2024年一级建造师之一建工程法规题库及答案

2024年一级建造师之一建工程法规题库

第一部分单选题（500题）

1、根据《民法典》的规定，招标人向投标人发出的中标通知书，是

（）O

A.要约

B.承诺

C.新要约

D.要约邀请

【答案】：B

2、注册建造师担任施项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续

办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）o

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

【答案】：B

3、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）

（2013）

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工

【答案】：C

4、项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下

属机构，项目经理根据（）的授权，组织和领导本项目经理部的全

面工作。

A.县级以上人民政府

B.企业法人

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：B

5、关于行政调解的说法，正确的是（）。2017

A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

I）.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解

【答案】：C

6、建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元

挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失

和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（）。

A.渎职罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：B

7、某工程约定2015年3月20日竣工，但在施工过程中由于工期延误

到2015年5月13日，在2015年5月16日施工单位提交了竣工验收

报告，但在2015年4月25日建设单位已实际占有了该工程，该工程

的的实际竣工日期应为（）。

A.2015年3月20日

B.2015年5月13日

C.2015年5月16日

D.2015年4月25日

【答案】：D

8、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该

（）o

A.由国务院提出意见

B.由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决

C.由国务院裁决

D.决定在该地方适生地方性法规的规定

【答案】：C

9、某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确

的是（）。

A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人

无法获取工程价款

B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失

C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款

D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款

【答案】：D

10、根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是

（）o2018真题

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址、古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

【答案】：C

11、下列关于企业法人与项目经理部的描述，错误的有（）

A.施工企业项目经理部要独立承担民事责任

B.施工企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格

C.对于大中型施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部

D.企业法人的法定代表人，其职务行为代表企业法人

【答案】：A

12、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（）。

A.有损害事实发生

B.违反职业道德规范

C.存在违法或损害行为

D.违法行为与损害事实有因果关系

【答案】：B

13、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法错误的是（）。

A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查

B.省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查

C.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查

组进行调查

D.事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人

民政府负责调查

【答案】：C

14、关于注册建造师的执业活动，下列说法正确的是（）。

A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人

B.可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建

设工程技术经济咨询

C.经受聘单位同意，临时出借注册证书和执业印章

D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业

【答案】：B

15、关于评标规则的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决

其投标

C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布

D.评标委员会确定的中标候选人至少3个，并标明顺序

【答案】：B

16、依据《民法典》对合同变更的规定，以下表述中正确的是（）。

A.不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更

合同约定的内容

B.采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

C.采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容

D.采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的

内容

【答案】：A

17、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）o

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不

承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返

工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任,

施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由

发包人承担

【答案】：C

18、投标文件中有含义不明确的内容或明显计算错误的，评标委员会

（）O

A.暗示或诱导投标人澄清、说明

B.接受投标人主动提出的澄清、说明

C.必要时可书面通知投标人作出澄清、说明

D.可从是否有利于招标人的角度决定该投标的有效性

【答案】：C

19、（2019年真题）下列情形中，产生合同之债的是（）。

A.施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失

B.建设单位与施工企业签订施工承包协议书

C.施工现场的石专块坠落砸伤现场外的行人

D.施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙

【答案】：B

20、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）o

（2012）

A.施工人员有权拒绝该指令

B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚

C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度

的顺利开展

【答案】：A

21、某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾

斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则

（）O

A.应由施工单位承担维修责任

B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔

C.应由设计单位负责维修

D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔

【答案】：I）

22、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期2019

年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险

保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工

日期为同年8月10日，该建筑工程一切险责任起始日期为（）o

A.2019年5月10日

B.2019年5月15日

C.2019年7月20日

D.2019年8月10日

【答案】：C

23、关于城市护建设税的说法，正确的是（

A.城市维护建设税，以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额

为计税依据

B.城市维护建设税，与消费税、增值税、营业积分别缴纳

C.城市维护建设税税率统一为5%

D.凡激纳消费税、增值税、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳税

义务人

【答案】：D

24、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收

手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。2017真题

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

【答案】：B

25、关于施工许可证，下列表述正确的是（）。

A.颁发施工许可证只是表明主管部门对开工条件的认可

B.只要颁发了施工许可证就不会再被废止

C.颁发了施工许可证后，工程施工发生中止超一年的，应该重新申请

施工许可证

D.领取了施工许可证后，无论什么情况都必须开工建设

【答案】：A

26、下列对合同分类的说法，错误的是（）。

A.加工承揽合同属于双务合同

B.租赁合同属于诺成合同

C.建设单位与商业银行的贷款合同属于单务合同

D.自然人之间的借款合同属于实践合同

【答案】：C

27、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）。

A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

B.禁止安排女职工从事高处、低温、冷水作业

C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查

D.女职工怀孕6个月的，可以安排夜班工作

【答案】：D

28、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,

提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A

仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定。该案中仲裁协议

效力的确认权属于（）。

A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院

B.申请人住所地的基层人民法院

C.仲裁协议签订地的基层人民法院

D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院

【答案】：D

29、关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（）。

A.因仓储物包装不符合约定造成仓储物变质、损坏的，不免除保管人

的损害赔偿责任

B.仓储合同自仓储物交付时成立

C.存货人或者仓单持有人提前提取仓储物的，可以减收仓储费

D.仓储合同自成立时生效

【答案】：D

30、某材料供应商由于自身原因，没有按照合同约定及时提供原材料，

给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应该承担（）。

A.行政处分

B.违约责任

C.行政处罚

D.停止侵权

【答案】：B

31、关于建设工程中的法人，下列说法正确的是（）。

A.建设单位、施工单位、勘察设计单位都应是具有法人资格的组织

B.法人是建设工程中的基本主体

C.在建设工程中，建设活动主体都是法人

D.非营利法人不能成为建设工程活动的主体

【答案】：B

32、根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位采用欺骗手

段取得施工许可证的，由原发证机关（）施工许可证。

A.吊销

B.撤销

C.撤回

D.暂扣

【答案】：B

33、关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是（）

A.用能单位应当加强能源计价管理

B.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训

C.用能单位应当建立节能目标责任制

D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制

【答案】：C

34、某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分

包单位施工。工程竣工验收发现：混凝土基础工程出现渗漏，部分房

间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的

是（）。

A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任

B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题

承担责任

D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地

面石材问题承担连带责任

【答案】：D

35、甲用人单位自乐工之日至今6个月的时间里仍未与劳动者孙某订

立书面劳动合同，其中劳动者孙某的月薪为4000元。则用人单位应当

向劳动者每月支付（）元的工资。

A.6000

B.8000

C.10000

D.12000

【答案】：B

36、关于评标的叙述中，不正确的是（）o

A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责

B.评标委员会可以否决所有投标

C.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密

D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和

理由的，视为不同意评标结果

【答案】：D

37、《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政

主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行

政处理决定作出之日起（）个工作日内对外进行记录公告。

A.15

B.20

C.30

D.45

【答案】：B

38、某建筑公司与项目经理就某项目施工签订了承包协议书，约定项

目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不是法人，根本原因是

（）O

A.没有自己独立的名称

B.没有固定的经营场所

C.不能独立承担民事责任

D.没有自己的组织机构

【答案】：C

39、工程师肖某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册,

3年后申请初始注册时必须（）。

A.重新取得资格证书

B.提供达到继续教育要求的证明材料

C.提供新的业绩证明

D.符合延续注册的条件

【答案】：B

40、使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的

（）o

A.期限性

B.地域性

C.专有性

D.财产权和人身权的双重性

【答案】：C

41、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的

约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。

后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发

公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）o

A.对该诉讼请求全部予以支持

B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

C.对该诉讼请求全部不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【答案】：B

42、下列哪一项属于地方性法规（）o

A.《北京市建筑市场管理条例》

B.《城市房地产管理法》

C.《建设工程勘察设计条例》

D.《天津市招标公告发布暂行办法》

【答案】：A

43、无权代理主要包括没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的

行为。对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由（）承担责

任。

A.被代理人

B.代理人

C.第三人

D.行为人

【答案】：D

44、甲某擅自代替某建筑公司与某钢材供应商签订了一份钢材订货合

同，该合同（）。

A.是否有效取决于钢材供应商是否有正当理由相信甲某有代理权

B.无效

C.是否有效取决于钢材供应商的意愿

D.是否有效取决于所签订的合同是不是书面合同

【答案】：A

45、某实行总承包的工程，总承包单位将专业工程分包给具有相应资

质的专业承包单位，专业承包单位又将劳务作业分包给具有相应资质

的劳务分包单位，则劳务分包单位从事危险作业的人员的意外伤害险,

保险费由（）支付。

A.专业承包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.劳务分包单位

【答案】：B

46、下列知识产权法保护对象中，属于专利保护对象的是（）o

（2015）

A.施工企业研发的新技术

B.施工企业研发的计价软件

C.施工企业编制的投标文件

D.监理企业编制的监理大纲

【答案】：A

47、根据《仲裁法》的规定，以下关于仲裁裁决的执行，说法不正确的

是（）。

A.仲裁委员会作出裁决后，当事人应当履行裁决

B.一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定

向人民法院申请执行。受中请的人民法院应当执行

C.一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的，仲裁委员

会或者人民法院应当裁定中止执行

D.人民法院裁定撤销裁决的，应当裁定终结执行。撤销裁决的申请被裁

定驳回的，人民法院应当裁定恢复执行

【答案】：C

48、根据《建筑法》，建设单位因故不能在施工许可证规定的期限内

开工的，应当向发证机关申请延期，申请延期的次数最多为（）次。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

49、甲公司与某输送设备生产厂签订了一份非标准输送设备定制合同,

并向该公司支付了预付款。输送设备公司按约定完成了定制任务，但

甲公司却未向其支付合同额中剩余的款项，也未提出解除该合同。对

此，这家输送设备公司对这些设备享有（）。

A.处置权

B.所有权

C.使用权

D.留置权

【答案】：D

50、关于建造师的执业说法正确的是（）。

A.小型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任

B.一级注册建造师不可担仟小型工程施工项目负责人

C.一级注册建造师的薪酬待遇应当高于二级建造师

D.一级注册建造师可从事建设工程技术经济咨询工作

【答案】：D

51、某施工现场发生触电事故，导致2人死亡，1人受伤，事故调查组

经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料，则负责事故调

查的人民政府应自收到报告后（）日内作出批复。

A.15

B.20

C.30

D.45

【答案】：A

52、施工单位所承建的某高校办公楼，建设单位未经验收就提前使用。

5年后，该办公楼主体结构出现质量问题，则下列说法正确的是

（）O

A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工

程款

D.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承

担保修责任

【答案】：D

53、某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%管理费后交由乙

施工单位完成，合同同时约定由乙公司承担工程全部责任；后工程发

现严重质量缺陷，对此，应由（）。

A.乙施工单位承担全部责任

B.甲施工单位承担全部责任

C.甲、乙承担连带责任

D.甲、乙应按双方合同约定分担责任

【答案】：C

54、依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同

估算价（）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。

A.50

B.100

C.200

I）.400

【答案】：I）

55、从性质上讲，施工企业的投标行为属于（）。

A.要约

B.要约邀请

C.承诺

D.询价

【答案】：A

56、当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是

（）o

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.支付工程款请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

【答案】：C

57、受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮

路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照《民法典》的规

定，下列选项中正确的是（）。

A.应视为受要约人撤回承诺

B.应视为受要约人撤销承诺

C.若要约人未作出任何表示，则该承诺有效

D.因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效

【答案】：C

58、在以下情形中，要约不可以撤回的有（）。

A.撤回要约的通知先于要约到达受要约人

B.撤回要约的通知后于要约到达受要约人

C.撤回要约的通知与要约同时到达受要约人

D.不可撤销的要约

【答案】：B

59、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位未将保证

安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，

（）O

A.责令停止施工

B.责令限期改正，给予警告

C.处以罚款

D.责令停业整顿

【答案】：B

60、某单项工程项目建安费用为3500万元，按《建设工程价款结算暂

行办法》规定，该工程竣工结算审查期限从接到竣工结算报告和完整的

竣工结算资料之日起（）o

A.20天

B.30天

C.45天

D.60天

【答案】：C

61、根据安全生产许可证的取得条件，必须持操作证书上岗的人员是

（）o

A.脚手架作业人员

B.项目经理

C.专职安全员

D.BIM系统操作员

【答案】：A

62、关于工程建设国家标准的说法，正确的是（）o

A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定

B.工程建设强制性标准包括地方标准

C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责

D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布

【答案】：C

63、某施工单位在居民区内承建一施工项目，下列关于该施工单位夜

间施工的说法正确的是（）

A.禁止夜间施工

B.夜间24时前可以施工

C.公告附近居民后，可以在夜间施工

D.因特殊需要，取得主管部门证明并公告后可以施工

【答案】：D

64、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督

下现场取样，并送（）的质量检测单位进行检测。

A.具有相应资质等级

B.建设单位许可

C.建设行业协会认可

D.监理协会认可

【答案】：A

65、《建设工程质量管理条例》规定，（）必须按照工程设计要求、

施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商

品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者

检验不合格的，不得使用。

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：A

66、根据《行政诉讼法》规定，相对人对具体行政行为不服直接向人民

法院提起诉讼，应当在知道作出具体行政行为之日起（）内提起，法

律另有规定的除外

A.15日

B.30日

C.2个月

D.6个月

【答案】：D

67、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办

理（）。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

【答案】：A

68、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定，签约后一

周内交付货物，届时合同生效，施工企业逾期提取货物。关于该仓储

合同的说法正确的是()。

A.该仓储合同签订即生效，不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费

【答案】：C

69、某施工单位未按规定对商品钢筋进行验收，后由于商品钢筋不合

格致使工程停工被迫炸毁，则该施工单位可能承受的不利法律后果是

()O

A.罚款但不影响企业资质，需承担赔偿责任

B.罚款且影响企业资质，并承担赔偿责任

C.罚款但不影响企业资质，且不用承担赔偿责任

D.罚款且影响企业资质，但不用承担法律责任

【答案】：B

70、甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但

半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据我国

《民法典》的规定，甲、乙之间的借款合同因（）。

A.显失公平而无效

B.欺诈而可撤销

C.乘人之危而无效

D.乘人之危而可撤销

【答案】：D

71、在我国法律体系中，效力仅次于宪法而高于其他法的形式是

（）。

A.行政法规

B.法律

C.地方性法规

D.部门规章

【答案】：B

72、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自（）之日

起计算。

A.竣工验收合格

B.交付使用

C.发包方支付全部，介款

D.竣工验收备案

【答案】：A

73、安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查

时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是（）o

A.应建立应急救援资金专款专用制度

B.应建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员

C.应对应急救援器材进行经常性维护保养

D.各级负责人应兼任应急救援人员

【答案】：C

74、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。2018真题

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招

标文件一致，但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标

人订立书面合同

【答案】：C

75、某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止

作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有（）o

A.拒绝作业权

B.紧急避险权

C.应急处理权

D.回避求救权

【答案】：B

76、根据我国《民事诉讼法》的规定，人民法院审理第二审民事案件

（）O

A.一律不开庭

B.必须开庭

C.以不开庭为原则

D.以开庭为原则，以不开庭为例外

【答案】：D

77、根据《建设工程施工质量节能验收统一标准》关于建筑节能分部

工程验收的说法，正确的是（）。

A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专

业的质量检查员与施工员参加

B.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不

得组织节能工程验收

C.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、

项目技术负责人参加

D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单

位的意见为准

【答案】：B

78、某工程计划工期为10个月，其中合同价款中安全防护、文明施工

措施费用为60万元，合同中对该费用预付未作规定，则建设单位至少应

预付该费用（）万元。

A.9

B.12

C.18

D.30

【答案】：D

79、某建设单位2006年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不

能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，

下列关于延期的说法正确的是（）。

A.领取施工许可证不能延期

B.可以延期，但只能延期一次

C.延期以两次为限，每次不超过两个月

D.超过延期界限的，施工许可证自行废止

【答案】：D

80、接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺

的通知应当在（）到达要约人。

A.要约到达受要约人之前

B.承诺通知到达要约人之前

C.承诺通知发出之前

D.承诺通知到达要约人之后

【答案】：B

81、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备

租赁合同时，应出具的文件不包括（）。

A.检测合格证明

B.产品使用说明书

C.生产许可证

D.产品合格证

【答案】：B

82、根据《民法典》我国普通诉讼时效期间为（）年。

A.1

B.3

C.4

D.5

【答案】：B

83、乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，

把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是（）o

A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效

B.如合同签订后，即将设备卖给乙，则合同确定有效

C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效

D.如果设备已经交付给丙，则合同有效

【答案】：B

84、《建筑法》规定，（）应当建立健全劳动安全生产教育培训制

度，加强对职工安全生产的教育培训I;未经安全生产教育培训的人员,

不得上岗作业。

A.县级以上人民政府

B.施工企业

C.建设单位

D.县级以上人民政府建设行政主管部门

【答案】：B

85、李某因房屋质量问题与某房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼

法》的规定，本案应当由（）人民法院管辖。

A.合同签署地

B.房屋所在地

C.李某住所地

D.房地产公司注册登记地

【答案】：B

86、在建设工程施工前，应由（）将工程概况、施工方法、安全技

术措施等向作业班组、作业人员进行交底。

A.项目负责人

B.安全生产管理机构

C.安全生产管理员

D.负责项目管理的技术人员

【答案】：D

87、某政府投资工程预计于2008年1月1日开工，该工程的开工报告

于2007年12月20日被批准。根据我国《建筑法》的规定，建设单位

最迟应当于（）前开工，不然就要重新办理开工报告。

A.2008年3月20日

B.2008年4月1日

C.2008年6月20日

D.2008年7月1日

【答案】：C

88、甲与某银行签订一份贷款合同，银行要求甲提供抵押担保。依照

我国《民法典》规定，下列财产可以抵押的是（）。

A.国有土地所有权

B.城市房地产权

C.集体土地使用权

D.耕地

【答案】：B

89、某项目的设计任务由甲设计院承担,其在设计时应该根据（）

进行设计。

A.建设单位的意愿

B.类似已完工程

C.勘察设计成果文件

D.类似地区的水文地质情况

【答案】：C

90、停建、缓建建设工程的档案，暂由）保管。

A.建设单位

B.城建档案馆

C.施工单位

D.当地质检部门

【答案】：A

91、下列属于特别法人的是（）

A.有限责任公司

B.基金会

C.事业单位

D.农村集体经济组织法人

【答案】：I）

92、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的

约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。

后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发

公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。

（2015真题）

A.对该诉讼请求全部予以支持

B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

C.对该诉讼请求全部不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【答案】：B

93、承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的

调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确

具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包

人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是（）。

A.供应商应承担由此给承包人造成的损失

B.承包人可根据实际情况部分接受货物

C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货

D.承包人拒绝接受，应承担违约责任

【答案】：D

94、在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限

为（）。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.不需要进行大修即可继续使用的年限

C.安全使用不低于50年

D.工程竣工验收合咯之日起5年

【答案】：A

95、某项施工中施工单位偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量

标准，给建设单位造成了损失。建设行政主管部门不能对该施工单位

实施的制裁是（）。

A.责令停业整顿

B.降低资质等级

C.责令改正

D.罚金

【答案】：D

96、经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要

的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起（）

日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。

A.30

B.45

C.60

D.90

【答案】：A

97、行政复议机关收到行政复议申请后，应当在（）日内进行审查,

依法决定是否受理，并书面告知申请人。

A.5

B.7

C.10

D.15

【答案】：A

98、工程建设国家标准的制订程序分为以下四个阶段，下列的阶段划分

中，正确的是（）

A.征求意见、准备、送审和报批

B.准备、专家会审、征求意见和报批

C.专家会审、准备、征求意见和报批

D.准备、征求意见、送审和报批

【答案】：D

99、乙分公司是甲建工集团在华北设置的大型区域公司，该分公司最

近承接了丙项目。则关于甲、乙、丙配备专职安全生产管理人员情况,

说法正确的是（）。

A.甲建工集团应当配备，乙分公司和丙项目部可以不再独立配备

B.甲建工集团应当配备，乙分公司可以不再配备，丙项目部应当配备

C.甲建工集团和乙分公司应当各自独立配备，丙项目部可以不再配备

D.甲建工集团和乙分公司应当各自独立配备，丙项目部也应当配备

【答案】：D

100、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政

府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证

金。（2015真题）

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】：A

101、关于建设工程分包的说法，错误的是（）o

A.分包单位是具有相应资质的单位

B.分包单位不得再次分包

C.分包单位可以通过合同约定

D.分包的工作内容是非主体、非关键性工作

【答案】：B

102、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村

保护范围内进行的活动是（）o

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动

D.在历史建筑上刻划

【答案】：C

103、下列工程可以适用联合共同承包的项目是（）。

A.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程

B.投资主体众多的建筑工程

C.投资风险较大的建筑工程

D.建设周期短的建筑工程

【答案】：A

104、依据：《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总

监理工程师签字认可的是（）。

A.建设单位拨付工程款

B.施工单位实施隐蔽工程

C.商品混凝土用于基础工程

D.大型非标构件进行吊装

【答案】：A

105、注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门

应当将处理建议转交注册建造师注册所在地省级人民政府建设主管部

门，注册所在地省级人民政府建设主管部门应当在（）个工作日内

作出处理，并告知工程所在地省级人民政府建设行政主管部门。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B

106、《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的,

其法律责任是（）。

A.情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告

B.处中标项目金额5%以上10%以下的罚款

C.对单位直接负责人处单位罚款金额1%以上5%以下的罚款

D.情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照

【答案】：I）

107、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动

合同（）o（2012）

A.效力待定

B.自动解除

C.失效

D.继续有效

【答案】：D

108、投标人有下列行为之一的，属于《招标投标法》第53条规定的

情节严重行为，由有关行政监督部门取消其1年至2年内参加依法必

须进行招标的项目的投标资格的是（）。

A.主动向评标委员会对投标文件进行澄清、说明的

B.3年内1次串通投标的

C.串通投标行为损害招标人、其他投标人或者国家、集体、公民的合

法利益，造成直接经济损失50万元

D.有疑似串标行为的

【答案】：C

109、省级、设区的市、自治州级和县级文物保护单位的建设控制地带,

经省、自治区、直辖市人民政府批准，由核定公布该文物保护单位的

人民政府的文物行政主管部门会同（）部门划定并公布。

A.环保行政

B.城乡规划

C.建设行政

D.工商行政

【答案】：B

110、根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中

止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做

好建筑工程的维护管理工作。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

【答案】：B

11k某工程投标出现下列情形，评标委员会应当否决的投标是

（）O

A.甲公司的报价超过标底的上浮范围

B.乙公司的报价超过标底下浮范围

C.丙公司的报价高于招标文件设定的最低投标限价

D.丁公司的报价低于工程成本

【答案】：D

112、根据《民法典》，下列财产不可以抵押的是（）。

A.生产设备

B.建设用地使用权

C.正在建设的建筑物

D.集体所有的宅基地使用权

【答案】：I）

113、承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包

人催促后14日内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料

进行审查，责任由（）。

A.发包人承担

B.承包人自负

C.承包人与发包人按比例承担

D.承包人与发包人承担连带责任

【答案】：B

114、根据《刑法》，下列刑事责任中，属于主刑的是（）。

A.罚金

B.没收财产

C.拘役

D.驱除出境

【答案】：C

115、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全

同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）o

A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时

B.水泥厂的答复文件到达施工单位时

C.施工单位发出订购水泥的要约时

D.水泥厂发出答复文件时

【答案】：B

116、・绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和

技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响，体现“四节

一环保”，其中"四节”是指（）。

A.节电、节能、节水、节材

B.节能、节地、节水、节材

C.节能、节水、节人、节材

D.节能、节钱、节水、节地

【答案】：B

117、关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）o

（2015真题）

A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头

C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务

许可范围

D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包

【答案】：A

118、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金

6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权

主张的最高给付金额为（）万元。

A.10

B.4

C.16

D.12

【答案】：D

119、货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()o

A.留置货物

B.要求赔偿

C.解除合同

D.拒绝运输

【答案】：D

120、(2020年真题)关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是

()O

A.建设工程未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组

织竣工验收

B.建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请

C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规

划许可证

D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报送

有关线工验收资料

【答案】：A

121、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过

程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%

时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法正确的是

()o2017

A.可随时解除合间

B.享有留置权

C.不得单方变更设计

D.可请求法院撤销合同

【答案】：A

122、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规

定，项目负责人因其他事务须离开施工现场时，应向（）请假。

A.工程项目的建设单位

B.建筑施工企业总经理

C.建筑施工企业总工程师

D.建筑施工企业主管副总经理

【答案】：A

123、下列关于见证取样的表述，错误的是（）。

A.涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应在建设单位或监理单位

监督下取样，并送相应检测机构检验

B.见证取样和送检的比例不得低于应取样数量的30%

C.见证人员应在试样或其包装上做出标识、封志

D.用于承重结构的混凝土试块必须取样

【答案】：C

124、某生产经营单，立按照《安全生产法》的有关规定，只配备了兼职

安全生产管理人员，则该单位从业人员的人数上限是（）。

A.100人

B.200人

C.300人

D.500人

【答案】：A

125、在施工合同中，就施工行为而言，债权人是（）o

A.建设单位

B.设计单位

C.施工企业

D.监理单位

【答案】：A

126、（2020年真题）下列情形中，不属于违法分包的是（）。

A.施工总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

B.专业承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位的

C.施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，施工总承包单

位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

I）.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

【答案】：B

127、某施工合同于2003年6月5日生效，该工程于2003年6月15

日开工。施工单位为现场从事危险作业的工人办理了意外伤害保险。

该保险合同于2003年6月10日生效，被保险工人于2003年7月20

日进场施工。该意外伤害保险期限自（）起至该工程竣工验收合格

日止。

A.2003年6月5日

B.2003年6月10日

C.2003年6月150

D.2003年7月20日

【答案】：C

128、下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）o

A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工

程质量

B.建设单位不得任意压缩合同工期

C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D.建设工程发包单，立不得迫使承包方以低于成本价格竞标

【答案】：C

129、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确

的是（）。

A.劳动关系存续期同因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间

的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可

以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】：A

130、下列物权种类中，属于担保物权的是（）o

A.抵押权

B.使用权

C.收益权

D.地役权

【答案】：A

13k关于法人的说法，不正确的是（人

A.法人分为营利法人、非营利法人、特别法人

B.项目经理部是法人的常设下属机构

C.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担

D.有自己的财产或者经费是法人成立的条件之一

【答案】：B

132、关于仲裁的说法，正确的是（）。

A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以

受理

B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权

C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理

D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以

受理

【答案】：A

133、根据我国《民法典》的规定，无效合同自（）时起没有法律效

力。

A.谈判

B.订立

C.履行

D.以欺诈、胁迫手段订立

【答案】：B

134、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案,

应由（）组织专家论证、审查。（2012）

A.安全监督管理机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工企业

【答案】：D

135、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并

胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各

债权人的清偿顺序依法应为（）。（2014）

A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人

B.抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人

C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人

D.全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人

【答案】：D

136、工程经建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂

经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）。2014

A.施工单位维修，建设单位直接承担费用

B.建设单位维修并承担费用

C.施工单位维修并承担费用

D.施工单位维修，设计单位直接承担费用

【答案】：A

137、某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向

发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和

质量责任等的说法，正确的是（）o

A.工程质量保证金应在保修期满后返还

B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内

向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔

C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，如果是施工单位造

成的，施工单位负责维修后，不免除一般赔偿损失责任

D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向

人民法院起诉

【答案】：C

138、债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该

项权利的特定人履行义务，即债的（）。

A.固定性

B.排他性

C.相对性

D.有偿性

【答案】：C

139、《劳动法》规定：“建立劳动关系应当订立劳动合同“，关于劳

动合同的理解正确的是（）。

A.用人单位自合同成立之日起即与劳动者建立劳动关系

B.已建立劳动关系，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同

C.用人单位不予劳动者签订劳动合同应当向劳动者每月支付两倍的工

资

D.劳动合同分为固定期限、无固定期限和以不确定期限的劳动合同

【答案】：B

140、关于施工企业法人、项目经理部的说法中，正确的是（）o

A.项目经理部属于施工企业的分支机构

B.国有企业法人的法律责任由国家承担

C.施工企业应当明确项目经理部的职责、任务、组织形式

D.施工企业的每一个项目必须设立项目经理部

【答案】：C

14k关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）。

A.重点是防治排放污染物

B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划

C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1m

D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5m

【答案】：B

142、关于工程质量险测的说法，正确的是（）o

A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备

C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责

归档

D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账

【答案】：D

143、《建筑法》规定，建筑施工企业超越本单位资质等级承揽工程的,

责令停止违法行为，处以罚款；情节严重的，可（）。

A.给以严重警告

B.予以取缔

C.吊销营业执照

D.吊销资质证书

【答案】：D

144、根据专职安全生产管理人员的配备要求，配备2名专职安全生产

管理人员的劳务分包企业，其施工人员应为（）

A.50人以下

B.50-100人

C.50-200人

D.200人以上

【答案】：C

145、关于施工企业资质，下列说法错误的是（）。

A.建筑业企业资质分为工程总承包、专业承包、劳务分包三个序列

B.建筑业企业的三个资质序列，可以划分为若干个资质类别

C.各资质类别又可以划分为若干个级别

D.房屋建筑工程施工总承包企业可以分为特级、一级、二级、三级四

个级别

【答案】：A

146、甲公司业务员王某开除后，为报复家公司，用盖有甲公司公章的

空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将

货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效

力的说法，正确的是（）o（2014）

A.王某的行为为无权代理，合同无效

B.王某的行为为表见代理，合同无效

C.王某的行为为表见代理，合同有效

D.王某的行为为委托代理，合同有效

【答案】：C

147、《民法典》规定：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何

单位和个人不得非法干预。”此项条件体现了《民法典》中的（）。

A.平等原则

B.自愿原则

C.公平原则

D.诚实信用原则

【答案】：B

148、全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起

（）年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，

作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：A

149、根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说

法，正确的是（）。2016

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

I）.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护

范围

【答案】：D

150、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，除了交通事故、火

灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生

（）起及时补报。

A.60日

B.50日

C.40日

D.30日

【答案】：D

151、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运

输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违

约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥

采取任何保护措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）

承担。

A.三方共同

B.水泥厂

C.承包商

D.运输公司

【答案】：C

152、建设单位办理工程项目质量监督手续应在（）

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.开工前

D.领取施工许可证或办理开工报告之前

【答案】：D

153、赔偿请求人请求国家赔偿的时效为（）。

A.1年

B.2年

C.3年

D.6年

【答案】：B

154、根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证或

者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，对建设单位

处（）的罚款。

A.合同价款1%以上2%以下

B.1万元以上3万元以下

C.合同价款5%以上10%以下

D.5万元以上10万元以下

【答案】：A

155、根据《民法典》的规定，下列财产可以设立抵押的是（）。

A.土地所有权

B.集体所有的宅基地

C.公立幼儿园的教育设施

D.生产原材料

【答案】：D

156、公用事业建设项目勘察、设计、监理等服务的采购，当单项合同

估算价最低达到（）万元人民币以上时，根据相关规定，该项目

就必须招标。

A.50

B.100

C.200

D.300

【答案】：A

157、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交

付，该种交付方式称（）（2013）

A.简易交付

B.占有决定

C.指示交付

D.拟制交付

【答案】：D

158、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是

（）o（2016）

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存

挡备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业

负责人应到施工现场进行带班检查

D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书

面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查

【答案】：C

159、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）。

A.定额工期

B.标准工期

C.法定工期

D.合同工期

【答案】：D

160、下列关于建设工程合同的说法中，正确的是（）。

A.可以采用口头形式订立

B.属于格式合同

C.适用技术合同的相关规定

D.勘察设计合同属于建设工程合同

【答案】：D

161、建设工程发生纠纷时，当事人应事先考虑通过（）解决纠纷。

A.调解

B.诉讼

C.仲裁

D.和解

【答案】：D

162、对有关节能管涯的理解，不正确的是（）o

A.应采取技术上可行的措施

B.应采取经济上合理的措施

C.应采取环境和社会可以承受的措施

D.应从能源生产到消费各个环节中减少浪费

【答案】：D

163、安装工程一切险所承保的损失范围包括（）o

A.因设计错误或原材料缺陷引起的保险财产本身的损失

B.因超负荷、超电压引起的电气设备本身的损失

C.因施工机具失灵造成的本身的损失

D.因自然灾害和意外事故造成的损失和费用

【答案】：D

164、甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情

况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间

施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（）。（2015）

A.有效

B.可变更或撤销

C.无效

D.效力待定

【答案】：C

165、施工总承包的建筑工程（）的施工必须由总承包单位自行完成。

A.主体结构

B.关键工程

C.节能工程

D.消防工程

【答案】：A

166、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但

施工企业误将应支付给甲材料供应商的贷款支付给了乙材料供应商。

关于该货款处理的说法，正确的是（）。（2016）

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

【答案】：B

167、建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是（）o

A.应当使用散装水泥

B.禁止损毁耕地烧砖

C.应当使用预拌混凝土

D.禁止远距离运输

【答案】：B

168、以下各项中，不属于建设单位“不合理的干预行为”的是（）。

A.要求施工单位违法降低工程质量

B.迫使承包方以低于成本的价格竞标

C.任意压缩工期

0.与施工单位签订赶工奖励协议，激励施工单位提前完工

【答案】：D

169、乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送，约定运费由甲支

付。运输途中遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的责任承担，下列

说法中正确的是（）。

A.内可要求甲支付运费

B.甲可要求乙赔偿损失

C.乙可要求丙赔偿损失

D.材料损失由甲承担

【答案】：D

170,根据《安全生产法》，施工企业从业人员发现安全事故隐患，应

当及时向（）报告。

A.安全生产监督管理部门或者建设行政主管部门

B.现场安全生产管理人员或者项目负责人

C.现场安全生产管理人员或者施工企业负责人

D.县级以上人民政府或者建设行政主管部门

【答案】：C

171、在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于成本的报价竞

标，贝I"）o

A.该投标文件应作否决投标处理

B.该报价降低了工程造价，应当提倡

C.该投标行为没有违背诚实信用原则，不应禁止

D.该投标行为符合低价中标原则，不应禁止

【答案】：A

172、建设单位甲与供货商乙签订了一份钢材供货合同，合同中约定:

由供货商送货至施工现场，但未约定运费的负担，后双方对此没有达

成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商将钢材送到工地后,

该运输费应由（）。

A.建设单位甲承担运费

B.施工单位丙承担运费

C.供货商乙承担运费

D.建设单位甲与供货商乙单位共同分担运费

【答案】：C

173、根据《劳动法》，劳动合同可以约定试.用期，但最长不得超过

（）个月

A.6

B.7

C.10

D.12

【答案】：A

174、按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，

（）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作

出详细说明，并由双方签字确认。

A.施工单位项目负责人

B.施工单位项目技术人员

C.施工单位项目安全员

D.项目总监理工程师

【答案】：B

175、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场

的（）分开设置，并保持安全距离。

A.办公区与生活区

B.备料区与作业区

C.办公、生活区与备料区

D.办公、生活区与昨业区

【答案】：D

176、某施工合同约定的争议解决方式中，合法有效的是（）。

A.向合同签订地的法院起诉

B.向有关仲裁机构申请仲裁

C.向工程建设主管部门申请行政复议

I）.向工程建设主管部门申请行政调解

【答案】：B

177、根据《建设工程质量管理条例》规定，违反本条例规定，项目经

理因过错造成重大质量事故的，（）不予注册。

A.1年内

B.3年内

C.5年内

D.终身

【