潮湿处理工程施工合同

第第页合同编号:________潮湿处理工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码6/NUMPAGES总页数6一、主体与目的潮湿处理工程施工合同甲方（以下简称“委托方”）：【委托方全称】乙方（以下简称“承包方”）：【承包方全称】鉴于：1.委托方拥有【工程地址】的房产，因潮湿问题需要对其进行处理；2.承包方具备相应的潮湿处理工程施工资质和丰富的施工经验；双方为明确各自的权利、义务，确保潮湿处理工程施工顺利进行，经友好协商，特订立本合同。本合同目的：委托方委托承包方进行潮湿处理工程施工，以改善房产的潮湿状况，确保房产质量，提高居住舒适度。本合同所涉工程范围：包括但不限于【具体工程范围】，具体以附件一《工程量清单》为准。本合同所涉施工内容：根据我国相关法律法规、技术规范和行业标准，承包方负责完成潮湿处理工程的施工，包括但不限于【施工内容】，具体以附件二《施工方案》为准。本合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利义务，确保工程质量和施工安全。二、价格、支付方式1.合同价格本合同总价为人民币【金额】元整（大写：【金额大写】），该价格包括但不限于施工劳务费、材料费、设备使用费、管理费、利润、税金、保险费等完成本合同工程所需的一切费用。2.价格调整在合同履行期间，如遇国家政策调整、市场行情变化等因素影响，导致施工成本发生重大变化的，双方可协商对合同价格进行调整。3.支付方式（1）预付款：合同签订后【天数】日内，委托方应向承包方支付合同总价款的【百分比】%作为预付款，即人民币【金额】元整（大写：【金额大写】）。（2）进度款：承包方完成相应工程量后，委托方根据实际完成工程量及合同约定单价支付进度款，支付时间为承包方提交进度款申请后【天数】日内。（3）验收款：工程验收合格后，委托方支付至合同总价款的【百分比】%，即人民币【金额】元整（大写：【金额大写】）。（4）质保金：剩余的合同总价款的【百分比】%作为质保金，待工程保修期满，无质量问题或质量问题已妥善解决后，委托方支付给承包方。4.支付方式上述款项支付方式均为银行转账，账户信息如下：账户名称：【账户名称】账号：【账号】开户行：【开户行】转账时请注明款项性质及合同编号。5.拒绝支付如委托方无正当理由拒绝支付相应款项，承包方有权暂停施工，并要求委托方支付延期支付的违约金，违约金计算方式为：延期支付金额×0.05%×延期支付天数。三、质量保证、服务、履行与变更1.质量保证承包方应严格按照国家相关法律法规、技术规范和行业标准进行施工，确保工程质量。工程完工后，承包方应向委托方完整的工程技术资料、产品质量合格证明及保修书。保修期限自工程验收合格之日起计算，具体保修期限及内容见附件三《质量保证书》。2.服务（1）承包方应在施工过程中必要的技术指导和技术服务，确保工程顺利进行。（2）工程验收合格后，承包方负责对委托方进行操作和维护培训，确保委托方能够正确使用和维护工程设施。（3）保修期内，承包方应免费的维修服务，对因施工原因导致的工程质量问题负责修复。3.履行（1）双方应严格按照本合同约定的条款履行各自的权利和义务。（2）承包方应按照合同约定的工期完成施工，如因特殊情况导致工期延误，应及时通知委托方，并与委托方协商解决。（3）委托方应按时支付合同约定的款项，确保工程顺利进行。4.变更（1）在合同履行过程中，如一方需对合同内容进行变更，应提前【天数】日以书面形式通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。（2）合同变更协议经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。（3）合同变更不应影响双方已履行部分的权益。本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。双方在履行合同过程中，应遵守诚实信用原则，确保合同的顺利履行。四、保密条款、争议解决1.保密条款（1）双方在合同签订及履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息（以下简称“保密信息”），应予以严格保密。（2）双方未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露、披露或以任何方式使用保密信息。（3）保密义务不适用于以下信息：a.已为公众所知悉的信息；b.在披露前已由接收方合法获得的信息；c.双方依法应当向有关政府部门或监管机构的信息。（4）保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕后【年限】年止。2.争议解决（1）双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。（3）在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。（4）诉讼费用、律师费等因解决争议产生的费用，按照法院判决或双方协商分担。本合同经双方签字盖章后生效，一式两份，双方各执一份。本合同的修改、补充、解释等均应以书面形式进行，双方共同签字盖章后生效。本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。五、其他条款、合同签署1.其他条款（1）本合同及其附件构成双方完整的合同内容，取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。（2）任何一方未经对方书面同意，不得转让本合同项下的权利和义务。（3）本合同的任何修改、补充均需双方书面确认，并作为本合同的组成部分。（4）双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法活动。（5）本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.合同签署（1）本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效。（2）本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。（3）双方应在合同签订之日起【天数】