监理单位与施工单位的费用结算协议

监理单位与施工单位的费用结算协议编号：__________

甲方（监理单位）：____________________

地址：______________________________

乙方（施工单位）：____________________

地址：______________________________

鉴于甲方为专业监理单位，乙方为施工项目承包单位，双方在施工过程中存在费用结算需求，为明确双方权利义务，保障工程顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本协议旨在明确监理单位与施工单位在施工过程中的费用结算方式、结算标准、结算程序等，确保双方利益得到合理保障。

二、合同背景

（此处简要描述合同签订的背景，如项目名称、合同编号、工程概况等。）

双方的责任和义务：

甲方（监理单位）责任和义务：

1.按照国家有关法律法规和行业标准，对施工项目进行全过程监理，确保工程质量、进度和安全。

2.在合同约定的期限内，完成监理服务工作，及时向乙方提供监理意见和整改要求。

3.对乙方提交的费用结算申请进行审核，确保费用结算的准确性、合规性。

4.在费用结算过程中，应公平、公正地处理双方争议，保障乙方的合法权益。

5.对乙方在施工过程中产生的合理费用，及时办理结算手续，按时支付工程款项。

乙方（施工单位）责任和义务：

1.严格按照国家有关法律法规、设计文件、施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量、进度和安全。

2.按时完成施工任务，保证施工质量符合合同要求。

3.在施工过程中，应配合甲方进行监理工作，及时整改甲方提出的监理意见。

4.在合同约定的期限内，向甲方提交完整的费用结算资料，包括但不限于工程量清单、施工日志、材料清单等。

5.对甲方提出的费用结算审核意见，应及时整改并补充完善相关资料。

6.对甲方支付的工程款项，应及时用于工程施工，不得挪作他用。

双方的权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工，确保工程质量和进度。

2.甲方有权要求乙方及时提交费用结算资料，并对其进行审核。

3.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项，保障自身合法权益。

双方义务：

1.甲方有义务为乙方提供必要的施工条件，确保施工顺利进行。

2.甲方有义务在合同约定的期限内完成监理工作，及时向乙方提供监理意见。

3.乙方有义务按照合同约定进行施工，保证工程质量和进度。

4.乙方有义务配合甲方进行监理工作，及时整改甲方提出的监理意见。

5.双方有义务在合同约定的期限内完成费用结算工作，确保工程款的及时支付。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额

本合同约定的总金额为人民币________元整（￥_________），包括但不限于工程直接费用、间接费用、利润等。

二、支付方式

1.预付款：合同签订后________日内，乙方应向甲方提交预付款申请，甲方应在收到申请后________日内支付预付款，预付款金额为合同总金额的_________%，即人民币________元整（￥_________）。

2.进度款：在施工过程中，乙方应按月向甲方提交进度款申请，包括但不限于已完成工程量清单、材料清单、人工费等。甲方应在收到乙方提交的完整申请后________日内进行审核，并在审核无误后________日内支付进度款。进度款支付比例根据实际完成工程量及合同约定进行确定。

3.结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在________日内向甲方提交结算款申请，包括但不限于工程结算书、竣工图、保修金等。甲方应在收到乙方提交的完整结算资料后________日内完成结算审核，并在审核无误后________日内支付结算款。结算款金额为合同总金额减去已支付款项后的余额。

4.保修金：合同总金额的_________%作为保修金，在保修期满后无质量问题的，甲方应无息退还乙方。

三、额外费用

1.在施工过程中，因不可抗力、设计变更、工程量增加等原因导致的额外费用，双方应按实际情况协商解决，并按合同约定进行调整。

2.额外费用的支付，应在相关变更或增加发生后________日内由乙方提交申请，甲方应在收到申请后________日内支付。

四、支付条件

1.乙方提交的费用结算资料应真实、完整、合法。

2.甲方在支付款项前，有权要求乙方提供相应的财务凭证和证明材料。

3.任何支付均应通过甲方指定的银行账户进行，甲方有权拒绝通过非指定账户进行的任何支付。

五、违约责任

若任何一方未按照本合同约定的支付时间进行支付，应向对方支付_________%的违约金。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约责任：

a.若甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付相当于逾期付款金额_________%的违约金。

b.若甲方未按合同约定完成监理工作，导致工程进度延误，应赔偿乙方相应的损失。

c.若甲方在费用结算过程中存在欺诈、隐瞒等行为，应承担相应的法律责任。

2.乙方违约责任：

a.若乙方未按合同约定完成施工任务，导致工程进度延误，应向甲方支付相当于延误工期费用_________%的违约金。

b.若乙方在施工过程中存在质量不合格、安全隐患等行为，应承担相应的法律责任。

c.若乙方在费用结算过程中提供虚假资料，应承担相应的法律责任。

二、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3.争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，除非争议事项直接影响到合同履行的部分。

4.争议解决期间，任何一方不得擅自变更、解除合同或损害对方合法权益。

三、适用法律和管辖法院

1.本合同及其履行适用中华人民共和国法律。

2.本合同争议的解决，由合同签订地的人民法院管辖。

四、其他

1.若因不可抗力导致合同无法履行或履行困难，双方应协商解决，并可根据实际情况调整合同条款。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为________年。合同期满后，如无特殊情况，自动续期________年。

附则：

一、生效条件

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。自生效之日起，双方应严格遵守本协议的约定，履行各自的权利和义务。

二、有效期

本协议的有效期为自生效之日起________年。在协议有效期内，除非双方协商一致并签订书面变更协议，否则本协议条款对双方具有约束力。

三、变更

1.本协议的任何变更均需以书面形式作出，经双方签字（或盖章）后生效。

2.任何对合同条款的修改、补充或删减，均不得改变合同的目的和基本原则。

3.任何变更协议的签订，均不得损害第三方的合法权益。

四、终止

1.本协议在以下情况下可提前终止：

a.双方协商一致，并签订书面终止协议；

b.因不可抗力导致合同无法履行；

c.一方严重违约，另一方在收到违约通知后________日内未采取补救措施；

d.法律法规或政策变化，导致合同无法继续履行。

2.终止协议的签订，应明确双方的权利义务，包括但不限于未完成工程的处理、已付款项的处理、未付款项的结算等。

五、通知

1.除非另有约定，所有通知应以书面形式发送，通过________方式进行送达。

2.通知自送达对方之日起视为送达，若以邮寄方式送达，则以邮件发出之日起________个工作日视为送达。

六、不可抗力

1.本协议所称不可抗力是指自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.发生不可抗力事件，受影响的一方应在________日内以书面形式通知对方，并提供相关证明。

七、争议解决

本协议的争议解决条款适用于本附则。

八、其他

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本协议的任何部分无效，不影响其他部分的效力。

3.本附则与本协议正文具有同等法律效力。

附件：

一、合同附件清单

1.甲方营业执照副本复印件

2.乙方营业执照副本复印件

3.甲方资质证书副本复印件

4.乙方资质证书副本复印件

5.施工图纸及设计文件

6.工程量清单

7.技术规范及施工要求

8.合同签订前的谈判记录

9.双方协商达成的补充协议

10.需求文档

11.设计方案

12.施工单位施工组织设计

13.施工单位安全生产责任制

14.施工单位质量管理体系文件

15.施工单位环境保护措施

16.施工单位现场管理制度

17.施工单位人员配置及资格证明

18.施工单位施工设备清单

19.甲方监理单位监理资质证明

20.甲方监理单位监理人员资格证书

二、附件使用说明

1.本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

2.双方对本合同附件有异议的，应在合同签订之日起________日内提出，逾期视为无异议。

3.本合同附件如有遗失或损坏，双方应协商解决，并承担相应的责任。

4.附件内容如有变更，应以书面形式通知对方，并经双方签字（或盖章）确认。

双方签字、盖章及日期：

甲方（监理单位）代表：

签字：______