2025年住宅工程中心建筑施工合同范文_第1页
2025年住宅工程中心建筑施工合同范文_第2页
2025年住宅工程中心建筑施工合同范文_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2025年住宅工程中心建筑施工合同范文甲方（以下简称“发包方”）：____乙方（以下简称“承包方”）：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方承建住宅工程中心项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____1.2工程地点：____1.3工程内容：包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程等。1.4工程面积：____1.5工程结构：____1.6工程预算：人民币（大写）：____（小写）：____元。二、合同工期2.1工程开工日期：____2.2工程竣工日期：____2.3工程总工期：____天。三、合同价款3.1合同总价：人民币（大写）：____（小写）：____元。3.2付款方式：（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款。（2）进度款：乙方按照甲方批准的工程进度计划，每月向甲方申请支付进度款，甲方在收到乙方申请后的____个工作日内支付。（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方在____个工作日内向甲方提交工程结算报告，甲方在收到结算报告后的____个工作日内支付剩余合同总价款的____%。四、质量标准4.1工程质量标准：按照国家及行业标准执行。4.2乙方应保证工程质量符合甲方要求，并确保工程通过验收。五、双方权利和义务5.1甲方权利和义务：（1）甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、安全、进度进行监督。（2）甲方应及时支付合同价款。（3）甲方应提供乙方施工所需的场地、水、电等基础设施。（4）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。5.2乙方权利和义务：（1）乙方应按照合同约定的时间、质量标准完成工程。（2）乙方应确保施工过程中的安全，对施工人员进行培训和管理。（3）乙方应遵守国家有关法律法规，不得违法分包、转包。（4）乙方应妥善保管甲方提供的资料、图纸等，不得泄露甲方商业秘密。六、违约责任6.1甲方违约：（1）甲方未按约定时间支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款违约金。（2）甲方未按约定提供施工所需基础设施，造成乙方停工、窝工的，乙方有权要求甲方支付停工、窝工损失费。6.2乙方违约：（1）乙方未按约定时间、质量标准完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。（2）乙方违法分包、转包，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论