2025年临时设施施工合同规范_第1页
2025年临时设施施工合同规范_第2页
2025年临时设施施工合同规范_第3页
2025年临时设施施工合同规范_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2025年临时设施施工合同规范第一章总则第一条本规范的目的为了规范临时设施施工合同的订立、履行和管理，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本规范。第二条适用范围本规范适用于____年____月____日起签订的各类临时设施施工合同。第三条合同主体临时设施施工合同的当事人包括发包人和承包人。发包人是指承担临时设施建设项目的法人或其他组织；承包人是指具有相应资质，承担临时设施施工任务的法人或其他组织。第四条合同原则临时设施施工合同的订立、履行和管理应遵循平等、自愿、公平、诚信、遵守法律法规和社会主义市场经济秩序的原则。第二章合同内容与订立第五条合同内容临时设施施工合同应包括以下内容：1.合同当事人名称、地址、法定代表人、联系方式等；2.工程名称、地点、规模、内容、施工期限等；3.质量标准和验收办法；4.安全防护措施和环境保护要求；5.合同价款及其支付方式；6.合同履行期限、地点和方式；7.违约责任及争议解决方式；8.合同的变更、解除和终止条件；9.双方约定的其他事项。第六条合同订立1.发包人和承包人应通过公平竞争，依法订立临时设施施工合同。2.合同订立应采取书面形式，一式两份，双方当事人各执一份。3.合同订立前，发包人和承包人应进行充分协商，确保合同内容明确、真实、合法。4.合同订立后，双方当事人应按照合同约定履行各自的权利和义务。第三章合同履行与管理第七条合同履行1.承包人应按照合同约定的施工期限、质量标准、安全防护措施等要求，完成临时设施施工任务。2.发包人应按照合同约定的支付方式、时间等向承包人支付合同价款。3.合同履行过程中，当事人应依法履行合同义务，确保工程质量和安全。第八条合同管理1.发包人和承包人应建立健全合同管理制度，加强对合同履行情况的监督和检查。2.合同履行过程中，当事人应严格按照国家有关法律法规和合同约定，处理合同履行中的问题。3.发包人和承包人应按照合同约定，及时处理合同争议，确保工程顺利进行。第四章违约责任与争议解决第九条违约责任1.发包人和承包人违反合同约定的，应承担违约责任。2.发包人和承包人未履行合同义务的，应承担未履行部分的责任。3.发包人和承包人恶意串通、损害国家、集体或者第三人利益的，应承担相应法律责任。第十条争议解决1.合同争议发生后，当事人应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，当事人可按照合同约定向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。第五章附则第十一条解释权本规范的解释权归____所有。第十二条生效时间本

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论