2025四川省建设工程施工合同模板

2025四川省建设工程施工合同模板合同编号：建设工程施工合同发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就**工程**施工及有关事项协商一致，达成如下协议。第一条合同当事人1.1发包人名称：住所：法定代表人：联系方式：1.2承包人名称：住所：法定代表人：联系方式：1.3项目经理姓名：建造师执业证书编号：第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程内容：2.4计划开工日期：2.5计划竣工日期：2.6质量标准：2.7承包范围：第三条合同工期3.1合同工期总日历天数：天。开工日期：竣工日期：3.2工期顺延因发包人原因导致的停工、设计变更或不可抗力事件，工期顺延。承包人需在事件发生后日内书面通知发包人，并提交工期顺延申请。3.3工期延误因承包人原因导致的工期延误，每延误一天支付违约金元，最高不超过合同总价的%。第四条合同价款与支付4.1合同价款金额（人民币大写）：元。4.2合同价款支付4.2.1预付款：发包人在合同签订后日内支付合同总价的%，即元。4.2.2进度款：按月支付，每月日前承包人提交上月已完成工程量报告，经发包人审核后日内支付进度款的%。4.2.3结算款：工程竣工验收合格后日内支付至合同总价的%。4.2.4质保金：余款%作为质保金，质保期满后日内无质量问题一次性支付。4.3支付方式通过银行转账支付，账户信息如下：发包人账户：承包人账户：第五条双方一般权利和义务5.1发包人义务5.1.1提供施工现场，保证施工条件。5.1.2按时支付工程款。5.1.3按时提供施工图纸和相关文件。5.2承包人义务5.2.1按图施工，确保工程质量。5.2.2遵守施工安全规范和环境保护要求。5.2.3及时向发包人提交进度报告和质量验收文件。第六条材料设备供应6.1发包人供应材料设备6.1.1供应清单：（包括材料名称、规格、数量、单价等）。6.1.2供应时间及地点：6.1.3材料设备验收：承包人应在到货后小时内验收，发现问题及时通知发包人。6.2承包人采购材料设备6.2.1材料设备必须符合设计要求和质量标准。6.2.2提供材料设备的检验合格证明。第七条质量与验收7.1质量标准执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相应专业验收规范。7.2质量保证措施承包人应建立质量保证体系，配备专职质量工程师，定期检查施工质量。7.3隐蔽工程和中间验收隐蔽工程在覆盖前小时通知发包人验收；中间验收在阶段完成后小时内进行。7.4竣工验收工程完工后日内，承包人向发包人提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。竣工验收程序：7.5缺陷责任期缺陷责任期为个月，自工程竣工验收合格之日起计算。承包人负责修复缺陷，费用由责任方承担。第八条安全防护、保险及文明施工8.1安全防护承包人应制定安全施工措施，配备必要的安全设备和人员，确保施工安全。8.2保险8.2.1承包人应为施工现场人员办理意外伤害险。8.2.2保险费用由承担。8.3文明施工承包人应按文明施工要求组织施工，减少噪音、扬尘，保护周边环境。第九条保险9.1工程保险发包人负责办理工程一切险，投保金额为元，受益人为发包人和承包人。9.2第三者责任险承包人负责办理第三者责任险，投保金额为元，赔偿范围包括施工造成的第三方损失。第十条合同价款调整10.1价款调整因素法律法规变化；材料价格波动超过%；设计变更；工程量变化超过%。10.2价款调整程序调整申请应在变化发生后日内提交，经发包人确认后日内调整合同价款。第十一条工程变更11.1变更程序变更由发包人提出书面指令，承包人应在日内确认变更内容，并在日内完成变更施工。11.2变更价款变更价款按方式计算，双方确认后日内调整合同价款。第十二条竣工验收与结算12.1竣工验收验收标准：验收程序：12.2竣工结算承包人应在验收合格后日内提交结算报告，发包人应在日内审核完毕。12.3结算支付结算金额支付方式同4.2条约定。第十三条违约责任13.1发包人违约未按约定支付工程款，每逾期一日支付违约金元，最高不超过合同总价的%。13.2承包人违约工期延误：每延误一日支付违约金元；质量不达标：返工费用由承包人承担，逾期未完成的赔偿损失；安全事故：承包人承担全部责任及费用。第十四条争议解决14.1协商与调解双方发生争议时，应协商解决或向相关部门申请调解。14.2仲裁或诉讼协商不成的，任何一方可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十五条其他条款15.1补充协议未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。15.2合同份数本合同一式份，发包人执份，承包人执份。15.3合同生效