)乙方应遵守国家有关建筑工程施工的法律法规和行业规范;(3)乙方应提供必要的施工设备、材料和人员;(4)乙方应按照甲方要求,提供施工过程中的相关资料;(5)乙方有权按照本协议约定,收取合同价款。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效,至分包工程验收合格之日止。5.2合同履行地点分包工程的施工地点为:(请填写具体施工地点)5.3合同履行方式乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案进行施工,确保工程质量和进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)分包工程验收合格;(2)双方协商一致解除本协议;(3)因不可抗力导致本协议无法履行。6.3终止程序(1)双方协商一致解除本协议的,应书面通知对方;(2)因不可抗力导致本协议无法履行的,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明材料。6.4终止后果(1)分包工程验收合格后,甲方应按照本协议约定支付合同价款;(2)因乙方原因导致分包工程无法验收合格的,乙方应承担相应的责任;(3)因不可抗力导致本协议无法履行的,双方互不承担责任。七、费用与支付7.1费用构成(1)人工费:包括钢筋工、木工的工资、福利、社会保险等;(2)材料费:包括钢筋、木材等施工材料费;(3)机械使用费:包括施工过程中使用的机械设备租赁费;(4)管理费:包括施工过程中的管理费用;(5)其他费用:包括但不限于交通费、通讯费等。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价的30%作为预付款;(2)进度款:在分包工程完成一定比例后,甲方应按照实际完成工程量支付相应比例的进度款;(3)竣工结算款:分包工程验收合格后,甲方应按照实际完成工程量支付剩余的70%作为竣工结算款;7.3支付时间(1)预付款:合同签订后10个工作日内支付;(2)进度款:每个工程阶段完成后5个工作日内支付;(3)竣工结算款:分包工程验收合格后10个工作日内支付;(4)质保金:质保期结束后10个工作日内退还。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项时,向乙方提供支付凭证;(2)乙方应在收到支付款项后,向甲方提供相应的收款凭证;(3)甲方支付款项后,如发现错误,应在5个工作日内通知乙方,乙方应在收到通知后5个工作日内退还错误支付的款项。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付乙方分包服务费用的,应向乙方支付违约金,违约金按未支付款项的千分之五计算;(2)甲方未按时提供施工图纸、施工方案的,应向乙方支付违约金,违约金按延误天数乘以每日合同总价的千分之一计算。8.2乙方违约(2)乙方违反保密条款的,应向甲方支付违约金,违约金按保密内容价值的百分之五十计算。8.3赔偿金额和方式违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接经济损失,并按照实际损失金额支付赔偿金。赔偿金应在违约行为发生之日起10个工作日内支付。九、保密条款9.1保密内容(1)本协议内容;(2)甲方提供的工程图纸、施工方案等资料;(3)双方在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本协议约定的保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式(1)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;(2)采取必要措施,确保保密内容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、台风、洪水等自然灾害;(2)战争、罢工、政府行为等社会异常事件;(3)其他经双方确认的不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方;(2)双方应采取措施减少不可抗力造成的损失;(3)因不可抗力导致本协议无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例地震、洪水、瘟疫、战争、政府行为等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决本协议履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本协议项下的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密等特殊情形;(2)法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对分包工程的质量、进度、安全等方面的监督权;(2)乙方保留对分包工程的技术、工艺、材料等方面的自主选择权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,未经甲方书面同意,乙方不得将分包工程转包或分包给第三方;(2)在合同履行期间,未经甲方书面同意,乙方不得擅自改变分包工程的设计、施工方案。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序对本协议的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经双方签字或盖章的修改和补充协议,与本协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题;(2)乙方应按照甲方的要求,提供必要的施工条件。15.2协作与配合方式(1)定期召开会议,沟通工程进展;(2)及时交换信息,共同解决施工中的问题;(3)遵守国家有关建筑工程施工的法律法规和行业规范。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议是双方就分包服务事宜达成的完整协议,具有独立性,不受任何其他协议或合同的约束。16.3增减条款未经双方书面同意,本协议不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的工程图纸、施工方案等资料;2.乙方提交的施工组织设计、施工方案等资料;3.乙方提供的施工人员资质证明、机械设备清单;4.乙方提交的施工进度报告、工程量清单;5.乙方提交的工程验收报告、质量保证书;6.乙方提交的工程结算报告、发票;7.双方协商一致的其他附件。二、违约行为及认定:1.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论