机电工程试题库（附答案）

机电工程试题库（附答案）一、单选题（共61题，每题1分，共61分）1.施工单位的生产安全事故应急预案经评审或论证后，应由（）向本单位从业人员公布。A、施工单位法定代表人B、施工单位所在地应急管理部门C、施工单位主要负责人D、施工单位生产安全管理部门负责人正确答案：C2.施工单位在建设工程开工前编制的测量控制方案，需经（）批准后方可实施。A、项目技术负责人B、甲方工程师C、施工项目经理D、总监理工程师正确答案：A3.根据《标准施工招标文件》，关于合同进度计划的说法，正确的是（）。A、监理人应编制施工进度计划和施工方案说明并报发包人B、监理人无需获得发包人的同意，可以直接在合同约定期限内批复修订的合同进度计划C、监理人不能直接向承包人作出修订合同进度计划的指示D、实际进度与合同进度不符时，承包人应提交修订合同进度计划申请报告等资料，报监理人审批正确答案：D4.按建筑安装工程验收项目的划分，监测与控制仪表子分部属于()分部工程。A、建筑电气B、建筑给排水及供暖C、通风与空调D、智能建筑正确答案：B5.现行税法规定，建筑安装工程费用的增值税是指应计入建筑安装工程造价内的（）。A、增值税销项税额B、增值税可抵扣进项税额C、增值税进项税额D、项目应纳税所得额正确答案：A6.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列建设工程施工生产安全事故中，属于重大事故的是（）。A、某建设工程提前拆模导致结构坍塌，造成35人死亡，直接经济损失4500万元B、某拆除工程安全事故，造成直接经济损失1000万元，45人重伤C、某基坑发生透水事件，造成直接经济损失5000万元，没有人员伤亡D、某建设工程脚手架倒塌，造成直接经济损失960万元，8人重伤正确答案：C7.根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是()。A、施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人B、施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位C、建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人D、监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位正确答案：B8.在项目管理中，定期进行项目目标的计划值和实际值的比较，属于项目目标控制中的（）。A、事后控制B、专项控制C、动态控制D、事前控制正确答案：C9.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于重大事故的是（）。A、10人死亡，直接经济损失1000万元的事故B、30人死亡，直接经济损失6000万元的事故C、100人重伤，直接经济损失1.2亿元的事故D、3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元的事故正确答案：A10.在合同环境中，施工质量保证体系的作用是（）。A、向项目监理机构证明隐蔽工程质量符合要求B、向业主证明施工单位具有足够的管理和技术上的能力C、向业主证明施工单位资质满足完成工程项目的要求D、向项目监理机构证明所完成工程满足设计和验收标准要求正确答案：B11.根据《建筑市场信用管理暂行办法》规定，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是（）。A、利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的B、经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的C、发生违法分包，受到行政处罚的D、发生工程质量安全事故受到行政处罚的正确答案：A12.下列施工项目相关的信息资料中，属于施工技术资料信息的是（）。A、质量检查记录B、材料设备进场记录C、主要构配件的试验报告D、施工日志记录正确答案：C13.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，对质量承担全面责任的是（）。A、施工单位项目负责人B、监理单位项目负责人C、建设单位项目负责人D、设计单位项目负责人正确答案：C14.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A、安全生产许可证的有效期为5年B、安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续C、企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，安全生产许可证自动续期D、安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息正确答案：D15.根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是()。A、吊销施工企业营业执照B、处以20万元罚款C、责令施工企业限期改正D、降低施工企业资质等级正确答案：C16.关于合同形式的说法，正确的是（）。A、合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式B、电子邮件不能视为书面形式C、书面形式仅指合同书面形式D、默示合同是指当事人默认的合同正确答案：A17.承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人，该分包合同（）。A、无效B、效力待定C、可撤销D、经发包人确认有效正确答案：A18.关于职业健康安全与环境管理体系中管理评审的说法，正确的是（）。A、管理评审是施工企业最高管理者对管理体系的系统评价B、管理评审是对管理体系运行中执行相关法律情况进行的评价C、管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D、管理评审是施工企业接受政府监管的一种机制正确答案：A19.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对施工单位采取相应措施消除一般项目缺陷后的检验批验收，应采取的做法是（）。A、经检测单位鉴定后予以验收B、经原设计单位复核后予以验收C、按技术处理方案和协商文件进行验收D、按验收程序重新组织验收正确答案：D20.关于招标代理机构，说法正确的是（）。A、招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式B、招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标C、招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件和组织评标等相应能力的专业人员D、招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询正确答案：C21.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位对本企业的事故预防重点，每年至少组织现场处置方案演练（）次。A、3B、1C、2D、$4正确答案：C22.下列可视为投标人相互串通投标的是()。A、不同投标人的投标文件相互混装B、投标人之间约定部分投标人放弃投标C、投标人之间约定中标人D、投标人以弄虚作假方式骗取中标正确答案：A23.关于借款合同说法正确的是（）。A、借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款，但不得解除合同B、借款的利息可以预先在本金中扣除C、自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立D、自然人之间的借款合同应当采用书面形式正确答案：C24.根据《标准施工招标文件》,竣工付款申请单的提交时间为（）。A、工程保修期满后B、承包人提交竣工验收报告时C、工程接收证书颁发后D、发包人组织竣工验收时正确答案：C25.下列责任承担的方式，属于行政处罚的是（）。A、拘役B、责令停产停业C、停止损害D、罚金正确答案：B26.设计交底和图纸属于施工质量控制依据中的（）。A、施工管理依据B、项目专用性依据C、共同性依据D、专业技术性依据正确答案：B27.影响建设工程项目目标实现的决定性因素是（）。A、方法B、资源C、工具D、组织正确答案：D28.合同债权人免除对方的债务，可以导致合同()。A、权利义务终止B、解除C、未成立D、被追认正确答案：A29.下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是（）。A、收集准备索赔资料B、发出最终索赔通知C、编写法律诉讼文件D、防止对方提出索赔正确答案：D30.建设工程主体结构施工中，政府质量监督机构安排监督检查的频率至少是（）。A、每旬一次B、每周一次C、每月一次D、每季度一次正确答案：C31.储罐内防腐蚀涂装作业中，不存在的危险源是()。A、溜滑B、中毒C、窒息D、触电正确答案：D32.采用施工总承包管理模式时，一般情况下材料供货方的合同直接和（）签订。A、业主方B、分包方C、项目管理公司D、施工总承包管理方正确答案：A33.采用单价合同形式的工程，其工程价款是根据（）计算确定的。A、实际完成并经工程师计量的工程量及合同单价B、实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价C、发包人提供的工程量清单量及承包人实际发生的单价D、发包人提供的工程量清单量及承包人所填报的单价正确答案：A34.施工职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的（）进行。A、技术负责人B、项目经理C、最高管理者D、安全生产负责人正确答案：C35.关于借款合同利息的说话，正确的是（）。A、借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息B、借款的利息可以预先在本金中扣除C、借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息D、对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付正确答案：A36.关于投标保证金说法正确的是（）。A、投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金B、投标保证金不得超过招标项目估算价的5%C、招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金D、投标保证金有效期可以短于投标有效期正确答案：A37.某项目管理机构设立了合约部、工程部和物资部等部门，其中物资部下设采购组和保管组，合约部、工程部均可对采购组下达工作指令，则该组织结构模式是（）。A、职能组织结构B、弱矩阵组织结构C、线性组织结构D、强矩阵组织结构正确答案：A38.关于建筑工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是（）。A、归档文件用原件和复印件均可B、工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面C、工程文件签字程序完备，是否盖章不做要求D、利用施工图改绘竣工图，有重大变化时，不必重新绘制正确答案：B39.关于可撤销合同的说法，正确的是（）。A、代理权终止后,代理人以被代理人的名义订立的合同，可以撤销B、当事人只能以提起诉讼的方式行使撤销权C、被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力D、当事人可以放弃撤销权正确答案：D40.在工程项目开工前，施工质量监督机构进行第一次现场质量监督的重点是（）。A、重要部位和关键工序的施工质量B、施工作业面的施工质量C、参与工程建设各方主体的质量行为D、主要原材料的质量正确答案：C41.施工企业质量管理体系获准认证的有效期是()年。A、五B、三C、二D、六正确答案：B42.根据《标准施工招标文件》，承包人在施工中遇到不利物质条件时，采取合理措施后继续施工。承包人可以据此提出（）索赔。A、风险费和利润B、费用和利润C、费用和工期D、工期和风险费正确答案：C43.下列项目施工质量成本中，属于外部质量保证成本的是（）。A、例行的重要工序试验、检验的费用B、为运行质量体系达到规定的质量水平所支付的费用C、根据业主要求进行的特殊质量检测试验的费用D、编写项目施工质量工作计划发生的费用正确答案：C44.工程施工职业健康安全管理工作包括，①确定职业健康安全目标；②识别并评价危险源及风险；③持续改进相关措施和绩效，④编制并实施项目职业健康安全技术措施计划；⑤职业健康安全技术措施计划实施结果验证，正确的程序是（）。A、②-①-④-⑤-③B、②-①-④-③-⑤C、①-②-⑤-④-③D、①-②-④-⑤-③正确答案：A45.某项目由于关键设备采购延误导致施工进度延误，项目经理部决定采取调整项目采购负责人的措施。该措施属于项目目标控制的（）。A、经济措施B、技术措施C、管理措施D、组织措施正确答案：D46.汽轮机与发电机的联轴器装配定心时，关于控制安装偏差的说法，错误的是（）。A、调整两轴线倾斜时，上部间隙大于下部间隙B、应考虑补偿温度变化引起的偏差C、调整两端面间隙时选择较大值D、调整两轴心径向位移时,发电机端应市高于汽轮机端正确答案：A47.下列责任内容中，应由施工项目经理承担的是()。A、企业市场经营责任B、企业总部管理责任C、项目投标责任D、施工安全、质量责任正确答案：D48.下列工程变更中，不属于重大设计变更的是()。A、增加单项工程B、扩大设计规模C、满足用户需求D、工艺方案变化正确答案：C49.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自()时发生移转。A、车辆完成登记B、合同成立C、交付D、合同生效正确答案：C50.空调绝热材料进场见证取样的复验性能中不包括（）。A、氧含量B、密度C、热阻D、吸水率正确答案：A51.关于开标的说法，正确的是（）。A、投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出B、开标应当由招标代理机构主持C、招标人应当按照招标文件规定的时间，地点开标D、投标人少于5个的，不得开标正确答案：C52.根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险属于（）风险。A、工程环境B、技术C、组织D、经济与管理正确答案：D53.根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布局的说法，正确的是()。A、生活区与生产区可以分开布置，并设置标准的分隔设施B、施工现场搅拌站、仓库等布置应当尽量远离已有交通线路C、施工现场围挡可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地D、施工现场道路应当尽量多布置临时道路，在施工现场形成环形道路正确答案：C54.对需要旁站监理的关键工序，施工企业至少应在施工前（）小时书面通知项目监理机构。A、36B、24C、$48D、12正确答案：B55.关于招标人终止招标要求的说法，正确的是()。A、已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息B、应当及时发布公告C、已经发售的资格预审文件、招标文件，招标人无须退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用D、以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人正确答案：B56.下列风机中，属于按照排气压强划分的是（）。A、通风机B、混流式风机C、单级风机D、轴流式风机正确答案：A57.在申请领取施工许可证应当具备的条件中，关于施工图纸及技术资料的说法，正确的是（）。A、有注册执业人员签章的施工图B、有施工方案设计即可C、有经审合格的施工图设计文件D、有初步设计图纸并通过初步设计审查正确答案：C58.下列施工现场防治水污染的做法中，正确的是()。A、乙炔发生罐产生的污水，用专用容器集中存放，然后倒入沉淀池处理B、将有毒有害废弃物作土方回填，避免污染水源C、化学药品采用封闭容器，集中露天存放D、100人以上的临时食堂，污水经排水沟直接排入城市污水管正确答案：A59.建设工程项目决策期管理工作的主要任务是（）。A、确定项目的定义B、组建项目管理团队C、实现项目的使用功能D、实现项目的投资目标正确答案：A60.据《建设工程工程量清单计价规范》，编制投标文件时，招标文件中已提供暂估单价的某种材料，在确定相关分部分项工程综合单价时，该材料单价应根据（）计算。A、政府建设主管部门公布的信息价B、投标人自主确定的材料价格C、招标文件提供的材料暂估单价D、投标时当地该材料的市场平均价格正确答案：C61.根据《建设工程项目管理规范》，项目管理目标责任书应在项目实施之前，由企业的（）与项目经理协商制定。A、董事会B、技术负责人C、股东大会D、法定代表人正确答案：D二、多选题（共39题，每题1分，共39分）1.某工程项目招投标出现的下列情形中，应当视为投标人相互串通投标的有()。A、两份投标文件载明的项目经理均为李某B、投标人使用伪造的许可证件C、标人提供虚假的财务状况或业绩D、两份投标文件的投标报价呈规律性差异E、两个投标人均委托某咨询单位办理投标事宜正确答案：ADE2.下列施工方进度控制措施中，属于管理措施的有（）。A、选择合理的工程合同结构B、制定并落实加快进度的经济激励政策C、推广采用工程网络计划技术D、重视信息技术在进度控制中的应用E、健全进度控制管理的组织正确答案：ACD3.关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有()。A、建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案B、施工企业应当在合同中明确要求勘察、设计、监理等单位分别提供各环节文件资料C、施工企业应当按照归档要求制定统一目录D、工程检验评定资料应当由施工企业提交E、工程检验评定资料无需在竣工时提交正确答案：ABCD4.关于安全技术交底要求的说法，正确的有（）。A、必须采用新的安全技术措施B、必须采用两阶段技术交底C、必须实行逐级安全技术交底制度D、保留书面安全技术交底签字记录E、定期向多工种交叉施工作业队伍书面交底正确答案：CDE5.混凝士拌台物的和易性是一项综合性技术性能，包括（）A、黏聚性B、流动性C、保水性D、抗冻性E、抗渗性正确答案：ABC6.下列物权中属于用益物权的有（）。A、土地所有权B、地役权C、不动产抵押权D、居住权E、土地承包经营权正确答案：BE7.根据项目成本管理任务，成本考核前需完成的工作有（）。A、进行项目过程成本分析B、进行成本控制C、项目成本管理资料归档D、编制项目成本报告E、编制成本计划、确定成本实施目标正确答案：ABE8.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故调查组应当履行的职责有（）。A、批复事故调查报告B、提出对事故责任者的处理建议C、总结事故教训，采取防范和整改措施D、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失E、认定事故的性质和事故责任正确答案：BDE9.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行生产环境噪声污染的建筑施工作业，但()除外。A、因特殊需要必须连续作业的B、因生产工艺上要求必须连续作业的C、监理单位同意的D、抢修工作E、抢险工作正确答案：ABDE10.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但()除外。A、因生产工艺上要求必须连续作业的B、抢修作业C、经监理单位同意的D、因特殊需要必须连续作业的E、抢险作业正确答案：ABDE11.关于建设单位申请领取施工许可证应当具备的条件的说法正确的是（）A、有保证工程安全的总体部署B、需要征收房屋的，征收进度必须能满足建设工程开始施工和连续施工的要求C、成片开发建设的住宅小区工程已委托监理D、建设单位在取得规划许可证前，已经办理用地批准手续E、建设单位应当提供建设资金已经落实的承诺书正确答案：BE12.正确的电缆直埋敷设做法有（）。A、沟底铺设100mm厚碎石B、铠装电缆的金属保护层可靠接地C、电缆可平行敷设在管道的上方D、电缆进入建筑物时采用金属管保护电缆敷设后铺100mm厚的细沙再盖混凝土保护板E、？正确答案：BE13.建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。A、确定计划期内人、机、料需求B、确定施工作业的具体安排C、确定里程碑计划节点D、确定控制性进度计划的关键指标E、确定计划期内的资金需求正确答案：ABE14.关于正式投标及投标文件的说法，正确的有（）。A、项目经理部组织投标时不需要企业法人对于投标项目经理的授权书B、标书密封不满足要求，经甲方同意投标是有效的C、标书提交的基本要求是签章、密封D、通常情况下投标不需要提交投标担保E、在招标文件要求提交的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收正确答案：CE15.关于担保的说法，正确的有()。A、担保是用益物权的一种B、主合同无效，担保合同可以另外约定有效C、反担保不适用《担保法》的规定D、担保的目的是保障特定债权的实现E、主合同有效，担保合同有效正确答案：BD16.下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的有()。A、劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作的B、在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的C、患者或者非因工负伤，在规定的医疗期内的D、女职工在孕期、产期、哺乳期的E、劳动者被依法追究刑事责任的正确答案：BCD17.关于建设工程联合体共同承包的说法，正确的是()。A、对于中小型或者结构不复杂的工程，无需采取用联合共同承包方式B、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，可以按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C、两个以上具备承包资格的单位共同组成的联合体不具有法人资格D、联合共同承包的各方应当与建设单位分别订立合同E、联合共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任正确答案：ACE18.下列工程中，需要编制分部分项工程施工组织设计的有（）。A、住宅小区绿化工程B、深基坑工程C、砌筑工程D、高大模板工程E、无粘结预应力混凝土工程正确答案：BDE19.下列属于物质流程组织的是（）。A、外立面工作流程B、弱电工程物资采购工作流程C、投资控制工作流程D、钢结构工作流程E、合同管理工作流程正确答案：ABD20.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%～80%罚款的违法行为有（）。A、伪造或者故意破坏事故现场B、迟报或者漏报事故C、谎报或者瞒报事故D、在事故调查处理期间擅离职守E、不立即组织事故抢救正确答案：BDE21.下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有()。A、未按招标文件要求密封的B、投标人未提交投标保证金的C、投标人的法定代表人未到场的D、投标人对招标文件有异议的E、逾期送达的正确答案：AE22.关于施工现场污水排放的说法，正确的有（）A、现场雨、污水台流排放B、工地厨房设隔油池，并定期请理C、试验室污水直接排人市政污水管道D、现场的工程污水处理达标后排人市政污水管道E、现场厕所设置化类池，并定期请理正确答案：BDE23.下列纠纷中，属于劳动争议范围的有（）。A、劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷B、劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷C、劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷D、因除名、辞退和辞职、离职发生的纠纷E、劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险待遇而发生的纠纷正确答案：AE24.债的产生根据有()。A、支付价款B、侵权C、不当得利D、合同E、无因管理正确答案：BCDE25.根据《标准施工招标文件》，发包人应负责赔偿第三人身伤亡和财产损失的情况有（）。A、政府相关人员进入施工现场检查时的意外伤害B、施工围挡倒塌导致路过行人的伤害C、工地附近小孩进入了工地场区引起的意外伤害D、发包人现场管理人员的工伤事故E、工程施工过程中承包人发生安全事故正确答案：ABC26.施工企业法定代表人与项目经理协商制定项目管理目标责任书的依据有()。A、组织经营方针B、项目实施条件C、组织管理制度D、项目管理实施规划E、项目合同文件正确答案：ABCE27.下列责任中，建设单位的安全责任有（）。A、编制安全技术措施和安全专项施工方案B、确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用C、总体协调总分包单位的安全生产D、向施工企业提供真实、准确和完整的有关资料E、申请中断道路交通的批准手续正确答案：BCDE28.根据《招标投标法》，可以不进行招标的工程项目有()A、涉及国家安全的工程项目B、利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的工程项目C、涉及抢险救灾的工程项目D、国有企业开发建设的商住两用的工程项目E、涉及国家秘密的工程项目正确答案：ABCE29.用人单位的下列事项发生变更，不影响劳动合同履行的有（）。A、法定代表人变更B、劳动合同期限C、名称变更D、财务负责人变更E、投资人变更正确答案：ACDE30.政府质量监督机构对工程实体质量和责任主体的质量行为采取“双随机，一公开”检查方式和“互联网+监管”模式，其检查的内容主要有（）。A、工程质量控制资料的完成情况B、工程各参建方质量责任制的履行情况C、工程各参建方的经营资质证书D、工程各参建方的质量行为E、工程实体质量正确答案：ABDE31.根据《民法典》，租赁合同的承租人可以随时解除合同的情形有（）。A、当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确，依法仍不能确定的B、租赁物在承租人按照租赁合同占有期