2025铝合金安装合同

2025铝合金安装合同工程概况第一条

工程概况1.1

工程名称：1.2

工程地点：1.3

工程类型：1.4

工程内容：2025铝合金的安装施工（包括但不限于材料供应、加工制作、运输安装、调试等）第二条

工程承包范围2.1

承包范围：本合同项下的2025铝合金安装工程，具体详见附件：《施工图纸》及《工程量清单》。2.2

承包方式：承包方负责本工程的全部工作内容，包括但不限于以下内容：（1）材料供应：提供符合本合同约定质量要求的2025铝合金材料；（2）施工范围：负责铝合金的加工制作、安装固定、表面处理及调试工作；（3）施工要求：按图纸及规范要求进行施工，确保工程质量和施工安全；（4）其他工作：包括但不限于材料运输、现场清理、施工垃圾处理等。第三条

合同工期3.1

开工日期：年月日3.2

竣工日期：年月日3.3

合同工期总日历天数：天3.4

工期顺延：如遇以下情况，经发包方书面确认后，工期相应顺延：（1）发包方未能按合同约定提供施工场地、水源、电源等进场条件；（2）设计变更导致工程量增加；（3）不可抗力因素（如地震、台风、暴雨等自然灾害）；（4）因发包方原因导致的停工或延误；（5）其他双方约定的情形。第四条

质量标准4.1

质量标准：本工程的铝合金安装施工质量必须符合《2025铝合金建筑应用技术规范》及相关国家标准、行业标准的要求。4.2

验收标准：以国家验收规范为依据，甲方、乙方及监理单位共同验收。4.3

质量要求：承包方保证铝合金安装工程达到优良标准，确保工程无质量问题，并符合设计要求。第五条

合同价款5.1

合同总价：人民币元整（小写：￥元）5.2

价款组成：（1）材料费：元；（2）人工费：元；（3）机械费：元；（4）管理费：元；（5）其他费用：元。5.3

付款方式：（1）预付款：本合同签订后日内，发包方向承包方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元整（小写：￥元）；（2）进度款：每完成工程量的%，发包方支付合同总价的%；（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后日内，发包方支付合同总价的%；（4）质保金：剩余合同总价的%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起年后无质量问题无息退还。5.4

价款调整：如遇市场材料价格波动超过%，经双方协商一致后可调整合同价款。第六条

发包方责任6.1

提供施工场地：发包方应在合同约定的开工日期前，向承包方提供符合施工条件的场地，并保证施工期间的正常用水用电。6.2

协调工作：发包方负责协调施工过程中与其他施工单位的配合工作，确保承包方施工顺利进行。6.3

验收工作：发包方应按合同约定的时间和要求参与工程验收，并及时签署验收意见。6.4

支付工程款：发包方应按合同约定的付款时间和比例支付工程款，逾期支付的，应按日支付逾期金额的‰作为违约金。第七条

承包方责任7.1

施工组织：承包方应按合同约定的工期、质量标准完成施工任务，并制定详细的施工进度计划，报发包方审批后执行。7.2

人员管理：承包方应配备足够数量的合格施工人员，并确保施工人员具备相应资质和施工能力。7.3

材料供应：承包方负责采购符合合同约定质量要求的2025铝合金材料，并提供相应的质量证明文件。7.4

安全施工：承包方应严格按照安全生产规范进行施工，确保施工过程中的安全，因承包方原因导致的安全生产事故，责任由承包方承担。7.5

文明施工：承包方应做好施工现场的文明施工管理，做到工完场清，材料堆放整齐，施工垃圾及时清理。7.6

售后服务：（1）承包方应提供年的质量保修服务，自工程竣工验收合格之日起计算；（2）在质保期内，如发现质量问题，承包方应在接到发包方通知后小时内到现场处理，并在日内修复完毕；（3）因承包方原因导致的质量问题，承包方应承担修复费用及相关损失。第八条

材料设备供应8.1

材料采购：承包方负责采购本工程所需的全部材料，包括但不限于2025铝合金型材、五金配件、密封胶、涂料等。8.2

材料验收：承包方提供的材料进场后，应经发包方及监理单位共同验收，验收合格后方可使用。8.3

材料质量：承包方提供的材料质量必须符合国家相关标准及合同约定的要求，因材料不合格造成的质量问题，由承包方承担全部责任。8.4

材料保管：承包方负责施工期间材料的保管工作，因保管不当造成的材料损失，由承包方承担。第九条

施工与验收9.1

施工方案：承包方应编制详细的施工方案，经发包方及监理单位审批后方可实施。9.2

施工进度：承包方应按批准的施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。9.3

安全防护：承包方应设置必要的安全防护设施，确保施工过程中的安全。9.4

隐蔽工程：隐蔽工程在隐蔽前，承包方应通知发包方及监理单位进行检查验收，未经验收的，不得进行隐蔽施工。9.5

竣工验收：（1）工程竣工后，承包方应向发包方提交竣工验收申请，并提供完整的竣工资料；（2）发包方应在收到竣工验收申请后日内组织验收，验收合格的，双方签署竣工验收合格证书；（3）验收不合格的，承包方应按发包方要求进行整改，并承担整改费用。第十条

工程质量保修10.1

保修范围：本工程的2025铝合金安装工程及相关辅助设施。10.2

保修期限：自工程竣工验收合格之日起年。10.3

保修责任：（1）在保修期内，因承包方原因造成的质量问题，承包方应免费维修；（2）因发包方使用不当或不可抗力造成的质量问题，承包方可进行维修，但发包方应承担维修费用。第十一条

违约责任11.1

承包方违约责任：（1）因承包方原因导致工期延误的，每延误一日，承包方应向发包方支付合同总价的‰作为违约金；（2）因承包方原因导致工程质量问题的，承包方应承担修复费用及由此造成的损失；（3）因承包方原因导致的安全事故，承包方应承担全部责任及损失。11.2

发包方违约责任：（1）因发包方原因导致工期延误的，工期相应顺延，发包方应承担由此造成的损失；（2）因发包方原因导致工程停工的，发包方应按实际停工天数赔偿承包方的窝工损失；（3）因发包方原因未能按期支付工程款的，每逾期一日，发包方应向承包方支付逾期金额的‰作为违约金。第十二条

不可抗力12.1

不可抗力包括但不限于地震、台风、暴雨、战争、社会骚乱等无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。12.2

因不可抗力导致的工期延误，双方协商顺延工期，承包方不承担延期责任。12.3

因不可抗力造成的工程损失，由双方协商解决，各自承担相应的损失。第十三条

其他条款13.1

通知送达：双方约定，相关通知、文件等应以书面形式送达，送达地址如下：发包方地址：承包方地址：13.2

争议解决：本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。13.3

合同份数：本合同一式份，发包方执份，承包方执份，具有同等法律效力。13.4

合同修改：本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.5

合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。第十四条

补充条款双方可另行约定以下补充条款：第十五条

签订地点及日期本合同在签订，签订日期为年月