安全生产承包合同范本6篇

安全生产承包合同范本6篇篇1甲方（发包方）：XXX公司乙方（承包方）：XXX公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将部分安全生产工作承包给乙方相关事宜，达成如下协议：一、承包内容及范围1.承包内容：乙方负责甲方指定的安全生产相关工作。2.承包范围：具体范围根据甲方实际需求确定，包括但不限于以下内容：（1）安全生产管理咨询；（2）安全生产培训；（3）职业健康管理；（4）应急救援管理；（5）安全生产检查；（6）安全生产隐患排查与治理；（7）安全生产事故调查与处理；（8）其他安全生产相关工作。二、承包期限1.承包期限：自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。2.合同期满后，如双方协商一致，可以续签合同。三、双方的权利和义务1.甲方的权利和义务：（1）甲方有权对乙方的安全生产工作进行监督和检查，并提出整改意见。（2）甲方有权对乙方违反安全生产规定的行为提出批评，并要求乙方及时整改。（3）甲方有义务为乙方提供必要的安全生产条件和资源，确保乙方能够顺利开展工作。（4）甲方有义务按照合同约定支付乙方的承包费用。2.乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方提供必要的安全生产条件和资源，以确保工作的顺利进行。（2）乙方有权拒绝甲方的违法指挥和强令冒险作业。（3）乙方有义务按照甲方的要求，认真履行安全生产工作职责，确保安全生产的顺利进行。（4）乙方有义务遵守国家的安全生产法律法规和甲方的安全生产管理制度。（5）乙方有义务对员工进行安全教育和培训，提高员工的安全生产意识和技能。四、承包费用及支付方式1.承包费用：具体费用根据甲方实际需求和双方协商确定。2.支付方式：甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付承包费用。（1）支付时间：每月的XX日为支付日，甲方应按时足额支付乙方的承包费用。（2）支付方式：通过银行转账方式支付，乙方应提供正确的银行账户信息。（3）支付依据：甲方应依据双方协商确定的费用标准和实际发生的费用进行支付。3.发票与税务：乙方应向甲方提供合法的税务发票，甲方应依法纳税。五、违约责任1.甲方违约责任：（1）甲方如未按照合同约定支付乙方的承包费用，乙方有权要求甲方支付拖欠的费用，并有权要求甲方支付违约金。（2）甲方如违反本合同其他约定，给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任：（1）乙方如未按照甲方的要求履行安全生产工作职责，给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。（2）乙方如违反本合同其他约定，给甲方造成不良影响的，应当承担相应的违约责任。六、争议解决与适用法律1.争议解决：双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.适用法律：本合同的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国的法律。七、其他事项1.合同的生效与终止：本合同自双方签字或盖章之日起生效，至承包期满之日终止。合同期满后，如双方协商一致，可以续签合同。2.合同的修改与补充：本合同的修改和补充必须符合法律法规的规定，并经双方协商一致，以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。3.合同的解释权：本合同的解释权归双方共同所有。在合同履行过程中，如对合同条款的解释存在分歧，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。法院的判决是最终的，并对双方具有法律约束力。篇2发包人（全称）：_________承包人（全称）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包人有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________第二条承包方式及内容1.承包人须按照发包人的要求，在规定的期限内完成施工任务。施工期间，承包人必须服从发包人的管理，遵守发包人的规章制度，并不得将施工任务转包给第三方。2.承包内容：_________第三条安全生产约定1.承包人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及其他相关法律法规的规定，制定并采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全。2.承包人应对其员工进行安全教育，提高员工的安全意识，并定期进行安全检查，及时发现并处理潜在的安全隐患。3.在施工过程中，如发生安全事故，承包人应立即向发包人报告，并协助发包人进行事故调查和处理。4.承包人应按规定为施工人员购买工伤保险和其他必要的保险。第四条工程质量与验收1.承包人应确保施工质量符合国家和地方的质量标准，并按照发包人的要求进行施工。2.工程竣工后，承包人应向发包人提交验收申请，并提供完整的验收资料。发包人应在收到申请后尽快组织验收。3.如工程质量不符合要求，发包人有权要求承包人返工或整改。承包人应积极配合，确保工程质量符合要求。第五条工程款支付与结算1.工程款支付方式：_________2.工程款支付时间：_________3.工程款结算方式：_________4.工程款结算时间：_________第六条违约责任与赔偿1.承包人未能按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担违约责任。发包人有权要求承包人承担相应的损失赔偿责任。2.因承包人的过错导致安全事故的发生，承包人应承担相应的法律责任和赔偿责任。3.承包人未能按照合同约定时间完成施工任务，应承担相应的违约责任。发包人有权要求承包人承担相应的损失赔偿责任。4.承包人在施工过程中损坏发包人的财产或设备，应承担相应的赔偿责任。5.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决。如协商不成的，双方均不承担违约责任。6.发包人未能按照合同约定时间支付工程款，应承担相应的违约责任。承包人有权要求发包人承担相应的损失赔偿责任。7.因发包人的过错导致合同无法继续履行的，发包人应承担相应的违约责任。承包人有权要求发包人承担相应的损失赔偿责任。8.因第三方的过错导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决。如协商不成的，双方均不承担违约责任。9.承包人在施工过程中未能遵守发包人的规章制度或未服从发包人的管理，应承担相应的违约责任。发包人有权要求承包人承担相应的损失赔偿责任。篇3发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________第二条承包方式及要求1.承包方式：_________2.承包要求：_________第三条安全生产规定1.乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全生产操作规程，施工中不得违章指挥和违章操作。2.乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地从事危险作业的人员支付人身意外伤亡保险费用。3.乙方在施工中应认真采取措施，防止对施工现场的地下管线、架空线路、通讯设施以及构筑物、文物古迹、古树名木、公共场所等造成损害。如遇有上述情况发生，乙方应承担修复费用并赔偿损失。4.乙方在施工中应严格遵守环境保护的有关规定，不得随意堆放材料、倾倒垃圾，不得污染周围环境。5.乙方在施工中应按规定及时清除建筑垃圾，保持施工现场的整洁。6.乙方在施工中应遵守施工工地安全卫生规定，保障职工的生命安全和身体健康。7.乙方在施工中必须佩戴安全帽等个人防护用品，严禁穿拖鞋、短裤、赤脚等进入施工现场。8.乙方在施工中必须按规定使用安全网等安全防护设施，严禁高处抛物。9.乙方在施工中必须按规定对职工进行安全教育和培训，提高职工的安全意识和安全操作技能。10.乙方在施工中应按规定制定应急预案，并定期组织演练。如遇有紧急情况发生，乙方应及时启动应急预案，保障职工的生命安全和身体健康。11.乙方在施工中应按规定配备专职或兼职安全员，并加强对现场安全工作的指导。安全员应佩戴明显标志，并持证上岗。12.乙方在施工中应按规定为职工提供安全可靠的劳动保护用品，并教育职工正确使用劳动保护用品。13.乙方在施工中应按规定对施工现场进行封闭管理，并设置明显的安全警示标志。14.乙方在施工中应按规定制定安全施工措施，并报甲方备案。如遇有特殊情况发生，乙方应及时调整安全施工措施，确保施工安全。15.乙方在施工中应按规定对职工进行安全检查，及时发现并处理安全隐患。如遇有重大安全隐患发生，乙方应立即停止施工，并采取有效措施进行处理。处理完毕后，方可继续施工。16.乙方在施工中应按规定制定应急预案，并定期组织演练。如遇有紧急情况发生，乙方应及时启动应急预案，保障职工的生命安全和身体健康。同时应向甲方报告情况并配合甲方进行应急处理。17.乙方在施工中应按规定配备专职或兼职安全员负责现场安全管理工作；安全员应佩戴明显标志并持证上岗；安全员名单应报甲方备案并接受甲方检查指导。篇4发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国安全生产法》等相关法律、法规，为明确双方的安全生产责任，保障工程顺利进行，特签订本合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：4.工程造价：二、安全生产要求1.乙方必须严格遵守国家的安全生产法律、法规，以及甲方的安全生产规章制度，确保施工过程中的安全。2.乙方应设立专门的安全管理机构，配备专职安全管理人员，负责施工过程中的安全管理。3.乙方应制定完善的安全操作规程，对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。4.乙方应制定应急预案，并定期组织演练，提高应对突发事件的能力。5.乙方应按规定配备安全设施和设备，并确保其完好有效。6.乙方应按规定进行安全检查，及时发现并处理安全隐患。7.乙方应按规定提取和使用安全生产费用，确保施工过程中的安全投入。8.乙方应按规定进行安全生产标准化建设，提高安全生产管理水平。9.乙方应按规定报告安全生产事故，并积极配合有关部门进行事故调查和处理。三、发包方的责任和义务1.甲方应按规定向乙方支付安全生产费用，并监督其使用情况。2.甲方应按规定向乙方提供必要的安全生产条件和设施。3.甲方应按规定向乙方传达上级有关安全生产的指示和文件。4.甲方应按规定组织有关人员参加安全生产教育和培训。5.甲方应按规定参加乙方组织的安全生产活动和安全会议。6.甲方应按规定对乙方的安全生产工作进行考核和评价。7.甲方应按规定向有关部门报告乙方的安全生产事故。8.甲方应按规定为乙方提供必要的工伤保险等社会保障条件。9.甲方应按规定为乙方提供必要的安全生产宣传和舆论支持。四、承包方的责任和义务1.乙方应按规定向甲方提交安全生产工作计划和总结。2.乙方应按规定向甲方提交安全生产事故报告和处理情况。3.乙方应按规定向甲方提交安全生产标准化建设情况。4.乙方应按规定向甲方提交其他必要的安全生产文件和资料。5.乙方应按规定参加甲方组织的安全生产活动和安全会议。6.乙方应按规定接受甲方的安全生产工作考核和评价。7.乙方应按规定为甲方提供必要的安全生产保障条件。8.乙方应按规定为甲方提供必要的安全生产宣传和舆论支持。9.乙方应按规定与甲方共同开展安全生产事故调查和处理工作。五、违约责任及赔偿标准1.因一方违反合同约定，造成另一方损失的，违约方应赔偿因此给守约方造成的全部损失。包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失等。2.因一方违反合同约定，导致另一方发生安全生产事故的，违约方应承担相应的法律责任和赔偿责任。具体赔偿责任根据事故的大小和严重程度来确定。3.因一方违反合同约定，导致另一方受到行政处罚的，违约方应承担相应的罚款和滞纳金等费用。具体费用根据行政处罚决定书的金额来确定。4.因一方违反合同约定，导致另一方产生其他额外费用的，违约方应承担相应的费用补偿责任。具体费用根据合同约定和实际情况来确定。5.对于因不可抗力导致双方无法继续履行合同的情形，双方应及时协商解决方案，并各自承担相应的损失和风险。篇5甲方（发包方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX施工队根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国安全生产法》的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，就甲方将部分工程承包给乙方施工队，以及安全生产责任等相关事宜，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：XXXX工程2.工程地点：XXXX地点3.承包范围：XXXX范围4.承包方式：XXXX方式5.合同工期：XXXX工期二、甲方责任1.甲方应向乙方提供必要的安全生产条件，确保施工过程中的安全。2.甲方应监督乙方的安全生产工作，检查乙方是否按照安全生产标准进行施工。3.甲方应定期组织安全生产培训，提高乙方的安全生产意识。4.甲方应按照合同约定支付乙方安全生产费用。三、乙方责任1.乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。2.乙方应建立健全安全生产管理制度，明确各级人员的安全生产职责。3.乙方应定期进行安全生产自查，及时消除安全隐患。4.乙方应接受甲方的安全生产监督，对存在的问题及时整改。5.乙方应按照合同约定完成安全生产任务，确保施工质量。四、安全生产费用1.甲方应按照合同约定支付乙方安全生产费用，确保专款专用。2.乙方应合理使用安全生产费用，确保用于购买安全设备、器材和开展安全生产培训等方面。3.甲方应监督乙方的安全生产费用使用情况，确保资金到位。五、安全事故处理1.甲乙双方应共同遵守安全事故处理程序，确保事故得到妥善处理。2.乙方在发生安全事故后，应立即报告甲方，并积极配合甲方进行事故调查和处理。3.甲方应协助乙方处理安全事故，提供必要的支持和协助。4.因乙方原因造成的事故，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。六、违约责任1.甲乙双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应承担相应的法律责任。2.因甲方原因未按照合同约定支付乙方安全生产费用的，甲方应承担相应的违约责任。3.因乙方原因未按照合同约定完成安全生产任务的，乙方应承担相应的违约责任。4.甲乙双方在履行本合同过程中，如因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方应协商解决。七、争议解决1.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。2.如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同义务双方仍应继续履行。八、其他事项1.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充协议。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定事项全部完成时止。4.在施工过程中，如因政策调整或其他不可抗力因素导致合同无法履行的，双方应协商解决。篇6发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国安全生产法》等相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的安全生产承包事项，经友好协商，达成如下协议：一、承包事项1.承包范围：甲方将_________工程的安全生产承包给乙方。2.承包内容：乙方负责该工程的安全生产工作，包括安全制度制定、安全培训、安全检查、安全隐患排查与整改等方面。二、承包期限本合同的承包期限为_________年，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。