网络建设施工合同

第第页合同编号:________网络建设施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同主体为甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）。甲方为网络建设项目的业主，乙方为网络建设施工的承包方。本合同目的在于明确甲乙双方在网络建设项目中的权利义务，确保网络建设施工的顺利进行，确保项目质量、安全、进度满足约定要求。具体内容包括但不限于网络设备安装、线路敷设、系统集成、调试验收等施工环节。通过本合同的签订，甲乙双方共同遵守相关法律法规，确保项目顺利完成，实现互利共赢。二、价格、支付方式1.合同总价：本网络建设施工合同的总金额为人民币壹佰万元整（￥100,000.00），大写：人民币壹佰万元整。2.支付方式：a.预付款：合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款。b.进度款：根据工程进度，每完成合同约定的工程量，甲方应在乙方提交相应的工程量证明和发票后五个工作日内支付已完成工程量相应比例的款项，具体支付比例由双方协商确定，并在合同中明确。c.结算款：工程竣工验收合格后，甲方在乙方提交最终结算报告及验收合格证明后五个工作日内支付合同总价的60%作为结算款。d.保修金：工程竣工验收合格后，甲方预留合同总价的10%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还乙方。3.逾期支付：如甲方逾期支付款项，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成网络建设施工任务。b.甲方应按时支付合同约定的款项。c.甲方应施工所需的场地、设施和必要的技术支持。d.甲方应配合乙方进行工程验收，并对验收合格的工程进行使用和维护。2.乙方权利与义务：a.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成网络建设施工任务。b.乙方应确保施工过程中遵守国家相关法律法规和行业规范。c.乙方应按照甲方要求施工图纸、技术资料等。d.乙方应在工程验收合格后，对工程进行保修，保修期按国家规定执行。e.乙方应配合甲方进行工程验收，对验收不合格的部分进行整改直至合格。双方应本着诚实守信的原则，共同维护合同关系，确保网络建设施工项目的顺利进行。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺所的网络建设施工材料、设备、技术和服务符合国家相关质量标准和合同约定。b.乙方应确保施工过程中的质量符合设计图纸、技术规范和行业标准。c.工程竣工验收合格后，乙方对工程进行为期一年的免费保修，保修期内因乙方原因导致的故障或损坏，乙方应无偿进行维修或更换。2.服务要求：a.乙方应在施工过程中，对甲方必要的技术指导和咨询服务。b.乙方应确保施工期间的安全，采取有效措施防止安全事故发生。c.乙方应按时完成施工任务，不得无故拖延工期。d.乙方应按照合同约定，完整的技术本文和施工记录。3.质量监督与验收：a.甲方有权对施工过程中的质量进行监督，乙方应予以配合。b.工程竣工后，双方应共同进行验收，验收标准应符合国家相关标准和合同约定。c.如验收不合格，乙方应在甲方指定的合理期限内进行整改，直至合格。五、履行与变更1.履行：a.本合同自双方签字盖章之日起生效，履行期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。b.双方应严格按照合同约定履行各自的义务，任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。c.甲方应按约定支付款项，乙方应按约定完成施工任务，并保证工程质量。2.变更：a.合同履行期间，如因不可抗力、设计变更、工程量增减等原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订补充协议，作为本合同的组成部分。b.任何变更均需书面形式提出，经双方签字盖章后生效。c.合同变更不影响已履行部分的合同条款的效力。未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。六、保密条款1.双方对本合同内容以及在与合同履行相关的技术、商业秘密等信息负有保密义务。2.保密信息的范围包括但不限于：技术参数、设计方案、工程预算、商务谈判内容、合同执行情况等。3.保密期限：自合同签订之日起至合同终止后三年止，或者自保密信息知悉之日起十年止。4.未经对方事先书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息，也不得将保密信息用于本合同约定以外的目的。5.在保密期限内，如因法律要求或法院、仲裁机构的裁决等原因必须披露保密信息，披露方应提前通知对方，并采取一切可能措施确保保密信息不被泄露。6.违反保密义务的一方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。3.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同约定的其他义务。4.任何一方不得以争议为由擅自停止履行合同，否则应承担相应的违约责任。5.争议解决过程中，双方应保持沟通，积极寻求合理的解决方案，以维护双方的合法权益。6.争议解决过程中产生的合理费用，由败诉方承担。如双方均有过错，则按过错程度分担费用。7.争议解决后，双方应遵守最终裁决或判决，不得以同一事实和理由再次提起争议。八、其它条款1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。2.合同解除：除法律另有规定外，任何一方不得单方面解除本合同。如因不可抗力导致合同无法履行，合同自动解除，双方互不承担违约责任。3.法律适用与管辖：本合同适用中华人民共和国法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应提交合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。4.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，附件与本合同不一致的，以附件为准。5.通知送达：除法律另有规定外，本合同项下的通知、文件等，应以书面形式送达对方，自送达之日起生效。6.合同的修改与补充：对本合同的任何修改或补充，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。7.合同的终止：合同履行完毕或因其他原因终止，双方应共同进行合同终止手续，并签署合同终止确认书。九、合同签署本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方代表在合同上签字或盖