钢结构施工合同范本

钢结构施工合同范本一、合同双方甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________

乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________

二、工程概况1.工程名称：______________________2.工程地点：______________________3.工程内容及规模：本工程为钢结构工程，主要包括[具体钢结构构件名称，如钢柱、钢梁、钢屋架等]的制作、运输、安装及防腐、防火涂装等工作。钢结构建筑面积为[X]平方米，建筑高度为[X]米。详细工程内容及要求见施工图纸及工程量清单。4.工程承包范围：（1）钢结构工程的深化设计（如有需要）。（2）钢结构原材料的采购及检验。（3）钢结构构件的制作、组装、焊接、矫正、探伤等加工工作。（4）钢结构构件的运输（运输方式及运输距离：______________________）。（5）钢结构的现场安装，包括基础预埋、钢构件吊装、连接及校正等工作。（6）钢结构的防腐涂装，涂装材料及涂装工艺要求为：______________________。（7）钢结构的防火涂装，涂装材料及涂装工艺要求为：______________________。（8）工程范围内的所有附属设施及相关配套工作。

三、合同工期1.开工日期：______年____月____日（以甲方书面通知为准）2.竣工日期：______年____月____日3.合同总工期：______日历天4.工期延误：（1）因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，并由甲方承担乙方因此造成的窝工、停工等损失。甲方应提前[X]天以书面形式通知乙方延误原因及预计延误天数。（2）因乙方原因导致工期延误，乙方应采取有效措施赶工，确保合同工期按时完成，否则每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金。如因乙方原因延误工期超过[X]天，甲方有权解除合同，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。（3）因不可抗力或非甲乙双方原因导致工期延误，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。乙方应在不可抗力事件结束后[X]天内书面通知甲方，并提供相关证明文件。

四、质量标准1.本工程质量标准为符合国家现行的《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205[具体版本号]）及相关质量验收标准的合格工程。2.乙方应严格按照施工图纸、设计变更及国家有关规范、标准组织施工，确保工程质量达到合同要求。在施工过程中，乙方应接受甲方、监理单位及相关质量监督部门的监督检查。3.工程竣工后，乙方应提交完整的工程技术资料，并协助甲方办理工程竣工验收手续。如工程质量不符合合同要求，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，因返工造成的工期延误及费用增加由乙方自行承担。

五、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同采用[固定总价/固定单价/可调价格等]方式计价，合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。此价款包含钢结构工程的全部费用，除因设计变更、现场签证及不可抗力因素外，合同价款不再调整。2.支付方式：（1）合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。（2）钢结构构件制作完成并经甲方、监理单位验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的[X%]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。（3）钢结构工程安装完成并经甲方、监理单位初步验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的[X%]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。（4）工程竣工验收合格且乙方提交完整的工程结算资料后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的[X%]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。（5）剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息返还给乙方。

六、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.甲方有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查，提出意见和建议，乙方应积极配合。2.甲方应按合同约定及时支付工程款。3.甲方负责协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的施工条件。4.甲方应向乙方提供施工所需的基础资料，包括但不限于地质勘察报告、建筑图纸等，并对资料的真实性、准确性负责。5.甲方有权根据工程实际情况提出设计变更，设计变更引起的费用增减及工期调整按本合同相关条款执行。

（二）乙方权利与义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。2.乙方应按照合同约定的质量标准、工期要求组织施工，确保工程质量和进度。3.乙方应编制施工组织设计和施工方案，报甲方及监理单位审批后实施。4.乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程质量控制，确保工程质量符合合同要求。5.乙方应负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取安全防护措施，确保施工安全。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。6.乙方应做好施工现场的环境保护工作，控制施工噪声、粉尘等污染，符合国家及地方有关环保要求。7.乙方应遵守国家及地方有关法律法规，合法用工，按时足额支付工人工资，如因乙方拖欠工人工资导致的纠纷，由乙方承担全部责任。8.乙方应按照甲方要求及时提供工程进度报表、质量检验报告、材料设备合格证等相关资料。9.乙方应负责钢结构工程的成品保护工作，直至工程竣工验收合格交付甲方。在成品保护期间，如发生损坏，乙方应负责修复或赔偿。10.未经甲方书面同意，乙方不得将本工程转包或分包给第三方。

七、材料设备供应1.甲方供应材料设备：甲方供应的材料设备应符合设计要求及国家相关标准，并按时供应至施工现场。乙方应负责对甲方供应的材料设备进行验收、保管，如发现质量问题或数量短缺，应及时通知甲方处理。因甲方供应材料设备原因导致的工期延误及质量问题，由甲方承担责任。2.乙方供应材料设备：乙方供应的材料设备应符合设计要求及国家相关标准，并提供质量合格证明文件。乙方应按照施工进度计划及时采购供应材料设备，并负责材料设备的运输、装卸、保管等工作。乙方采购的材料设备进场前，应通知甲方及监理单位进行检验，检验合格后方可使用。如因乙方供应材料设备原因导致的工期延误及质量问题，由乙方承担责任。

八、工程变更1.甲方有权根据工程实际需要提出工程变更，乙方应按照甲方要求及时进行变更施工。工程变更引起的费用增减及工期调整，由甲乙双方协商确定，并签订书面补充协议。2.乙方不得擅自对工程进行变更，如因乙方擅自变更导致的费用增加及工期延误，由乙方自行承担。3.工程变更涉及到增减工程量的，乙方应在收到变更通知后[X]天内，向甲方提交变更部分的工程量清单及费用预算，经甲方审核确认后作为工程结算的依据。

九、竣工验收1.工程竣工后，乙方应提前[X]天向甲方提交竣工验收报告，并通知甲方及监理单位进行验收。甲方应在接到乙方竣工验收报告后[X]天内组织相关人员进行验收。2.工程竣工验收应按照国家现行的验收规范及标准进行，验收内容包括工程质量、工程资料等。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方及验收组提出的整改意见进行整改，直至达到验收合格标准，整改费用及工期延误由乙方承担。3.工程竣工验收合格后，乙方应在[X]天内将工程交付甲方使用。

十、违约责任1.甲方违约责任：（1）如甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。（2）如因甲方原因导致工程变更、停工等造成乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任：（1）如乙方未按照合同约定的质量标准施工，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，因返工造成的工期延误及费用增加由乙方自行承担。如乙方拒绝返工或返工后仍不符合质量要求，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的工程款，并按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。（2）如乙方未按照合同约定的工期竣工，每延误一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方原因延误工期超过[X]天，甲方有权解除合同，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。（3）如乙方擅自将本工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的工程款，并按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。（4）如乙方未按照合同约定履行其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。

十一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，