版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第页商务考试复习测试题1.成本价格数据库管理公司数据汇总与发布时间要求A、每季度次月20日前B、每季度次月10日前C、每季度次月5日前D、每季度次月7日前【正确答案】:B2.项目目标管理责任书中,编制项目岗位责任状需在签订项目目标管理责任书后天内完成A、3B、5C、7D、10【正确答案】:C3.二级法人单位名义重大/特大案件由()审批。A、公司法务总监B、二级单位总经理C、局总经济师D、二级单位总经济师【正确答案】:D4.一份涉及300万元的变更补差,提交发包人前,需经()审批后报出A、分公司商务法务部B、分公司总经济师C、公司商务管理部D、公司总经济师【正确答案】:B5.项目成本提成奖原则上要求有合同收款权的工程款应按合同约定比例与时点足额回收;()情况下经公司研究批准后,阶段考核发放的奖金比例不得()工程款实际回收比例。A、特殊;高于B、特殊;低于C、一般;高于D、一般;低于【正确答案】:A6.某工程基准单价1600元平米,其中人材机占比分别为0.15、0.6、0.1,建设期人材机的造价指数分别为11、1.25、0.95,假如综合费率取为人材机总价的25%,那么该工程的综合单价为()A、1856B、1932C、2020D、2320【正确答案】:C7.关于原合同(清单)范围内金额调整类分包补充协议,调增幅度超过()的,经公司审批后方可办理补充协议。A、30%B、20%C、15%D、25%【正确答案】:D8.在中标或签约后未实质开工或发包人指令停缓建项目的治理举措中,复工或解约协议应在项目停缓建发生之日起()个月内签署。A、1B、4C、5D、6【正确答案】:C9.根据现行《标准设计施工总承包招标文件》,其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人,关于该专业工程的招标,下列说法正确的是()A、招标文件不需要发包人批准B、评标方案不需要发包人批准,仅将结果报发包人备案C、组织招标的费用由承包人承担D、该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款【正确答案】:C10.局形式评审合同(涉及重大风险)需要审批到()A、公司总法律顾问B、公司总经济师C、公司总经理D、局合约法务部总经理【正确答案】:C11.项目商务经理牵头完成的工作有()A、研判合同风险B、拟定谈判方案C、按时限编制施工图预算D、成本测算【正确答案】:C12.建立风险管控清单、风险要素库以及前十大风险清单。将管理职责分解到具体业务部门。组织开展季度风险动态评估与影响分析,更新、完善其中内容,确保不少于()。A、1次/月B、1次/季度C、1次/半年D、1次/年【正确答案】:B13.下列不属于合同优化项的是()A、担保条款优化B、汇率条款优化C、增加奖励条款D、优化设计【正确答案】:D14.需要由局进行实质评审承包合同不包括A、股份公司名义合同B、F+EPC合同C、非财政/国有资金投资D、要求我方放弃建设工程优先受偿权【正确答案】:C解析:
非财政/国有资金投资,结算时限超过6个月或未约定,才需要局实质评审15.以下不属于《建设工程施工合同评审表(公司层面)》科技部评审内容的是A、技术要求B、施工工艺C、保修期D、创奖要求【正确答案】:C16.业主等外单位奖励公司或项目的工期奖、质量奖、安全文明工地奖等奖金,扣除公司奖励项目后的余额进入项目收入(税后的净值),此奖励原则上参照项目(),公司()执行,由公司批复确定。A、70%30%B、60%40%C、40%60%D、30%70%【正确答案】:D17.钢筋精算优化的()部分按200元/吨进行奖励,超过()部分按350元/吨进行奖励。A、0%-1%,1%B、1%-2%,2%C、2%-3%,3%D、3%-5%,5%【正确答案】:D18.下列关于保证金说法正确的是()A、机械设备单次履约保证金,采用现金转账方式的缴纳比例为3%,不低于2万元B、未中标单位,在发布中标结果后15内退还投标保证金C、保证金管理主责部门是财务资金部D、物资招标概算金额500万元以下的可以采用投标承诺书的形式【正确答案】:B19.最高人民法院是我国的最高审判机关,()地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作。A、领导B、指导C、监督D、管理【正确答案】:C20.招标方式订立合同,招标是合同的()A、要约B、承诺C、要约邀请D、新要约【正确答案】:C21.法律纠纷案件管理考核指标中的“存量诉讼资产占年度营业收入比”指:A、本年度处理案件标的额与年末公司营业收入的比值B、年末未结案件标的额与年末公司营业收入的比值C、本年度已结案件标的额与年末公司营业收入的比值D、年末未结案件标的额与年末公司净资产的比值【正确答案】:B22.结算资料验收检查小组以分公司总经理为组长,分公司总(副)经济师、分公司副经理(生产)及总(副)工程师为副组长,其中()为具体事务牵头组织者,分公司商务、科技、设计、工程及与结算资料有关的部门人员、结算资A、分公司总经理B、分公司总(副)经济师C、分公司副经理(生产)D、分公司总(副)工程师【正确答案】:B23.项目部合同额转化率为A、项目实际完成产值/原承包合同签约额*100%
B、项目实际完成产值*80%/原承包合同签约额*100%
C、项目实际完成产值/原承包合同自施合同额*100%
D、营业收入/实际完成产值【正确答案】:A24.潜亏项目按照项目所处不同阶段及潜亏类型分为几种类型A、两种B、三种C、四种D、五种【正确答案】:B25.内部信息掌控:充分掌握项目信息和业务信息,定期对相关管理制度、管理流程的制定和执行情况以及各项目日常管理信息进行排查和检索,对排查结果及时予以通报和纠偏。各业务系统标准化管理手册原则上()排查,专项文件根据执行情况及时排查。A、每月B、每季度C、每半年D、每年【正确答案】:D26.合同谈判优化的内容不包括A、合同签约前取得合同起草权B、履约过程中对已签订的合同条款的优化C、合同签约阶段对合同文件的优化D、合同履行完毕后对合同进行总结【正确答案】:D27.根据《中华人民共和国刑法》,对于“在道路上驾驶机动车追逐竞驶,情节恶劣的,或者在道路上醉酒驾驶机动车”的行为,下列说法错误的是。A、处以行政拘留B、构成犯罪C、处拘役,并处罚金D、同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚【正确答案】:A28.下列犯罪中,主观方面可以由过失构成的有A、贪污罪B、介绍贿赂罪C、故意杀人罪D、泻露国家机密罪【正确答案】:D29.分包施工预算量(分包提供):若分包未能在规定时间内上报并配合项目施工管理人员完成审核,每推迟1个支付周期,工程款支付比例项目部有权调减(),待完成核对确认后再按合同约定支付比例进行付款。A、2%B、3%C、5%D、10%【正确答案】:D30.根据局《商务管理手册2021版》规定,成本总结和成本还原应在(完)竣工后()内完成A、10天B、14天C、1个月D、2个月【正确答案】:D31.专业项目重大商务策划项经济标准:单项立项金额不少于或占比自施合同额≥3%或单项立项预计净效益不少于。A、1000万,300万B、2000万,300万C、2000万,500万D、1000万,500万【正确答案】:B32.关于工程计量,正确的是?A、项目商务经理组织每月15日前完成工程计量编制B、每月30日前提交财务部门入帐C、对内计量时间段为上月21日至本月20日D、对外计量是要足额计量,及时报批,并取得发包人的有效签收,过程计量单应连续编号。【正确答案】:D33.中州公司依法取得某块土地建设用地使用权并办理报建审批手续后,开始了房屋建设并已经完成了外装修。对此,下列哪一选项是正确的?A.中州公司因为享有建设用地使用权而取得了房屋所有权B.中州公司因为事实行为而取得了房屋所有权C.中州公司因为法律行为而取得了房屋所有权D.中州公司尚未进行房屋登记,因此未取得房屋所有权【正确答案】:B34.发起签证索赔时()负责工程量的复核和计价。A、项目商务工程师B、项目商务经理C、项目总工D、项目专业工程师【正确答案】:A35.一般案件是指:A、案件标的额在100万元以下的案件B、案件标的额在500万元以下的案件C、案件标的额在1000万元以下的案件D、案件标的额在2000万元以下的案件【正确答案】:C36.下列关于分供合同签约要求正确的是:A、物资采购、机械(设备)、周转料具租赁及其他类合同的签约合同金额应与中标金额或报告批复金额一致。B、符合分包单位更换或变更办理条件的,拟签署合同的分包单位应为有效的法人单位,原则上允许以分公司名义签订分包合同。C、项目办理甲指分包合同时,相应的总承包管理协议、安全管理协议、水电使用管理协议、廉政协议等相关协议可后续补充办理。D、分供商签订合同时加盖合同专用章的,可不提供其合同专用章授权书【正确答案】:A37.甲在某大学摆设饮料自动贩卖机,乙投入两枚硬币购买了一罐咖啡,咖啡出来后,两枚硬币因机器故障跳出。乙见四处无人,乃取两枚硬币放入口袋。这一场景恰好被甲的职员丙发现,遂产生纠纷。关于本案,下列哪些说法是错误的?A、甲摆设自动贩卖机的行为属于要约B、乙投币购买咖啡的行为属于承诺C、乙将两枚硬币放入口袋的行为构成不当得利D、甲无权请求乙返还该两枚硬币【正确答案】:D38.商务策划策划效益计算方式A、原合同盈亏额-实际成本B、直接效益-原合同盈亏额C、业主确认值-实际成本D、原合同盈亏额-直接效益【正确答案】:B39.完善分析报告的主责部门A、项目工程部B、项目商务经理C、项目技术部D、项目经理【正确答案】:B40.合同起草完成且符合前置管理要求__日后,合同发起人应将合同初稿上传OA平台或云筑网发起合同评审A、1B、2C、3D、5【正确答案】:C41.甲、乙结婚后,乙与丙、丁、戊设立一合伙企业,四人的出资比例是1:2:3:4。五年后,甲与乙协议离婚,双方约定将乙在合伙企业中的财产份额全部转让给甲。甲取得合伙人地位的条件是A、丙、丁同意即可B、丁、戊同意即可C、丙、戊同意即可D、经丙、丁、戊一致同意【正确答案】:D42.构成金融业务创新的核心内容是()A、商业银行的业务创新B、保险业务创新C、中央银行的业务创新D、证券交易的业务创新【正确答案】:A43.总承包服务费指从发包人处计取的,按照公司规定全额列入项目收入,相应的管理成本列入项目成本的费用,以下费用不属于总包服务费的为()。A、总分包管理费B、总分包配合费C、甲供材采购保管费D、分包管理费【正确答案】:D44.优化设计在施工经过审核,出图节点申请兑现时,兑现比例为A、30%B、40%C、50%D、100%【正确答案】:A45.以下不属于全面风险管理原则的是A、坚持预防为主原则B、坚持全程管控原则C、坚持合规治理原则D、坚持层级联动原则【正确答案】:C46.停缓建项目解约退场的,退场协议中必须明确我方已完工程计量确权、(),项目现场移交及排除我方违约责任,否则不予办理退场协议的签约用印:A、资金支付期限B、结算期限C、资料移交期限D、工程款利息【正确答案】:A47.《项目商务策划书》不包括内容A、投标交底B、项目盈、亏点识别与策划C、项目资金管理策划D、工程概算管控表【正确答案】:D48.下列单位不履行分供合同交底职责的有A、项目商务管理部B、分公司商务法务部C、分公司或项目物资管理部D、分公司或项目安全监督管理部【正确答案】:D解析:
分包合同交底由项目商务部负责、分公司商务法务部监督落实,物资、机械等合同由分公司或项目物资管理部、安全监督管理部门等相关部门负责交底。49.关于法定代表人,下列说法错误的有?A、法定代表人以法人名义从事的经营行为,由法人承受法律后果B、法定代表人因执行职务造成他人损害的,由法人承担民事责任C、如法人的章程对法定代表人的代表权范围有限制的,该限制不得对抗善意相对人D、法人的章程规定法人可以向有过错的法定代表人追偿民事责任的,该约定无效【正确答案】:D50.劳务、专业分包招标金额小于等于()万元的,采用投标承诺书的形式A、300万B、500万C、600万D、400万【正确答案】:B51.公司负责监督质量保证金管理、退还的部门是()A、公司合约法务部B、公司采购管理部C、公司财务资金部D、公司工程管理部【正确答案】:D52.全面风险的牵头部门是A、合约法务部B、办公室C、企业策划与管理部D、党委工作部【正确答案】:A53.确定立项后,项目经理组织实施,三级单位、二级单位相关部门进行过程跟踪与督导,单项优化在相应()后视为完成。A、收入确认、成本核实确定B、收入确认C、成本核实D、优化项实施【正确答案】:A54.劳务分包单位采用履约保函方式缴纳履约保证金的,缴纳比例为:A、8%B、7%C、10%D、9%【正确答案】:A55.行政部门指令停缓建的项目:项目建设因违反国家法律法规中的禁止性规定或违背中央政策要求而被行政部门要求停缓建的,应在()内完成解约或启动法律程序。A、7日B、15日C、1个月D、3个月【正确答案】:C56.合同优化奖兑现需要审批至A、董事长B、总经理C、合约法务部部门经理D、总经济师【正确答案】:A57.合同优化中的质量条款优化,降低质保金比例优化项的优化效益计算方式A、降低的质保金数额*天数B、质保金数额*天数C、降低的质保金数额*天数*LPR/360D、降低的质保金数额*天数*责任效益点数【正确答案】:C58.某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%,超出部分采用造价信息法调差,已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元t、6100元t,2021年7月的造价信息发布价格为5600元t,则该月钢筋结算价格为()元t。A、5233B、5505C、5600D、5700【正确答案】:D59.若项目部未办理《总包结算会审会签记录表》擅自将总包结算提交发包人的,一经发现给予项目经理、项目商务经理各()的罚款,并责令限期进行补办。A、1000元B、2000元C、3000元D、5000元【正确答案】:A60.甲、乙、丙为某有限责任公司股东。现甲欲对外转让其股份,下列哪一判断是正确的?A.甲必须就此事书面通知乙、丙并征求其意见B.在任何情况下,乙、丙均享有优先购买权C.在符合对外转让条件的情况下,受让人应当将股权转让款支付给公司D.未经变更登记,受让人不能取得公司股东资格【正确答案】:A61.2016年7月,张某出资100万元,成立恒润有限责任公司(自然人独资),2017年8月,张某又出资设立复星制衣厂(个人独资企业),2018年6月,恒润公司欠刘某货款80万元,关于本案,下列哪一选项是正确的?A、恒润公司可以和复星制衣厂共同出资设立一家有限责任公司B、刘某可以张某为恒润公司唯一股东为由,要求张某承担连带责任C、张某在设立恒润公司后可以再投资设立一人公司D、张某在设立恒润公司后不得再投资设立复星制衣厂【正确答案】:A62.由我方负责起草合同条款的合同优化奖金:签约合同额在10亿元以上的部分按()计取,计奖上限为51万元A、0.5%B、0.2%C、0.5‰D、0.2‰【正确答案】:D63.下列工程定额中,能反应建设总投资及各项费用的是()A、施工定额B、预算定额C、概算指标D、投资估算指标【正确答案】:D64.所有起诉案件均应制作法律纠纷案件策划书和《法律纠纷案件策划书审批表》予以审批。一般案件均由()审批A、公司总法律顾问B、公司总经济师C、公司总经理D、公司董事长【正确答案】:B65.承包合同管理工作起草合同工作要求说法不正确的是A、我方要争取承包合同起草权B、我方拟定的合同条款条件不得低于招标时载明条款C、时间要求在中标后3天内D、主责部门为二级合约法务部【正确答案】:C66.工程竣工验收申请提交前()个月项目部会审会签确定结算目标值A、1B、2C、3D、6【正确答案】:A67.下列单位不履行分供合同归档职责的有A、项目商务管理部B、分公司商务法务部C、分公司物资管理部D、分公司采购职能部门【正确答案】:D解析:
公司合同资料归档统一由合约法务部负责,采购中心应配合提供完整的合同办理资料;分公司合同资料归档由分公司商务法务部、安全监督管理部、物资管理部分别负责,分公司采购职能部门应提供完整的合同及其办理资料。68.甲方主动携带邻居5岁小孩进入山中狩猎。两人在林中失散,甲继续独自行猎,既不寻找孩子,也没返村告知小孩家人,径直回家。日后,林中发现被野兽咬伤致死的小孩尸体。甲的行为属于A、故意杀人B、意外事件C、过失致人死亡D、不构成犯罪【正确答案】:A69.甲偷割使用中的高速公路紧急信息警示屏的电源线,价值5000元。甲的行为应认定为A、盗窃罪B、破坏交通工具罪C、故意毁坏财物罪D、破坏交通设施罪【正确答案】:D解析:
一行为同时构成盗窃罪与破坏交通设施罪的想象竞合犯,应当从一重罪处罚,应当认定为破坏交通设施罪。B项,破坏交通工具罪,是指破坏火车、汽车、电车、船只、航空器,足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险,尚未造成严重后果或者已经造成严重后果的行为。本案中,甲偷割电源线,但并未直接破坏交通工具,不构成破坏交通工具罪。B项不当选。C项,盗窃罪与故意毁坏财物罪区分的关键:行为人主观上有无非法占有目的。本案中,甲以非法占有为目的偷割电源线,故不构成故意破坏财物罪。C项不当选。破坏交通设施罪,是指故意破坏轨道、桥梁、隧道、公路、机场、航道、灯塔、标志或者进行其他破坏活动,足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险或者造成严重后果的行为。本案中,甲以非法占有为目的偷割使用中的高速公路紧急信息警示屏的电源线,价值5000元,紧急信息警示屏属于交通设施的一部分,这会导致显示屏无法显示危险路况,对高速行驶的车辆有具体危险,故甲的行为同时构成盗窃罪与破坏交通设施罪的想象竞合,应当从一重罪处罚,应当认定为破坏交通设施罪。故A项不当选,D项当选。综上,本题答案为D。70.以下哪个城市不属于中建八局“1+S+C”战略区域核心城市A、昆明B、重庆C、佛山D、南宁【正确答案】:A71.增值税属于A、流转税B、财产税C、所得税D、营业税【正确答案】:A72.关于《价值创造能力提升三年行动方案》,国内建造业务EPC项目竣工结算平均效益率,2023年的提升目标为A、18%B、19%C、20%D、20.50%【正确答案】:D73.负责对技术优化项效益认定书进行审核审批确认的是()A、公司优化领导小组B、优化奖励兑现评定小组C、优化效益认定小组D、公司审计部【正确答案】:C74.甲开设网站,以体育彩票开奖号码作为参考号码,接受该网站注册会员投注并开奖,从中抽头获利6万元,甲的行为应认定为A、非法经营罪B、赌博罪C、开设赌场罪D、诈骗罪【正确答案】:C解析:
A项,根据司法解释,未经国家批准,擅自发行、销售彩票的,构成非法经营罪。本案中,甲设立某网站,只是以体育彩票开奖号码作为参考号码,并未发行、销售彩票,故不构成非法经营罪。A项不当选。B项,赌博罪,是指以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的行为。本案中,甲设立某网站,接受该网站注册会员投注并开奖,从中抽头渔利,说明其营利目的通过抽头的方式实现,并不是基于赌博输赢的偶然性实现,故不构成赌博罪。B项不当选。C项,根据司法解释,建立赌博网站并接受投注的,应当认定为开设赌场罪。本案中,甲接受该网站注册会员投注并开奖,故构成开设赌场罪。C项当选。D项,诈骗罪,是指以非法占有为目的,诈骗公私财物数额较大的行为。本案中,甲并未对他人实施欺骗行为,故不构成诈骗罪。D项不当选75.联合体协议的主办部门是A、合约法务部B、市场部C、财务资金部D、采购中心【正确答案】:B76.预留风险金有效截止时间以()签字确认的《项目部人员风险金预留分配表》为准。预留风险金不计利息。A、项目商务部B、项目经理C、分公司商务法务部D、财务资金部【正确答案】:D77.下列选项中,不应认定为存在犯罪故意的是A、精神病人犯罪的B、醉酒的人犯罪的C、防卫过当造成重大损害的D、不可抗力造成损害结果的【正确答案】:D解析:
不可抗力,是指行为虽然在客观上造成了损害结果,但不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒的原因所引起的,不是犯罪。因此,因不可抗力造成损害结果的,行为人主观上不存在犯罪故意。D项当选。78.若专业分包单位的合同额为3500万元,其缴纳的履约保证金为?A、131万元B、140万元C、145万元D、150万元【正确答案】:B79.发包人进度工程款支付的依据是()A、合同额B、产值C、自施产值D、确权产值【正确答案】:D80.()又称包买,是一种无追索权的贴现A、货币互换B、延期结汇C、保险D、福费廷【正确答案】:D81.面值为1000元的债券,注明年利息为80元,期限10年,规定每年年末支付利息,到期一次还本,假设某投资者某年年初以950元购入,持有两年以后以990元卖出,其实际收益率是()A、0.089B、0.105C、0.111D、0.117【正确答案】:B82.合同额超过5亿元的一级交底由谁负责A、公司合约法务部B、分公司商务法务部C、局合约法务部D、项目部【正确答案】:A83.对于拖欠时间长、额度大的重大风险债权项目,合约法务部门在收到信息后()组织相关层级、相关人员审查资料,完成对业主资信全面充分地评估工作,通过尽职调查了解业主的资产状况与偿债能力;A、三日内B、一周内C、十日内D、一个月内【正确答案】:B84.承包合同单方用印后几日内须完成双方用印A、3日B、5日C、7日D、10日【正确答案】:A85.下列关于合同评审前置管理要求,不正确的是:A、合同外新增单价(施工内容)类分包补充协议,新增内容单项金额不超过10万元的情况,按照合同外签证的形式办理,无需办理补充协议;B、合同外新增单价(施工内容)类分包补充协议,新增内容单项金额在10至30(10<X≤30)万元之间的情况,按照“合同外新增单价审批流程"审批,根据项目需求决定是否办理补充协议手续;C、合同外新增单价(施工内容)类分包补充协议,新增内容单项金额超过30万元的,应按照公司相关招标流程办理。项目应对合同外新增内容作出准确计算,造价指标或新增金额不得超过10%偏差,严禁虚报工程量,以规避分包招标。D、除原合同(清单)范围内金额调整类分包补充协议、新增单价(施工内容)类分包补充协议、重大变更类分包补充协议、EPC项目或无清单招标类补充协议以外的补充协议,可以不必报公司审批,即发起合同评审。【正确答案】:D86.自施合同额10亿元(专业工程自施合同额5000万元)以下项目且不存在成本重大风险的项目由牵头组织商务策划。A、局总部B、二级单位C、三级单位D、项目部【正确答案】:C87.中标或签约后未实质开工或发包人指令停缓建项目:项目停缓建发生之日起()内,应签署复工或解约协议。确认复工的,复工协议评审签约时必须明确停缓建项目我方无责、补偿及调价标准及资金支付方式,确保复工后合同条件不得低于复工前的条件,否则不予办理签约用印;A、1个月B、3个月C、5个月D、6个月【正确答案】:C88.为有限控制造价,业主应将工程造价管理重点放在______________阶段。A、施工投标和价款结算B、决策和设计C、设计和施工D、投标和竣工验收【正确答案】:B89.可量化的项目优化设计、”双优化“,优化效益奖金调整系数为A、0-1.2B、0-1C、0.1-1D、0.1-1.2【正确答案】:A90.下列不属于规费的是()A、养老保险费B、失业保险费C、工会经费D、工伤保险【正确答案】:C91.贾某因装修房屋,把一批古书交朋友王某代为保管,王某将古书置于床下。一日,王某楼上住户家水管被冻裂,水流至王某家,致贾某的古书严重受损。对此,下列说法哪一个是正确的?A.王某具有过失,应负全部赔偿责任B.王某具有过失,应给予适当赔偿C.此事对王某而言属不可抗力,王某不应赔偿D.王某系无偿保管且无重大过失,不应赔偿【正确答案】:D92.结算资料分为()、()、()、()四大类。A、法务资料、商务经济资料、工程资料、技术资料B、前期招投标资料、商务经济资料、工程资料、技术资料C、法务资料、商务经济资料、工程技术资料、质检资料D、前期招投标资料、商务经济资料、工程技术资料、质检资料【正确答案】:B93.承包合同管理中,分公司商务法务部/项目部合同OA评审资料不包括:A、六部门合同评审表;B、承包合同卡片;C、合同评审汇总表;D、合同文件【正确答案】:B94.每个新开项目策划金额不少于自施合同额的,编制报分公司和公司评审。A、10%B、15%C、20%D、30%【正确答案】:B95.总包结算期中结算报送前()天成立期中结算编制小组A、30B、45C、60D、90【正确答案】:C96.境内承包合同签约时限A、10天B、25天C、120天D、30天【正确答案】:D97.以物抵债协议主办部门是A、降杠杆办公室B、财务资金部C、投资部D、办公室【正确答案】:A98.以下哪个表格需要按季度更新上报公司A、《合同风险识别评估表》B、《常用履约时效时限一览表》C、《合同责任分解表》D、《在建项目承包合同重大风险条款履约监控表》【正确答案】:D99.钢筋精益管理管控目标中项目钢筋优化率不低于()。A、0.1B、0.08C、0.06D、0.04【正确答案】:A100.分供计量确权要实行月结月清,确保财务付款有依据,成本管控有抓手,夯实项目过程实际成本。分供结算确权要践行快速结算理念,在分供完工后()内完成,快速锁定成本。A、1个月B、2个月C、3个月D、6个月【正确答案】:C1.区公安局于6月15日,以张某涉嫌诈骗为由将其刑事拘留,同年6月26日取保候审,8月5日区检察院决定逮捕,在审查起诉阶段,检察院以证据不足为由,作出不起诉决定,张某申请国家赔偿,下列说法正确的是?A、赔偿义务机关为区公安局B、张某应当先向区检察院申请赔偿C、赔偿义务机关可就赔偿项目与张某进行协商D、取保候审期间不属于国家赔偿的范围【正确答案】:BCD2.中建八局南方公司项目优化考核兑现办法包含哪三大类A、优化设计、“双优化”B、商务优化C、合同优化D、方案优化【正确答案】:ABC3.竣工结算报告经签字盖章后,项目部要及时将竣工结算报告原件提交二级单位(),并办理签收手续。要求工程结算资料完整、归类装订成册(属于电子文件,必须备份)。A、商务管理部B、财务资金部C、合约法务部D、档案管理部门【正确答案】:ABD4.关于地产项目说法正确的是A、在我局“1+S+C”战略区域的31个核心城市以外,禁止承接任何民营地产商项目B、在我局“1+S+C”战略区域的31个核心城市,限制承接中小民营地产商项目C、项目条件不触碰营销立项底线,商务条件较好的地产项目不受地域承接限制D、业主为局级大客户的地产项目在核心城市以外也可以承接【正确答案】:BD5.以下属于规章制度审核内容的是A、制定依据的有效性。制定依据的法律法规是否现行有效;B、制定客体的确定性。规章制度所适用的客体是否明确。C、制定主体的合法性。制定主体是否符合现行法律法规规定;是否超越权限;D、程序的合法性。是否按规定公开征求意见;是否按规定经过民主程序;【正确答案】:ACD6.需二级单位总经济师审批的工作事项包括()A、单份签证10万元以上的经济签证B、涉及补偿的函件或者500万元以上的补偿报告C、合同额3亿元以上项目的施工过程策划D、目标管理责任书签订【正确答案】:BC7.以下说法正确的是A、签约前优化,是指通过澄清答疑、取得合同起草权或在合同谈判过程中通过会议纪要、往来函件或合同条款修订等书面形式对原合同条件的优化。B、中标后签约前优化,是指合同谈判过程中通过会议纪要、往来函件或合同条款修订等书面形式对原合同条件的优化。C、签约后优化,是指在履约过程中通过签订补充协议、会议纪要或往来函件的形式对已签订合同条件的优化D、合同谈判优化效益经商务管理部组织审核后,报合约法务部组织相关部门评审,最终由公司董事长审核确认【正确答案】:ABC8.下列情形属于分供及其他类合同签约限制的是:A、未按规定缴纳保证金的;B、合同未经过评审的,或合同评审后擅自改变合同条款的;C、合同签约主体缺乏相应资格,或存在违法分包、转包、挂靠等风险的;D、未使用分包合同示范文本的,涉及燃气、电力等行业垄断的合同、甲方指定适用的合同或经公司审批同意的除外;E、合同要素缺漏、错项的;【正确答案】:ABCDE9.下列属于合同优化项的是()A、担保条款优化B、汇率条款优化C、增加奖励条款D、优化设计【正确答案】:ABC10.商务管理部是放样人员的主管部门,负责()A、对放样人员进行管理及考核B、指导、调集人员协助项目部在规定时限内完成钢筋图示预算,审核项目的钢筋图示预算C、监督项目部钢筋优化指标分解及钢筋专项责任书签订D、组织对项目钢筋优化奖进行考核E、牵头组织钢筋精算策划,参与项目重大钢筋结算争议及索赔谈判【正确答案】:ABCD11.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),下列关于现浇混凝土答;其他构件工程量计算规则,正确的是()。A、.架空式混凝土台阶,按现浇楼梯计算B、,围墙压顶,按设计图示尺寸的中心线以延长米计算C、.坡道按设计图示尺寸斜面积计算D、.台阶按设计图示尺寸的展开面积计算E、E,电缆沟、地沟按设计图示尺寸的中线长度计算【正确答案】:ABE12.关于潜亏治理各级单位管理职责中,项目部的职责是A、全面落实各项管理要求,确保完成管理目标B、协同联动,积极主动开展扭亏策划,化解项目风险C、确保履约过程基础资料完整有效,签证、索赔等资料及时确认D、负责深入开展项目策划,完成各项治理目标【正确答案】:ABC13.下列关于工程造价管理的内容与原则,说法正确的有()A、技术与经济相结合是控制工程造价的最有效手段B、明确造价控制人员及其任务属于工程造价控制的组织措施C、立足于调查-分析-决策基础上的偏离-纠偏-再偏离-再纠偏属于主动控制D、经批准的施工图预算将作为拟建工程项目造价的最高限额E、工程造价管理贯穿于工程建设全过程【正确答案】:ABE14.认价优化,考核认证时需提供的资料包括A、商务优化立项审批表B、业主确认的材料、综合单价有效认价文件C、分包及物资结算工程量D、优化效益计算表【正确答案】:ABD15.总包签证优化,考核认证时需提供的资料包括A、商务优化立项审批表B、总包签证业主批复资料C、其他证明材料D、优化效益计算表【正确答案】:ABCD16.结案报告的内容应当包含:A、介绍案件的基本情况和处理过程B、总结经验教训C、提出加强法律风险防范的管理建议D、提出奖惩建议E、公布奖惩结果【正确答案】:ABCD17.根据《建筑法》,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主方针,建立健全安全生产的()制度A、责任B、追溯C、保证D、群防群治E、监督【正确答案】:AD18.商务优化效益认证包括的证明资料A、项目商务优化立项申请表B、招标图纸、施工图、图纸会审等各类设计文件C、造价站复函、造价协会期刊、信息价D、施工合同、分包合同、补充协议等合同文件【正确答案】:ABCD19.在全面风险管理推进的过程中,通过内控测试加大对内部控制缺陷的捕捉和整改跟踪,不断强化和优化内控体系,将全面风险管理的相关要素、要求和流程以及内控测试、内控评价融入到各标准化管理手册和各业务管理文件之中,并强化监督落实,使全面风险管理()()()A、制度化B、流程化C、标准化D、常态化【正确答案】:ACD20.以项目全生命周期管理为主线,以项目成本管理为核心,围绕“三点一控”,结合技术、生产、采购等环节制定开源节流、化解风险的整体策划实施方案,确定策划整体目标。“三点一控”是指A、盈利点B、风险点C、亏损点D、控制低效无效成本E、控制资金使用【正确答案】:ABCD21.分公司在不晚于项目商务策划会3天前,成立结算资料验收检查小组,小组以分公司总经理为组长,分公司总(副)经济师、分公司副经理(生产)及总(副)工程师为副组长,其中分公司总(副)经济师为具体事务牵头组织者,分公司()及与结算资料有关的部门人员、结算资料验收专家为组员。结算资料验收检查小组在商务策划会上,对结算资料收A、商务B、科技C、设计D、工程E、法务F、采购【正确答案】:ABCD22.结案报告的内容应当包含:A、介绍案件的基本情况和处理过程B、总结经验教训C、提出加强法律风险防范的管理建议D、提出奖惩建议E、公布奖惩结果【正确答案】:ABCD23.哪些属于竣工结算资料()A、招标文件B、图纸会审、设计变更C、过程计量资料D、发包人签证E、会议纪要【正确答案】:ABDE24.下列事实中,属于产生无因管理之债的事实是A、抢救落水儿童而受伤B、路遇病人将其送往医院抢救而支付费用C、未受委托,替邻居交纳水电费D、帮助朋友接待客人【正确答案】:ABC25.不可量化合化优化计奖标准中,单项奖励以5元/项标准的是A、调差条款优化B、取消放弃优先偿权C、减少/取消我方垫资,或提高工程进度款支付比例D、取消工期违约金无上限约定,明确上限【正确答案】:AD26.无期徒刑是对犯罪分子()的一种刑罚A、剥夺终身自由B、强制其参加劳动生产C、接受教育和矫正D、剥夺其一切财产【正确答案】:ABC27.五算对比包括()A、分包施工预算量B、施工预算量C、施工图预算量D、物资进场量E、实际领用量【正确答案】:ABCDE28.法治文化融入的要求包括?A、领导干部学法常态化B、业务人员学法常态化C、培育法治创新工作平台D、推广“法治”品牌宣传活动【正确答案】:ABCD29.根据《招标投标法实施条例》,评标委员会应当否决投标的情形有()A、投标报价高于工程成本B、投标文件未经投标单位负责人签字C、投资报价低于招标控制价D、投标联合体没有提交共同投标协议E、投标人不符合招标文件规定的资格条件【正确答案】:BDE30.总价包干合同工程量精算优化,考核认证时需提供的资料包括A、商务优化立项审批表B、招标文件及总包合同(含清单)C、清标后业主签字确认的闭口清单D、施工图预算电子版【正确答案】:ABCD31.关于潜亏治理,下列说法正确的是A、Ⅰ类项目为完竣工节点时自施润率为负值的项目B、Ⅱ类项目为在期间自施利润率为负值的项目C、Ⅲ类项目为工程计量确权率小于100%,但自施利润率为正值的项目D、Ⅰ、Ⅱ类项目按照潜亏金额大小分别划分为A、B、C、D四个风险等级【正确答案】:ABC32.关于《合同谈判策划书》“三大目标”说法正确的是A、底线目标B、争取目标C、策略目标D、最高目标【正确答案】:ABC33.“一表两库三集成”中的三集成是指A、“一体”策划点子集B、“一体”策划方案集C、“一体”设计方案效益比选集D、“一体”设计方案集E、“一体”策划案例集【正确答案】:ACE34.乔某是九环公司分公司负责人,因个人经商,欠郑某一千万。郑某要求在欠条保证人一栏中,加盖九环公司分公司单位印章。乔某称,自己的授权范围不足如此,且出示了相关授权文件证明,但郑某坚持加盖印章,乔某最终答应。关于本案,下列说法正确的有?A、乔某的行为属于表见代理B、九环公司应承担保证责任C、乔某行为构成无权代理D、九环公司不承担保证责任【正确答案】:CD35.《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编中实行()的婚姻制度。A、婚姻自由B、一夫一妻C、男女平等D、互相尊重【正确答案】:ABC36.项目月度成本分析重点进行三算对比,这三算指的是()A、责任成本B、计划成本C、实际成本D、累计成本E、预计成本【正确答案】:ABC37.根据《招标投标法实施条例》,视为投标人相互串通投标的情形有()A、投标人之间协商投标报价B、不同投标人委托同一单位办理投标事宜C、不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人E、投标人之间约定中标人【正确答案】:BCD38.下列属于无民事行为能力人的是()A、醉酒的人B、不能辨认自己行为的成年人C、未满8周岁的人D、未满18周岁的人【正确答案】:BC39.在第三阶段考核前(含一、二阶段考核前)调离原项目的项目经理、项目总工、商务经理、、、应预留个人实缴风险金总额的20%作为结算风险金A、项目副经理(分管生产)B、生产经理C、项目书记D、安全总监E、质量总监【正确答案】:AB40.全面风险与合规管理的主要原则为A、风险管理全面覆盖B、企业风险全面受控C、企业治理全面升级D、企业创新全面跃升【正确答案】:ABC41.信用工具的一般特征包括()A、安全性B、收益性C、偿还性D、流动性E、风险性【正确答案】:BCDE42.有效的仲裁协议是申请仲裁的前提,仲裁协议达到有效必须同时具备的内容有()。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁项C.仲裁期限D.仲裁费用E、E.选定的仲裁委员会【正确答案】:ABE43.概算指标列表构成包括的內容有()。A.示意图B.工程总说明C.人材机消耗量指标D.工程量指标E、E.总投资指标【正确答案】:AD44.商务资料分为(),应依次编号装盒。A、综合类B、发包人类C、分包类D、内部管理类E、基本类【正确答案】:BCD45.在我国货币市场主要包括()A、债券市场B、同业拆借市场C、票据市场D、证券回购市场E、金融衍生工具市场【正确答案】:BCD46.费用索赔计算的常用方法有()A.比例计算法B.实际费用法C.总费用法D.修正的总费用法E、E.网络图分析法【正确答案】:BCD47.关于合同双方的权利和义务,下列说法中正确的是()。A、多数合同双方的权利和义务是对等的B、权利和义务受法律保护,对当事人具有约束力C、只有签订了书面合同,权利和义务才受法律保护D、任何一方违反了约定的义务,都要承担相应的法律责任【正确答案】:ABD48.工程量清单要素中的项目特征,其主要作用体现在()。A、.提供确定综合单价和依据B、.描述特有属性C、.明确质量要求D、.明确安全要求E、确定措施项目【正确答案】:ABC49.下列属于过失犯罪的是A、交通肇事罪B、失火罪C、重大责任事故罪D、危险物品肇事罪【正确答案】:ABCD50.钢筋现场管控优化主要包括钢筋()等。A、放样优化B、现场加工C、减少损耗D、绑轧优化【正确答案】:ABD51.下列单位具有分供合同交底职责的有A、项目商务管理部B、分公司商务法务部C、分公司或项目物资管理部D、分公司或项目安全监督管理部【正确答案】:ABC解析:
分包合同交底由项目商务部负责、分公司商务法务部监督落实,物资、机械等合同由分公司或项目物资管理部、安全监督管理部门等相关部门负责交底。52.王某向丁某借款100万元,后无力清偿,遂提出以自己所有的一幅古画抵债,双方约定第二天交付。对此,下列哪些说法是正确的?A、乙将自己所有的财产用于偿还对他人的未到期债务B、乙与其债务人约定放弃对债务人财产的抵押权C、乙在离婚协议中放弃对家庭共有财产的分割D、乙父去世,乙放弃对父亲遗产的继承权【正确答案】:BCD53.负责对技术优化确定奖励调整系数,负责确定奖励金额及其兑现分配方案的是()A、公司优化领导小组B、优化奖励兑现评定小组C、优化效益认定小组D、公司领导【正确答案】:AB54.关于潜亏治理各级单位管理职责中,局总部的职责是A、负责编制治理方案,拟定治理目标,牵头潜亏项目专项治理工作B、负责督导治理方案实施以及工作落实C、负责拟定潜亏项目应对方案,明晰责任落实到人D、负责定期分析预警和检查通报,考核目标完成情况【正确答案】:ABD55.关于非现金收款的说法正确的是A、非现金收款包含承兑汇票、供应链融资、保理、信用证等B、原则上,禁止采用有追索权保理方式收取工程款C、原则上,项目采用银票收款的,总额不得高于合同额的80%D、收取商票的比例不得高于累计收款的50%【正确答案】:AC56.全面梳理影响公司高质量、可持续发展的全部风险要素,梳理出各个风险要素的风险偏好、发生可能、影响程度以及管控需求,明确风险分级标准,实行()风险分等级管控梳理,对梳理出的风险按照职责划分明确责任主体。A、一般B、较大C、重大D、特大【正确答案】:ABCD57.关于分包签证,以下说法正确的是()。A、发生签证事项前1天,专业工程师填制分包经济签证单指令内容并经项目总工、商务经理会审。B、分包商施工前1天,专业工程师下发《分包经济签证单》给分包商。C、实施完毕后2天内,分包商按《分包签证单》指令内容组织施工,实施完毕后提交项目专业工程师进行审核确认。D、项目专业工程师负责组织项目相关部门进行会审会签,项目总工确认签证实事,项目商务经理审核签证合理性及价款。E、实施完毕后1天内,分包商按《分包签证单》指令内容组织施工,实施完毕后提交项目专业工程师进行审核确认。【正确答案】:ABCD58.关于《合同谈判策划书》“三大目标”说法正确的是A、底线目标B、争取目标C、策略目标D、最高目标【正确答案】:ABC59.对于应要求已经实施的“外部变更”,应确保“入图入概算”,施工过程应将拟/已实施内容的施工依据、现场记录或上级单位指示等照片视频等资料以()、()、()等形式送达并取得上级单位的认可和确认;未及时回复及确认的,要以专题函件的形式履行告知义务A、函件B、EMSC、电子邮件D、口头告知【正确答案】:ABC60.属于突破营销立项底线的是A、月进度付款75%B、基础设施项目月度付款比例70%C、节点支付间隔超过3个月D、收取现金履约保证金【正确答案】:ABCD61.属于竣工结算资料清单中总包合同及补充协议的是()。A、中标通知书B、施工合同C、补充协议D、分包合同【正确答案】:ABC62.可量化类商务优化中的利用政府文件策划补贴优化,考核认证时需提供的资料包括A、商务优化立项审批表B、政府相关文件C、业主确认进行费用补偿的有效文件D、优化效益计算表【正确答案】:ABCD63.民事法律行为可以采取()形式A、书面B、口头C、公证D、默示【正确答案】:ABCD64.关于保证金以下说法正确的是?A、投标保函的期限为保函开立之日起至确定中标单位之日止B、中标单位采用履约保函的,应在中标通知书发出后10个工作日内向公司提交符合要求的履约保函C、公司商务管理部是劳务分包、专业分包年度履约保证金的业务受理部门D、若合同额有增减的,分供单位应当按照规定的比例重新核算履约保证金,并据此办理补缴或退还。【正确答案】:BCD65.结算资料审计审减风险是指()A、结算送审资料不完整、不规范B、送审资料内容不明确C、资料逻辑关系不对等D、审计方难以进行核实工作E、资料缺失【正确答案】:ABCDE66.根据法律规定,定金的种类包括A、立约定金B、解约定金C、违约定金D、守约定金【正确答案】:ABC解析:
根据民法理论,定金包括立约定金、成约定金、解约定金和违约定金四种类型。立约定金指作为订立主合同担保的定金。成约定金指作为主合同成立或者生效要件的定金。解约定金指按照合同约定以丧失定金为代价而解除主合同的定金。违约定金指作为违约责任承担方式的定金。故ABC选项正确。我国并没有守约定金这种类型67.关于《价值创造能力提升三年行动方案》局总部的职责包括A、牵头组织三年行动工作开展B、制定行动方案及提升目标C、坚持系统联动、靠前指挥,实施督导推进、定期考核,开展成果验收、总结提升D、聚焦局层面管控要素,确定价值创造方向和目标,并组织开展实施【正确答案】:ABCD68.关于总包签证索赔的说法,正确的是()A、项目总工、各专业工程师有责任发起提出签证索赔B、项目商务经理负责工程量的复核和计价C、超过10万元的单项签证,经三级单位商务管理部审核、总经济师审批后报出D、签证事件发生后3天内成立签证索赔小组【正确答案】:ABC69.下列哪些选项不构成犯罪中止?A.甲收买1名儿童打算日后卖出次日,看到拐卖儿童犯罪分子被判处死刑的新闻,偷偷将儿童送回家B.乙使用暴力绑架被害人后,被害人反复向乙求情,乙释放了被害人C.丙加入某恐怖组织并参与了一次恐怖活动,后经家人规劝退出该组织D.丁为国家工作人员,挪用公款3万元用于孩子学费,4个月后主动归还【正确答案】:ABCD70.根据全面风险管理要求,风险处置治理主要包括哪几方面A、推进一会两报B、实施面点结合C、开展专项治理D、制定应急预案【正确答案】:ABCD71.下列法律纠纷案件属于南方公司《合约法务手册》(2021版)规定的公司管理范围的是:A、中建八局作为被告的一起民事诉讼案件B、中建八局广西建设作为原告的一起民事仲裁案件C、中建八局广西分公司作为被告的一起劳动仲裁案件D、中建八局南方公司法定代表人作为被告的一起民商事诉讼案件【正确答案】:ABC72.下列哪些属于仪器仪表费用()。A.校验费B.折旧费C.燃料费D.安拆E、E.检测软件的相关费用【正确答案】:AB73.所有经济签证实行“日清月结、月度封存”制度,商务部门应定期组织项目相关部门集中审核,形成统一意见。签证内容必须注明签证发生的()、机械数量、人工数量、工程量等相关信息A、时间B、地点C、事件D、机械型号【正确答案】:ABCD74.中建八局法治文化的内容是:()A、严守底线B、践行合规C、契约为上D、法治至上E、权责统一【正确答案】:ABCD75.钢筋精益管控目标为:()A、现场管控优化率不低于3%B、技术优化率不低于2%C、精算优化率不低于5%D、钢筋优化率不低于10%E、钢筋优化效益不低于12%【正确答案】:ABCD76.下列关于分供合同管理职责的规定正确的是:A、公司合同资料归档统一由合约法务部负责,采购中心应配合提供完整的合同办理资料;B、分公司合同资料归档由分公司商务法务部、安全监督管理部、物资管理部分别负责,分公司采购职能部门应提供完整的合同及其办理资料;C、分包合同交底由项目商务部负责、分公司商务法务部监督落实,物资、机械等合同由分公司或项目物资管理部、安全监督管理部门等相关部门负责交底;D、分公司未设立采购中心的,由采购负责人履行相关职责;E、公司合约法务部、采购中心、分公司每月定期核对合同台账,确保台账信息准确。【正确答案】:ABCDE77.项目商务优化实施前()天,由项目部在公司OA平台提请申报,二、三级单位在()天内完成审批A、14B、30C、7D、3【正确答案】:AC78.根据局对快速结算的管控要求,“1051”项目结算额占比要求,底线/平均/先进占比为()A、45%B、50%C、55%D、60%【正确答案】:BCD79.确定总包结算目标值,应对比()与()。A、竣工成本核对结果B、结算目标值C、结算策划书目标值D、责任书目标值【正确答案】:AD80.下列行为中,可以代理的有A、立遗嘱B、申请商标注册C、订立合同D、参加行政诉讼【正确答案】:BCD解析:
《民法典》第161条第2款规定,依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质,应当由本人亲自实施的民事法律行为,不得代理。A项,立遗嘱具有人身专属性,依其性质只能由本人实施,不得代理。需要注意的是,《民法典》规定的代书遗嘱并非代理,因代书仅为代笔,遗嘱内容的意思表示仍由遗嘱人直接作出。BCD项,申请商标注册、订立合同以及参加行政诉讼,并非必须由本人亲自实施,可由他人代理81.下列为无效签证的是A、不按公司规定表格办理的签证B、能计算工程量却按人工记取的C、超过签证时效的签证D、竣工后突击补签的签证【正确答案】:ABCD82.关于项目第二阶段的考核进度节点说法中正确的为()。A、项目已完工B、总包结算已全部正式上报发包人C、完成所有的分包结算初审(以总包结算值为基数的分包结算除外)且报公司商务管理部D、项目已竣工验收,总包与分包结算已审定,实际成本已核定,债权债务已确认【正确答案】:ABC83.外部信息的收集需确保()和(),并重点做好影响力分析和应对举措研判。A、即时性B、准确性C、关联性D、专业性【正确答案】:AC84.南方有限公司有9个股东,2019年5月公司经股东会决议决定变更为南方股份公司。下列选项错误的是?A、该股东会决议应由6个以上股东同意B、该股东会决议应由出席会议2/3以上表决权的股东同意C、南方股份公司董事长由全体董事的过半数选举产生D、南方股份公司副董事长由出席董事的过半数选举产生【正确答案】:ABD85.下列合同评审前置管理要求,描述正确的是:A、分包合同评审需提供分包商劳务评标综合分析表或中标通知书;B、原合同(清单)范围内金额调整类分包补充协议评审,必须提供经公司审批的调增合同额报告;C、合同外新增单价(施工内容)类分包补充协议,新增内容单项金额不超过10万元的情况,按照合同外签证的形式办理,无需办理补充协议;D、合同外新增单价(施工内容)类分包补充协议,新增内容单项金额超过30万元的,应按照公司相关招标流程办理。项目应对合同外新增内容作出准确计算,造价指标或新增金额不得超过10%偏差,严禁虚报工程量,以规避分包招标。【正确答案】:ACD86.甲向乙借款10万元,由丙作为保证人,约定“如果甲到期不能偿还该债务,由丙承担保证责任,直至甲的债务本息还清为止”。下列哪些选项是正确的?A.该保证为一般保证B.该保证为连带责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起2年D.保证期间为主债务履行期届满之日起6个月【正确答案】:AD87.钢筋技术优化主要包括利用()等手段优化钢筋计量或减少实际耗用量等。A、图纸会审B、深化设计图或专项施工方案优化钢筋计量C、主动变更D、技术核定【正确答案】:ABCD88.标准成本测算中分部分项工程费包括。A、人工费B、材料费C、机械费D、现场管理费E、措施项目费【正确答案】:ABC89.下列选项中,属于知识产权客体的有A、地理标志B、植物新品种C、商业秘密D、集成电路布图设计【正确答案】:ABCD解析:
《民法典》第123条第2款规定:“知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利:(一)作品;(二)发明、实用新型、外观设计;(三)商标;(四)地理标志;(五)商业秘密;(六)集成电路布图设计;(七)植物新品种;(八)法律规定的其他客体。”可见,《民法典》中的知识产权采广义的概念,除作品、发明创造、注册商标外,地理标志、植物新品种、商业秘密以及集成电路布图设计等各种智力成果,均可纳入其客体范围。需要注意的是,尽管《专利法》第25条规定动物和植物品种不授予专利权,但可通过专利权以外的其他知识产权获得保护。为了保护植物新品种,鼓励培育和使用植物新品种,促进农业、林业的发展,国务院专门制定《中华人民共和国植物新品种保护条例》。90.总包结算资料收集的依据是()。A、主合同结算条款B、审计相关要求C、商务资料归档要求D、竣工验收要求【正确答案】:AB91.评审分包备案合同需提供以下附件:A、经公司批准的报告B、分包单位承诺书扫描件C、备案合同与原执行合同的变动合同条款对比分析表D、与本合同相对应的补充协议(约定该备案合同的用途及使用范围)。【正确答案】:ABCD92.当月的实际成本包括:()、其他。A、劳务分包中间计量B、专业分包中间计量C、材料费月度结算D、机械费月度结算E、现场经费F、其他直接费G、物资调拨【正确答案】:ABCDEFG93.渎职类犯罪包括A、滥用职权罪B、行贿罪C、受贿罪D、行政执法人员构私舞弊罪【正确答案】:AD94.以下属于婚姻家庭的禁止性规定的是()。A、禁止包办、买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为B、禁止借婚姻索取财物C、禁止重婚。禁止有配偶者与他人同居D、禁止家庭成员间的虐待和遗弃【正确答案】:ABCD95.中建八局的商务原则是:()。A、履约为先B、各方共赢C、系统联动D、优化创新E、创造价值【正确答案】:ABCE96.下列属于允许变更分包单位的情形是:A、原合同主体单位破产、资不抵债或其他会造成我公司重大法律风险的原因;B、因分包单位履约不力、我方采取相应的管理措施后仍不能完全履约的;C、因分包单位履约不力给公司造成重大风险、重大损失隐患的情况;D、公司认为有必要更换分包单位的其他情况。E、/【正确答案】:ABCD97.连带责任保证人享有的抗辩权包括A、先诉抗辩权B、主债务诉讼时效期间届满的抗辩权C、主债务人的同时履行抗辩权D、主债务人的不安抗辩权【正确答案】:BCD解析:
A项,根据《民法典》第687条第2款规定,一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,有权拒绝向债权人承担保证责任。可见仅一般保证人享有先诉抗辩权,而连带责任保证人无此抗辩权。BCD项,《民法典》第701条规定:“保证人可以主张债务人对债权人的抗辩。债务人放弃抗辩的,保证人仍有权向债权人主张抗辩。”可见,主债务人享有的诉讼时效抗辩权、同时履行抗辩权、先履行抗辩权以及不安抗辩权等,连带责任保证人均可以主张,该三项正确。98.按分包合同约定时间及时进行办理和上报审批,特别注意结算条件是否具备,尤其是()等A、完工验收是否合格B、材料对账是否完成C、各类扣款是否确认D、退场记录是否签字【正确答案】:ABCD99.法律审核要求严格依法依规决策,确保()审核率达到100%A、公司内部通知文件B、重要决策C、各类外部往来函件D、各类规章制度E、经济合同【正确答案】:BDE100.关于下列哪些项目属于A类基础设施项目()A、港口及码头B、输、供水工程C、机场D、铁路站房【正确答案】:ABD1.项目部应在开工后20天内<最晚不迟于《项目管理目标责任书》签订后20天内>,除了根据项目商务策划指引进行项目“盈利点、亏损点、风险点”分析以及施工合同谈判策划外,策划金额不少于自施合同额的15%,编制报分公司和公司评审。A、正确B、错误【正确答案】:B2.总包结算核对达成一致意见时,需项目商务经理、项目生产经理、项目经理、三级单位总经济师、经理会签后方能签字盖章。A、正确B、错误【正确答案】:A3.房建项目单份单项额度2万元以上(不含2万元)5万元以下的经济签证,必须上报分公司总经济师审批。A、正确B、错误【正确答案】:A4.项目部根据责任成本,在落实项目目标责任的基础上,确定的项目成本控制的计划目标称为计划成本A、正确B、错误【正确答案】:A5.所以项目分包经济签证实行月清月结制度,原则每月清理一次A、正确B、错误【正确答案】:A6.坚持全程管控原则属于全面风险管理原则A、正确B、错误【正确答案】:A7.起诉、申请仲裁类案件中,建设工程合同纠纷案件,涉案成本指:为完成工程顺利履约所投入的全部承包范围内的费用(须有相关证据资料支撑)与实际收款之间的差额。A、正确B、错误【正确答案】:A8.根据新版局商务管理手册规定,一体化策划管理,其中总包自施合同额10亿元以上项目商务策划书审批至二级单位总经理A、正确B、错误【正确答案】:B9.合同优化奖兑现的时间节点是季度A、正确B、错误【正确答案】:B10.为保证控制价的准确性,中标价高于控制价,需完成分包/分供超控制价流程审批后,方可定标。A、正确B、错误【正确答案】:A11.根据《中建八局南方公司分供招(议)标及合同保证金管理办法》,劳务分包工程缺陷责任期为1年,保证期限自分包工程竣工验收合格之日起计算,逾期则相应顺延。A、正确B、错误【正确答案】:A12.项目优化奖金不计入项目考核成本A、正确B、错误【正确答案】:B13.原件和复印件的证明效力相同A、正确B、错误【正确答案】:B14.我国专利法保护的对象包括外观设计A、正确B、错误【正确答案】:B15.工作自由时差一定不超过其与紧后工作之间的间隔时间A、正确B、错误【正确答案】:A16.项目“铁三角”均已到岗后14天内,项目“铁三角”协同联动,成立结算工作实施小组。A、正确B、错误【正确答案】:A17.房建项目单份单项额度5000元以上(不含5000元)2万元以下的经济签证,由分公司商务法务部经理审批。A、正确B、错误【正确答案】:A18.到期债权金额超过5000万元的项目或同一集团(非局大客户)多个项目累计到期债权超过5000万元的项目属于重大风险债权项目A、正确B、错误【正确答案】:B19.王某教唆没有刑事责任能力的精神病人李某犯罪,王某的行为应当单独承担刑事责任A、正确B、错误【正确答案】:A20.我国《民法典》规定向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为两年A、正确B、错误【正确答案】:B21.人民法院上下级之间的关系是指导关系。A、正确B、错误【正确答案】:B22.所有起诉案件均应制作法律纠纷案件策划书和《法律纠纷案件策划书审批表》予以审批。一般案件均由公司总经济师审批A、正确B、错误【正确答案】:A23.关于潜亏治理,二级单位要,监控项目收入成本变动情况、扭亏举措落实情况、过程目标完成情况,及时预警、督导,每月7日前上报A、正确B、错误【正确答案】:B24.根据新版局商务管理手册规定,总包结算管理,总包结算策划时间要求为工程竣工前3个月A、正确B、错误【正确答案】:A25.可量化合同谈判优化奖,当单项净效益额为1000万元以上时,计价比例为1‰*难度系数A、正确B、错误【正确答案】:B26.项目部应在开工后30天内<最晚不迟于《项目管理目标责任书》签订后30天内>,除了根据项目商务策划指引进行项目“盈利点、亏损点、风险点”分析以及施工合同谈判策划外,策划金额不少于自施合同额的10%,编制报分公司和公司评审。A、正确B、错误【正确答案】:B27.当承包人费用索赔与工期索赔要求相关联时,发包人可以只作出费用赔偿决定,而不需作工期延期决定。A、正确B、错误【正确答案】:A28.招标文件属于要约邀请A、正确B、错误【正确答案】:A29.双务合同中,若没有约定先后旅行顺序,一方当事人未履行义务并要求另一方当事人履行义务,则一方当事人可以主张顺序履行抗辩权A、正确B、错误【正确答案】:B30.关于潜亏治理,三级单位负责所属全部潜亏项目的扭亏举措落实推进,及时对所属项目进行策划会诊,及时考核计量确权A、正确B、错误【正确答案】:A31.《标价分离汇总表》须经分公司总经济师、总经理签字上报公司商务管理部。A、正确B、错误【正确答案】:A32.工程计量确权率=发包人确权产值÷项目实际成本×100%。A、正确B、错误【正确答案】:A33.根据新版局商务管理手册规定,项目目标管理管理要求中,标价分离完成后7天内,三级单位评审完成。A、正确B、错误【正确答案】:A34.根据项目节点(竣工)考核成本数据(申报)表结合项目资金使用计划数据,以成本就大原则计入考核成本。A、正确B、错误【正确答案】:A35.根据《中华人民共和国民法典》规定,当事人对保证方式没有约定或者约定不明的,保证人承担连带担保责任A、正确B、错误【正确答案】:A36.全面风险与合规管理目标为:风险管理全面覆盖、企业风险全面受控、企业治理全面升级A、正确B、错误【正确答案】:A37.中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同,连续任职不得超过两届。A、正确B、错误【正确答案】:B38.根据《中建八局南方公司分供招(议)标及合同保证金管理办法》,分供单位质量保证金的退还,由招标单位填写《质量保证金退还申请表》.分供单位缴纳年度履约保证金的,自缴纳之日起一年内不得退还,退还时间为每年3月1日至6月16日。A、正确B、错误【正确答案】:A39.人民检察院是我国的法律监督机关,从性质上属于司法行政机关。A、正确B、错误【正确答案】:B40.分包结算、会审会签单、初审计算底稿由我方人员提交,公司商务管理部组织进行审核。A、正确B、错误【正确答案】:B41.关于潜亏项目,对于因管理原因造成的亏损进行严肃考核,项目经理原则上三年内不得再担任项目经理,商务经理原则上三年内不得再担任商务经理,不得升职任用A、正确B、错误【正确答案】:A42.我国商标法规定,一切在市场销售的商品都必须使用注册商标。A、正确B、错误【正确答案】:B43.甲公司欠乙公司货款100万元,先由甲公司提供机器设备设定抵押权、丙公司担任保证人,后由丁公司提供房屋设定抵押权并办理了抵押登记。甲公司届期不支付货款,乙公司应先行使房屋抵押权。A、正确B、错误【正确答案】:B44.分公司在不晚于项目商务策划会5天前,成立结算资料验收检查小组。A、正确B、错误【正确答案】:B45.具备竣工考核条件后,项目商务经理组织填报考核兑现申报书,各相关部门提供基础资料。A、正确B、错误【正确答案】:A46.总包结算编制时,成立结算小组,项目商务经理为组长。A、正确B、错误【正确答案】:A47.国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体,违反国家规定,将应当上交国家的罚没财物或者其他国有资产,以单位名义集体私分给个人,数额较大的行为,构成集体私分国有资产罪A、正确B、错误【正确答案】:A48.潜亏金额指针对自施利润率为负值的项目,自施产值(含税)与自施实际成本(含税)的差额A、正确B、错误【正确答案】:B49.李娜是一个体工商户,其家庭成员并不参加李娜的个体经营,但李娜的经营收入却主要用于家庭消费,现因李娜经营不善,欠下大额债务。对其债务应由李娜的家庭财产清偿。A、正确B、错误【正确答案】:A50.根据2022版商务管理手册规定,项目风险金预留返还审批审批至二级单位总经济师A、正确B、错误【正确答案】:A51.修改公司章程,股东决议通过即生效,不备案不影响章程的效力A、正确B、错误【正确答案】:A52.没有波形线的线路是关键线路A、正确B、错误【正确答案】:A53.对于申请执行的具体行政行为,人民法院应当进行合法性审查。A、正确B、错误【正确答案】:A54.签证指令内容实施完毕后2天内分包商按《分包签证单》指令内容组织施工,实施完毕后提交项目专业工程师进行审核确认。A、正确B、错误【正确答案】:A55.分部结算管理目标为分包单位完工或退场一个月内完成分包结算,工程竣工后三个月内,完成全部分包结算。与总包结算关联的分包结算,于总包结算完成后7天内完成。A、正确B、错误【正确答案】:A56.超过10万元的单项签证,提交发包人前,经分公司商务管理部审核、总经济师审批后报出。A、正确B、错误【正确答案】:A57.分包商每月报量中的安措费,可根据月度考核情况单独计量,由项目安
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 工作责任书明确延期管理承诺事项事项落实(8篇)
- 生态影响管理控制行动承诺书8篇
- 2026年湖北省黄冈市民营企业职称评审测试(焊接工艺及设备)模拟试题
- 项目进度延迟原因说明及应对措施函7篇范本
- 民族特色产品保护与发展承诺书范文9篇
- 《义务教育语文课程标准(2026年版)》题库及答案
- 安全生产环境健康承诺书(3篇)
- 2026年护士资格《儿科护理学》真题及答案
- 新办公室租赁谈判函(7篇范文)
- 气体灭火系统施工方案模板
- 2026年高校教师资格证题库综合试卷及参考答案详解【新】
- 幼儿园教职工防汛培训
- DB41∕T 3060-2025 生活垃圾焚烧电厂智能化技术导则
- 命理行业分析 投资报告
- 托管机构消防安全管理制度
- 华南理工大学综评考试真题及答案
- 急性心肌梗死PCI术后合并糖尿病患者血糖-心脏双目标管理方案
- 无菌操作专业知识培训课件
- 工程建设内业资料培训
- 火疗操作规范流程及安全注意事项
- 电子元件进料检验标准手册
评论
0/150
提交评论