2025年度绿化装饰工程合同

2025年度绿化装饰工程合同甲方（全称）：地址：方式：法定代表人：乙方（全称）：地址：方式：法定代表人：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就绿化装饰工程事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条合同范围及工程内容1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程范围：绿化景观设计绿地整理及土壤改良植被种植（包括乔木、灌木、花卉等）园林小品及装饰设施安装灌溉系统及配套设施建设其他甲方要求的相关绿化装饰工作1.4设计要求：乙方应根据甲方提供的设计图纸及要求进行施工，设计图纸经甲方确认后作为本合同附件。1.5施工要求：乙方应严格按照国家及地方相关施工技术规范、标准进行施工，确保工程质量和施工安全。1.6质量要求：工程必须符合国家及地方相关工程质量标准、验收规范，并达到甲方要求的绿化效果。第二条合同工期2.1开工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3总工期：日历天2.4延期约定：因甲方原因导致的停工、窝工，工期相应顺延，乙方不承担违约责任。因不可抗力（如自然灾害、战争、政府行为等）导致的停工，双方协商解决。第三条合同价款及支付方式3.1合同总价：人民币（大写）元整（￥）。合同总价包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、税金等全部费用。3.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元整（￥）。（2）工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%，即人民币元整（￥）。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，即人民币元整（￥）。（4）剩余%作为质保金，质保期满后日内无质量问题一次性支付（无息）。3.3支付方式：银行转账。甲方户名：开户银行：银行账号：第四条甲方权利与义务4.1权利：（1）甲方有权监督乙方施工进度及质量，有权要求乙方按合同约定完成工程。（2）甲方有权对工程设计提出修改意见，但应提前日书面通知乙方。4.2义务：（1）甲方应按合同约定支付工程款。（2）甲方应为乙方提供施工场地及必要的施工条件（如电源、水源等）。（3）甲方应协助乙方办理相关审批手续，费用由乙方承担。第五条乙方权利与义务5.1权利：（1）乙方有权按合同约定收取工程款。（2）乙方有权拒绝甲方不合理的设计变更或施工要求。5.2义务：（1）乙方应按合同约定工期完成工程，确保工程质量和施工安全。（2）乙方应按时完成设计图纸，并提交甲方审核。（3）乙方应负责施工现场管理，做好安全防护措施，避免发生安全事故。（4）乙方应负责施工垃圾的清理及外运，确保施工现场整洁。第六条材料与设备6.1材料采购：乙方负责所有材料的采购，材料质量应符合国家及地方相关标准，并提供质量合格证明文件。6.2材料验收：材料进场前，乙方应通知甲方验收，未通过验收的材料不得用于工程。6.3设备管理：乙方应提供并负责管理施工所需设备，设备应符合施工要求，确保设备安全使用。第七条工程验收7.1验收标准：工程验收按照国家及地方相关绿化工程验收标准执行，应达到甲方要求的绿化效果。7.2验收程序：（1）隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程覆盖前日通知甲方验收，验收合格后方可进行下一步施工。（2）竣工验收：工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请及竣工资料，甲方应在日内组织验收。7.3验收结果：（1）验收合格，双方签署《竣工验收证书》。（2）验收不合格，乙方应在日内完成整改并重新申请验收。第八条质量保证与售后服务8.1质保期：自工程竣工验收合格之日起年。8.2质保内容：在质保期内，因乙方施工或材料原因导致的质量问题，乙方应无偿修复。8.3售后服务：质保期满后，乙方提供终身有偿维护服务，维护费用另行协商。第九条违约责任9.1乙方违约责任：（1）工期延误：每延误一日，乙方支付合同总价的%作为违约金。（2）质量不合格：乙方应无偿返工，返工期间停工损失由乙方承担。（3）施工安全：乙方因施工原因造成人员伤亡或财产损失，乙方承担全部责任。9.2甲方违约责任：（1）逾期付款：每逾期一日，甲方支付应付金额的%作为违约金。（2）设计变更：甲方无故提出设计变更，增加的费用由甲方承担。第十条争议解决10.1协商解决：双方因履行本合同发生争议，应协商解决。10.2诉讼解决：协商不成，任何一方可向人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。11.2合同生效：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。11.3补充条款：补充条款补充条款甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：