建设工程标准施工合同

建设工程标准施工合同

建设工程标准施工合同「篇一」

发包人（全称）：____________________________

承包人（全称）：____________________________

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》

和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程

全称）签定施工合同。

第一条工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，

承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求

的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设

备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的‘内容，双方约定如

下：

第二条质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如

下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的咳工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为

—年；

3.装修工程为年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；

5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；

7.其他项目保修期限约定如下：

___________________________________________________O

质量保修期自工程竣工验收合格之口起计算。

第三条质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到裸修通知之H起7天内派

人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场

抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》

的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或

者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

第四条保修费用

保修费用由造成质量缺陷的货任方承担。

第五条其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为

施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：承包人（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年月日年月

_____________日

建设工程标准施工合同「篇二」

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依据甲方在本次土地整理项目中所承揽的施工内容，其中六角板工程部分，对

照图纸测算，初步汇总价格，经甲、乙双方反复磋商，意见达成一致，甲方原则上

同意将本合同段内六角板（按六角板图纸施工）的工程分段分包给乙方施工，为方便

管理，互相制约，特订立本合同。

一、承包范围：按照设计图纸本分项工程为包工不包料，施工内容含基础开

挖、砌筑、回填（保证水沟畅通）、勾缝、压顶、排水孔等图纸所含内容。施工后的

六角板必须满足设计要求，线形顺、直、平，完成后达到设计所需效果，工程数量

为经监理及业主验收后合格的数量为结算依据。

二、承包价格及付款方式：六角板元每方，结算依据按实做方数结算。上述单

价己综合基础开挖、六角板、回填、勾缝、压顶、排水孔，以及雨季施工抽水、防

雨措施等。为保证工程质量，付款方式为业主验收合格后付％,省级验收合格付外,

余下部分作为质量保证金，待质保期_______年到期后付清。

三、自合同签定之日起，计划工作日为年月—日至_______年

——月一日完工。逾期未完成按总承包价格的千分之五每天计算处罚。

四、质量要求：施工必须严格按业主的有关技术标准，施工规范及施工设计图

纸进行施工，确保工程质量达合格标准。在施工过程中每道工序必须有甲方施工人

员及监理到场，施工工序的监理程序及分项验收表格必须现场填写同时得到监理许

可。如因质量出现问题而发生的一切损失均由乙方自行解决及返工重做。

五、安全生产：乙方在施工的全过程中，必须把安全生产放在首位，必须做到

文明施工、安全生产，在施工场地按规范要求，全方位设立明显的安全标志（包括

用电）施工人员和外请小工必须按工作性质的区别穿戴安全帽和安全标志服，杜绝

一切安全事故的发生。如发生一切不安全事故，一切责任和经济损失均由乙方负

责，甲方概不负责。

六、文明施工：鉴于本项目施工面大，管理分散，无论是甲乙双方，坚持做好

文明施工，塑造良好形象，做到工完场清、冰留隐患，并妥善处理好周边关系。

七、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签字之日起生效，并具有

法律效力。

甲方（公章）;乙方（公章）:

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年一月—日年一月一日

建设工程标准施工合同「篇三」

标准版建筑工程劳动合同范本

劳动合同的主体即劳动法律关系当事人：劳动者和用人单位。下面是关于标准

版建筑工程劳动合同范本，欢迎阅读！

建筑工程工人劳动合同范本

甲方：（通常为用工单位）

乙方：（姓名、性别、年龄、住址）

用工形式：_________

鉴证编号：_________

甲方因生产经营需要，经考核，录用乙方:姓名）为（工程

名称）工人，遵照国家有关劳动法律法规，经双方协商，签订本合同。

第一条甲方录用乙方从事（工作名称）

第二条劳动合同期限从年_________月_________日起至

年月日时止。其中试用期限为个月，至年

月日止。

第三条甲方的基本权利义务是:

一、根据生产经营的需要和本单位的规章制度及本合同的各项条款对乙方进行

管理。

二、保护乙方的合法权益，按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和

其他政策性补贴。

三、做好乙方上岗前的培训工作并提供符合国家安全标准的劳动作业卫生条

件“

四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩。

第四条乙方的基本权利义务是：

一、享受________待遇（写明待遇的内容）

二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度。

三、完成甲方分配的生产任务和经济指标。

第五条工资待遇：（要写明确具体）

第六条工作时间：_________（每周不超过_____小时）

第七条劳动保险及福利待遇：

第八条劳动合同的变更和解除：（写明变更和解除的条件。如双方

可以规定，合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何•方解除合

同，须提前_______天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。）

第九条本合同一式份，甲乙双方各执份，报鉴证机关存留一份。本合同自双

方签字之日起生效。

甲方（盖章）乙方（签字）—

法人代表（签字）

_________年一月—日_________年一月―a

签订地点：签订地点：

建筑施工企业用工劳动合同

甲方：广东省源天工程公司长沙分公司

乙方：______________________________

签订时期：_________年—月—日

甲方：广东省源天工程公司长沙分公司法定代表人：黄彩芝

企业地址：长沙市韶山北路449号福乐名园4栋403室

工商注册机关：长沙市工商行政管理局外管分局

乙方一：居民身份证号：

出生日期：年月□_

家庭住址：

邮政编码：

户口所在地=______省（市）______区（县）_______乡缜________村

根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿

签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合问期限

第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适用）

（_）1、有固定期限劳动合同

本合同于年月日生效，于年月一日终止。其中

试用期至____年_____月日止。

（_）2、以完成一定工作为期限的合同。

本合同生效日期为年月日；以乙方完成工作任务为合同终止

时间。

（_）3、无固定期限劳动合同

本合同十年—月—日生效，于法定或约定的解除（终止）合同的条

件出现时止。其中试用期至年月日止。

二、工作内容和工作时间

第二条—甲方分配乙方在岗位担任一职务（工种）o工

作地点：在正常情况下乙方应当完成生产（工作）任务，具体生产

（工作）任务和质量标准为：

第三条—甲方安排乙方执行下列第一种工作时间制度。

(_)1、执行定时工作制(乙方每日工作8小时，每周工作40小时)。_

_(_)2、执行综合计算工时工作制(乙方每月工作不超167.4小时)。_

_(_)_3、执行不定时工作制(在保证完成甲方工作任务情况下，乙方自行安排

工作和休息时间)。

第四条—实行计时工资制的，甲方安排乙方加班，应符合律、法规的规定。甲

方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，应支付不低于工资的

150席的工资报酬。甲方安排乙方在休息日工作，又不能安排补休的，应支付不低于

工资200%的工资报酬。甲方安排乙方在法定节日工作的，应支付不低于工资300%

的工资报酬。

三、劳动保护和劳动条件

第五条—甲方应当在乙方进入工作岗位当天对乙方进行与工作相关安全教育，

并组织对乙方学习成果的综合考评，考评结果甲方应保存在公司备查。

第六条_甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙

方配备必要的安全防护措旅，发放必要的劳动保护用品。

因乙方工作岗位的特殊性，甲方暂不提供乙方宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公

厕等基本生活条件；由乙方自行负责，出现相关责任事故，与甲方无关。

第七条—甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵

守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

四、工资保险待遇

第八条—双方约定的工资不得低于政府颁布的当地最低工资标准和本企业工资

集体协商的最低标准。

1、计时工资—乙方在试用期间的工资为每月（日）元，试用期满后月（日）

工资为元。

2、经双方商议决定，按工作任务量计付工资

（D按工作任务量的完成情况，完成工作任务量，甲方按元工资底

薪+提成支付给乙方作为劳动报酬；

（2）按工作任务量的完成情况，在未完成工作任务量的情况。甲方按照一

（不得低于湖南省最低工资标准）支付给乙方作为劳动报酬。

甲方在每（年/月）（月/日）前以形式计发乙方的工资，由

乙方签字确认。

甲方在劳动合同终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资。

甲乙双方对工资支付的其他约定:

第九条—甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险手续，井为乙方缴

纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用。

五、劳动纪律和劳动合同的解除

第十条—乙方应严格遵守甲方的‘各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规

程。

第十一条一乙方有下列情形之一，—甲方可以解除本合同；

（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；

（二）严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损善的；

（三）严重违反相关法律、法规规定的；

（四）被依法追究刑事贡任的。

第十二条_乙方解除本合同，应当提前_____日（3天以上30天以内）以书面

形式通知甲方，不得擅自离职。

六、当事人约定的其他内容

第十三条—乙方违法解除劳动合同，给甲方造成经济损失的，应当承担赔偿责

任。

第十四条—甲乙双方约定的其他内容：

七、劳动争议处理及其他

第十五条—双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日

内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决

书之日起15日内向当地人民法院起诉。

第十六条—甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有

同等法律效力。

第十七条—本合同未尽事宜或国家、湖南省规定相悖的，按照有关规定执行°

第十八条—本合同一式二份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生

效。

第十九条：双方的其它约定

甲方（公章）______________________________乙方］签字或盖章）

法定代表人或委托代理人

（签字或盖章）

签订日期：—年—月—日签订日期：—年—月—日

使_用_说.明

一、建设行业企业与农民工签订劳动合同时，凡需要双方约定的内容，经协商

一致后填写在相应的空格内。第一条、第三条中，双方在约定的事项前括号内画

“J”，并填写日期。签订劳动合同，甲方应加盖法人公章;法定代表人或委托代

理人及乙方应签字或盖章，其他人不得代为签字.

二、本合同应使用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简炼、准确，不得涂

改，涂改无效。

建设工程标准施工合同「篇四」

甲方；

乙方：

为了达到规范水利工程建设和管理方便工程决算，统一验收标准、统一评比标

准(条件)、对小型水利项目实行一个标准发包建设和验收的要求；为了明确本工程

甲、乙双方在工程建设中的职责，在执行国家有关规程规范的'前提下，经甲、乙

双方协商特订立本施工合同。

1、甲、乙双方必须执行上级建设主管部门的建设规范，服从管理。

2、双方对合同条款有争议的，报建设主管单位按行业规程执行。

3、甲方职责

(1)提供工程施工图和项目建设方案，确定发包项目。

(2)筹集工程建设资金。

(3)处理以乙方无关的一切纠纷。

(4)管理乙方承包工程项目的质量和工期(进度)。

(5)管理属甲方组织完成的工程项目和施工人员安全。

4、乙方职责

(1)组织施工人员、机械和开工准备费用。

(2)按甲方提供的施工图和发包的具体工程项目照图和按指定项目施工。

5、工程承包项目及单价

6、决算

(1)甲乙双方按提供的施工图完成的工程量和指定乙方建设项目完成的工程，

按承包单价后进行决算。为乙方的工程决算金额。开工后按工程进度拨款，最后预

留30%资金验收合格后付清。

(2)混泥土边墙：横平竖直、垂直偏差小于3%,直线误差小于3厘米，灰浆

标号要配足，必须美观、光滑。

(3)混凝土：必须按标准级配用料，强度达到和超过设计标号(经质量检测认

定)。

(4)钢筋混凝十.：除按混凝土质量检测必须达到要求外，必须按施工图配制钢

筋和制安。

(5)渠道成型后：不漏水、渠道盖板底面脱模后、平整、无蜂窝和漏筋现象。

(6)严格控制施工尺寸，工程量的决算只按施工要求计量，超量由乙方负责。

7、工程安全：乙方所安排的施工人员、设备等安全乙方负责。

8、责任

(1)甲方未按所定条款和职责管理工程造成乙方直接经济损失的由甲方负责。

(2)乙方未按甲方要求造成的一切经济损失由乙方自负.

9、开完工时间：年月日开工。年月日完工。

11、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

12、本合同经甲乙双方签字后生效。

甲方：乙方：

年月日

建设工程标准施工合同「篇五」

发包方：_______(以下简称甲方)

承包方：(以卜简称乙方)

甲方将架设10电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合

同，以资共同遵守：

一、工程地点场队。

二、工程性质包工包料。

三、工程造价

四、施工期限自本合同签订之日起，至年一月—日前全部完工。

五、付款方式工程开工前甲方向乙方支付现金______元整，工程完工经验收

合格后，于年一月一日一次性付清余款（税票由乙方提供）。

六、工程内容：架设13线路700米，导线采用G-50型。

七、双方的权利和义务

1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现

场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。

2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。

3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。

4.乙方要牢固树立安全意识，切实加强安全生产管理，凡施工中出现的安全责

任事故均由乙方承担。

八.违约责任

1.乙方到期不能完工（除人力不可抗拒的自然灾害外），每延长一天罚款

兀。

2.工程完工后，经验收不合格的'路段及保修期内出现质量问题的路段，由乙

方无条件修复或返工。

3.工程经验收合格后，按甲乙双方约定时间，甲方必须按时向乙方支付工程余

款，否则乙方将终止向甲方该工程供电，所造成的一切后果由甲方自行承担。

九.其它

1.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方盖章，签字之日起生效，具有法律效力。

甲方（签章）：乙方（签章）：

负责人签名：负责人签名：

________年一月—日________年一月—日

建设工程标准施工合同「篇六」

建设工程标准施工合同模板

篇一:xx省建设工程标准施工合同（20xx年版）

第一部分协议书

发包人：（全称）承包人：（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律

法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有

关事项达成一致意见,订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：工程地点:工程内容：工程规模：结构形式:工程立项、规划批准文

件号：资金来源：

二、工程承包范围

承包范围:

三、合同工期

工程合同工期总日历天数:____天。

拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。

四、质量林准

工程质量标准：

五、合同价款

合同总价（大写）；（小写）；

项目单价:详见承包人的投标报价书（招标工程）；

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非兆标工程）。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款

赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的

定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实

施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的

时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间:年月日

订立合同地点：

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）

地址:地址：

法定代表人:法定代表人：

委托代理人:委托代理人：

电话：电话：

传真:传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码:

电子邮箱:

开户银行:帐号：邮政编码：电子邮箱：

第二部分通用条款

一、总则

1定义：定义下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含

义：

1.1合同:指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文

件。合同文件由第2.2款所列的文件组成。

1.2协议书:指合同双方当事人为合同工程所签订的办议书。除法律法规另有

规定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签

字、盖单位公章后，合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之H起30天

内签订。

1.3通用条款:指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订

立的,通用于建设工程施工的条款。

1.4专用条款:指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定,结合合同工程

实际，经协商达成一致意见的条款。它是对通用条款的具为化，也是对通用条款的补

充和完善。招标工程的专用条款,应当符合招标文件的实质性要求。

1.5中标通知书:指发包人正式接受中标人投标文件的函件。

1.6承包人投标文件:指构成合同文件组成部分的由承包人根据招标文件编制

完成、签字并被中标通知书所接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包

人提交的技术、经济文件。

1.7标准、规范及有关技术文件:指构成合同文件组成部分的本合同所指明的

和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方

面问题做出的补充、修改和批准文件。

1.8施工设计图纸:指构成合同文件组成部分的按规定审批的由发包人提供或

经发包人批准由承包人提供，满足承包人施工需要的所有施工图纸（包括任何补充

和修改的施工图纸、配套说明和有关资料）。

1.9工程量清单:指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件中提供的合

同工程分部分项工程项目、措施项FI、其他项目、规费项目和税金项目的名称和

相应数量等的明细清单。

1.10发包人:指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力

的当事人，以及取得该当事人资格的'合法继承人。

1.11承包人:指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格

的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.12分包人:指被发包人接受且具有相应资格,并与承包人签订了分包合同,分

包合同工程某一部分的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.13第三方:除合同双方当事人（含双方雇员及代表其工作的人员）以外的任何

他人或组织。

1.14设计人:指受发包人委托的负责合同工程工程设计专业技术且具有相应工

程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.15监理人:指受发包人委托的负责合同工程工程监理专业技术且具有相应工

程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.16工程造价咨询人:指受发包人委托的负贡合同工程工程造价专业技术且具

有相应工程造价在询资质的当事人，以及取得该当事人资珞的合法继承人。

篇二:最新xx省建设工程标准施工合同范本（20xx年版）

工程编号：合同编号：

标准施工合同

工程名称：

工程地点:发包人：

承包人：

XX省建设厅制

第一部分协议书

发包人：（全称）承包人：（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律

法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有

关事项达成一致意见,订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：工程地点:工程内容：工程规模：结构形式:工程立项、规划批准文

件号：资金来源：

二、工程承包范围

承包范围:

三、合同工期

工程合同工期总日历天数:天。

拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

合同总价（大写）；（小写）；

项目单价:详见承包人的投标报价书（招标工程）；

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款

赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的

定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实

施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的

时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间:年月日

订立合同地点：

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）

地址:地址：

法定代表人:法定代表人：

委托代理人:委托代理人：

电话：电话：

传真:传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

电子邮箱：

开户银行:帐号：邮政编码：电子邮箱:

第二部分通用条款

一、总则

1定义

定义下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：

1.1合同:指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文

件。合同文件由第2.2款所列的文件组成。

1.2协议书:指合同双方当事人为合同工程所签订的办议书。除法律法规另有

规定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签

字、盖单位公章后，合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之FI起30天

内签订。

1.3通用条款:指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订

立的,通用于建设工程施工的条款。

1.4专用条款:指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定,结合合同工程

实际，经协商达成一致意见的条款。它是对通用条款的具琢化，也是对通用条款的补

充和完善。招标工程的专用条款,应当符合招标文件的实质性要求。

1.5中标通知书:指发包人正式接受中标人投标文件的函件。

1.6承包人投标文件:指构成合同文件组成部分的由承包人根据招标文件编制

完成、签字并被中标通知书所接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包

人提交的技术、经济文件。

篇三:标准施工招标文件（20xx版通用本）

XX省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

（20xx年版）

通用本

使用说明

1.《xx省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（20xx版）》（以下

简称“标准施工招标文件”）以《中华人民共和国标准施工招标文件》（20xx年版）

和住房和城乡建设部《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》

（20xx年版）作为基础,结合我省实际情况进行编制,适用于福建省行政区域内依法

必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工

程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章招标公告/投标邀请书、第2章投标须

知、第3章评标办法和标准、第4章合同条款及格式、第5章工程量清单及计价、

第6章招标图纸、第7章技术标准和要求和第8章投标文件格式。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通

用本》适用于所有房屋建筑和巾政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再

另行发布。《专用本》由掖标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目

具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用,如确实需要修改或补充的,

应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充（如有时）

的内容为对应关联关系,可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不

一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》

或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准;招标文件的澄

清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施

工招标文件》中以双卜划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格卜划线

标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上

的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入

的具体内容应将其覆盖。

6.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，

应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标

文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负

责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7.在招标项目的招投标过程中,招标人委托招标代理机构招标的,则招标代理

机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应

责任。

8.《标准施工招标文件》由xx省住房和城乡建设厅组织编制,委托xx省建筑

业协会工程建设项目招标投标分会起草，并由xx省住房和城乡建设厅公开征求各方

意见、组织专家评审后发布。对《标准施工招标文件》有何意见和建议，请向xx省

住房和城乡建设厅建筑业处反映。

0录

第1章招标公告/投标邀请书.5

第2章投标须知.6

第1节投标须知前附表.7

第2节投标须知.8

（一）总则.8

（二）招标文件.11

（三）投标文件.12

（四）投标.16

（五）开标.18

（六）评标.19

（七）合同授予.20

（八）异议、投诉与处理.22

（九）纪律和监督.23

（+）其他.24

附件2-1福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明（格式）.25

附件2-2:投标保证金银行保函（格式）.26

附件2-3:投标保证金担保保函（格式）.27

附件2-4:投标保证保险（凭证）（格式）.28

附件2-5:开标记录表（格式）.29

附件2-6:问题澄清通知（格式）.30

附件2-7:问题的澄清、说明（格式）.31

附件2-8:中标通知书（格式）.32

第3章评标办法和标准.33

第1节评标办法和标准数据表.34

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法；.35

评标办法和标准数据表（综合评估法，适用于未应用信用综合评价分值）.39

评标办法和标准数据表（综合评估法，适用于应用信用综合评价分值）.43

评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）.47

第2节评标办法和标准.49

经评审的最低投标价中标法.50

综合评估法.58

在合理造价区间随机抽取中标人办法.66

附件3T:施工组织设计评分标准表.71

第4章合同条款及格式.72

第1节合同协议书.73

合同协议书.74

第2节通用合同条款.77

通用合同条款.78

第3节专用合同条款.130

第4节合同附件.131

合同附件.132

第5章工程量清单及计价.153

第1节工程量清单.154

第2节招标控制价.155

第3节投标报价.156

第4节工程量清单与计价表格式.157

第6章招标图纸.158

第1节招标图纸目录.159

第2节招标图纸.160

第7章技术标准和要求.161

第8章投标文件格式.162

第1节资格审查文件.163

第2节商务文件.179

第3节技术文件.186

建设工程标准施工合同「篇七」

承包经营者须由所承包的企业向原审批机关提出申请并报送下列文件：

1、申请报告；

2、董事会关于实行承包经营的决议；

3、经董事会批准，由承包者提出的使企业扭亏为盈的具体措施的报告；

4、承包者的合法开业证明、公司章程及最近三年的资产负债表；

5、承包经营合同；

6、原企业合同及可行性研究报告；

7、主管部门、财政税务部门对该企业承包经营的意见；

8、审批机关需要的其他有关文件。审批机关（经营项H的主管机关）自接到全

部文件起三十日内决定批准与否，如果审批机关认为承包合同不符合法律规定或属

于显失公平的，可以要求承包经营者限期修改，否则不予批准。自审批机关发给合

营企业批准承包经营的文件之日起三十日内，承包经营者应持已交纳风险抵押金或

风险保证金保函的证明到工商行政管理机关办理注册登记手续。

建设工程标准施工合同「篇八」

词语定义、适用语言和法规

第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义:

(1)“工程”是指业主委任实施监理的工程。

(2)“业・主”是指承担直接责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承

人。

(3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

(4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。

(5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

(6)“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。

(7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。

(8)“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一

天的时间段。

第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件

中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发

生不同解释时，以汉语合同文本为准。

监理单位的义务

第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规

划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。

第五条监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与

其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的

目标，公正地维护各方的‘合法权益。

第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成

或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和

方式移交此类设施和物品。

第七条在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、

本合同业务活动有关的保密资料。

业主的义务

第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条

件。

第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理

机构所需要的工程资料。

第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事

宜作出书面决定。

第卜一条业主应当授权一名熟悉木工程情况、能迅速作出决定的常驻代表，负

责与监理单位联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。

第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职能

分工，及时书面通知己选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。

第卜三条业主应为监理机构提供如下协助：

(1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十四条业主免费向监理机构提供合向专用条件约定的设施，对监理单位自备

的给予合理的经济补偿。

第十五条如果双方约定，由业主免费向监理机构提供职员和服务人员，则应在

监理合同专用条件中增加与此相应的条款。

监理单位的权利

第卜六条业主在委托的工程范围内，授予监理单位以下监理权利：

(1)选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。

(2)选择发包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。

(3)工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和

使用功能要求，向业主的建议权。

(4)工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，自

主向设计单位提出建议，并向业主提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工

程造价，或延长工期，应当事先取得业主的同意。

(5)工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，

自主向承建商提出建议，并向业主提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工

程造价、延长工期，应当事先取得业主的同意。

(6)工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向

业主报告。

(7)报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令。

(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量

标准的材料设备，有权通知承建商停止使用；不符合规范和质量标准的工序、分项

分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理

机构复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向业主报告，如在紧急情况下未

能事先报告时，则应在24小时内向业.主作出书面报告。

(9)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承

包合同规定的竣工期限的签订权。

(10)在工程承包合同纥定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以

及结算工程款的复核确认权与否定权，未经监理机构签字确认，业主不支付工程

款。

第十七条监理机构在业主授权下，可对任何第三方合同规定的义务提出变更。

如果由此严重影响了工程费用，或质量、进度，则这种变更须经业主事先批准。在

紧急情况下未能事先报业主批准时，监理机构所。

建设工程标准施工合同「篇九」

发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲乙双方依照《民法典》及

有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的'原则,就园林绿化工程施工

事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：

二、合同工期开竣工日期：工期日历天数天，自年一月一日开工，年一

月一日竣工。

三、质量标准：达到《——市绿化施，及验收规范》和，程施，图标准。

四、合同价款：元（大写：

）

五、双方责任

1、甲方驻现场全权代表人姓名：如代表易人，甲方应提前七天通知乙方，后

任继续承担前任应负的责任和承诺。

2、甲方工作甲方应完成以下工作，如造成延误，承担所发生的经济支出，赔

偿乙方有关损失。工期相应顺延。

（1）提供现场施工用水接口、电源接头。

（2）向乙方提供或指明施工现场的地质和地下管网线路资料，保证数据真实

准确。

（3）在开工前三天之内，向乙方提供经核准的场地内管线资料及相关图纸两

套。

（4）组织图纸会审，向乙方进行技术交底，提出技术要求和验收效果。

（5）协调施工现场周边关系。

建设工程标准施工合同「篇十」

发包人：（以下简称甲方承包人：（以下简称乙方经甲、乙双方在平等、自

愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的AB区等内墙刮白装饰装修工程，（以下

简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程项口:

1、工程名称：

二、承包质量与工程进度：

乙方必须按图纸规范要求操作，保质保量配合工程进度，保证工程如期完工。

三、承包包干价格为：8.5元/肝，内墙仿瓷按实际展开面积计算，以上价格

含施工所用的工器费用及施工期间的管理费、施工用架子费、材料运输费、材料二

次转运费、修补模板缝费、墙面清理费（建安税收、水电费由甲方承担）。

四、质量要求：

贴阴阳角线条，仿瓷乱完工后层面要求没有疤纹，平整度符合建筑工程验收标

准，刮二遍圣科品牌外墙腻子，压光要平整，看不到接头的。

五、付款方式：经监理和有关单位验收合格，甲方按施工进度付款，付款金额

基数点在工程验收合格后工程量完成至拾万元工程量情况下，甲方付乙方工程量的

50%,乙方工程全部施工完工经有关部门验收合格，甲方主体全部竣工验收后，乙

方做好本工程有需要的资料，经监理等有关部门验收符合办理竣工结算，一个月内

付总工程量的95%,总工程量的5%作为质保金一年内付清。

六、工程保修：

1、乙方承诺并承担该工程自完工之日期一年内因施工质量、材料质量问题的

保修费用和义务。

2、工程竣工经甲、乙双方验收后，乙方向甲方开具盖有乙方印章的《保修

单》（无印章无效）。

3、工程保修期内，乙方在接到甲方维修通知后，48小时内到达现场查项，甲

方应出具《保修单》，并在双方商定的时间内维修。

七、工期要求：

乙方必须严格按甲方要求工期施工，按甲方工期要求配好必须的施工人员，如

乙方未按要求配好施工人员，甲方有权调动。

八、安全施工：

1、施工中严格执行施工规范和质量标准，保质按期完成工程施工。

2、施工中严格执行安全施工规范，因违反安全施工规范出现工伤事故，由乙

方自行承担，与甲方无关。

3、文明施工，施工现场及时清扫，保证施工现场的整齐有序。

4、负责做好成品保护工作。

九、有关责任：

合同当事人双方任何一方违约（或部分违约）均须向对方支付约定的违约金，并

赔偿因违约而给对方造成佗损失。

十、其他部分：

1、本合同未尽事宜，双方在工程施工过程中另行补签，补充协议与本合同同

样具有法律效力。

2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，本合同自签字之口起生效，款付清

失效。

甲方：乙方：

年月日

建设工程标准施工合同「篇十一」

厂房水暖工程合同标准范本

甲方：XXXXXX（简称甲方）

乙方：XXX身份证号码：xxx（简称乙方）

为了明确甲乙双方职责，高效、优质顺利完成工程建设，确保质量，创建文明

工地，本着相互信任的原贝!，经双方协商特定一下协议。

一、工程概括及承包工作内容

1、工程名称：XXX

2、工程地点：xxx

3、工程概括：框架剪力墙结构，层数xxx,建筑面积约16万

4、分包工作内容：

1）安装工程图纸设计及变更范围内的水、电、采暖预埋安装；

2）消防、安防、弱电分项工作的预留预埋；

3）工程图纸设计的各种大于①300的方洞又土建预留预埋；

承包范围：施工图纸范围的所有工作内容，包括图纸答疑、设计变更、施工签

证。

工程价款：以工程最终结算为准。

5、承包方式：水、电、预埋安装、安防弱电预埋，包工包料。甲方按安装总

造价的%取费(包括公司管理费、税金)。甲方提供：施工用水电费、土建工程施工

设备及施工设施、临时仓库用房和办公室(包括钢筋、水泥、木板)等。

二、合同工期

开竣工日期：按土建合同完成。

三、合同价款结算与支付

1、合同价款的.结算：本工程安装部分结算按公司总包合同计算。依据《xxxx

省建设工程量清单计价规贝!(20xxx)》、《xxxx省安装工程价目表(20xxx)》按一

类取费、《xxxx省市政、园林绿化价目表(20xxx)》、《xxxx省建设工程施工机械

台班价目表(20xxx)》、20xxxxxxxx年《xxxx省建设工程工程量清单计价费率》及

相关配套费用文件。《XXX〉:省工程消耗量定额勘误及补充定额(20xxx)》、《xxxx

省建筑装饰、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额(20gxxx)》。

合同计价人工费执行陕建XX20xxxxxxxx年181号文件，施工期间如果有新的

文件，再随政府政策性文件而调整。

2、工程款支付：单位工程单栋主体施工至地上三层时(不包含二次结构)，甲

方在5个工作H内开始支付工程款，支付已完工程量%工程款；以后进度款按月支

付，乙方每月xxxx日上报已完工程量，甲方在次月5号前审定并支付已完工程量%

工程进度款；以此类推至单栋工程完工达到竣工验收条件支付