2024版污水处理厂工程施工合同

2024版污水处理厂工程施

工合同-

甲方：___________________

乙方：___________________

签订日期：年月日

2024版污水处理厂工程施工合同

合同目录

第一章：一般规定

i.i合同文件的组成

1.2合同的生效条件

1.3合同的解释顺序

1.4语言文字

1.5法律法规的适用

第二章：工程概况

2.1工程简介

2.2工程规模

2.3工程地点

2.4工程目标

第三章：合同主体

3.1发包人

3.2承包人

3.3设计人

3.4监理人

第四章：工程质量

4.1工程质量标准

4.2质量检验和验收

4.3质量保证措施

4.4质量争议的处理

第五章：工程进度

5.1施工工期

5.2进度计划

5.3工期延误的处理

5.4提前竣工的奖励

第六章：工程投资

6.1工程总投资

6.2工程款支付

6.3工程变更价款

6.4工程预付款

6.5工程进度款

6.6质量保证金

6.7工程结算

第七章：施工技术

7.1施工方案

7.2施工组织设计

7.3施工工艺

7.4施工安全

7.5环境保护

第八章：材料和设备

8.1材料和设备供应

8.2材料和设备验收

8.3材料和设备保管

8.4材料和设备运输

第九章：工程变更

9.1工程变更的范围

9.2工程变更的程序

9.3工程变更的费用

9.4工程变更的工期调整

第十章：违约责任

10.1发包人的违约责任

10.2承包人的违约责任

10.3设计人的违约责任

10.4监理人的违约责任

第十一章：争议解决

11.1争议的解决方式

11.2协商解决

11.3调解解决

11.4仲裁解决

11.5诉讼解决

第十二章：合同的解除和终止

12.1合同解除的条件

12.2合同终止的条件

12.3合同解除和终止后的处理

第十三章：附则

13.1合同的签订地点和时间

13.2合同的生效时间

13.3合同的续签

13.4合同的转让

13.5合同的附件

第十四章：其他约定

14.1保密条款

14.2知识产权保护

14.3不可抗力

14.4税法规定

M.5保险条款

14.6与其他合同的关系

14.7双方约定的其他事项

合同编号_________

第一章：一般规定

1.1合同文件的组成

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标书及其附件；

（4）专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)技术文件；

(7)施工组织设计；

(8)其他双方约定的文件。

1.2合同的生效条件

本合同自合同双方签字盖章之日起生效，同时向对方提供有效授

权文件。

1.3合同的解释顺序

本合同文件的解释顺序为：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标书及其附件；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)技术文件；

(7)施工组织设计；

(8)其他双方约定的文件。

1.4语言文字

本合同的语言文字为中文。

1.5法律法规的适用

本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法

律。

第二章：工程概况

2.1工程简介

工程名称为：污水处理厂工程。

工程内容包括：污水处理设施、配套管网及附属设施等。

2.2工程规模

工程设计处理能力为每天处理污水立方米。

2.3工程地点

工程位于o

2.4工程目标

工程目标为达到国家规定的污水处理标准，保护环境，提高水质。

第三章：合同主体

3.1发包人

发包人为。

3.2承包人

承包人为o

3.3设计人

设计人为o

3.4监理人

监理人为0

第四章：工程质量

4.1工程质量标准

本工程质量应达到国家及行业规定的标准和要求。

4.2质量检验和验收

工程质量检验和验收按专用合同条款约定的时间和程序进行。

4.3质量保证措施

承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。

4.4质量争议的处理

质量争议按专用合同条款约定的方式解决。

第五章：工程进度

5.1施工工期

施工工期为天。

5.2进度计划

承包人应按照专用合同条款约定的时间提交施工进度计划。

5.3工期延误的处理

工期延误按照专用合同条款约定进行处理。

5.4提前竣工的奖励

提前竣工按照专用合同条款约定给予奖励。

第八章：材料和设备

8.1材料和设备供应

承包人应按照专用合同条款约定的时间和数量供应材料和设备。

8.2材料和设备验收

材料和设备到达施工现场后，由监理人与发包人和承包人共同进

行验收。

8.3材料和设备保管

承包人应负责材料和设备在施工现场的保管工作。

8.4材料和设备运输

材料和设备的运输方式、运输费用等按照专用合同条款约定。

第九章：工程变更

9.1工程变更的范围

工程变更范围包括：设计变更、施工方法变更、工程量变更等。

9.2工程变更的程序

工程变更按照专用合同条款约定的程序进行。

9.3工程变更的费用

工程变更的费用按照专用合同条款约定进行计算。

9.4工程变更的工期调整

工程变更导致的工期延误或提前，按照专用合同条款约定进行调

整。

第十章：违约责任

10.1发包人的违约责任

发包人违反合同约定的，应承担相应的违约责任。

10.2承包人的违约责任

承包人违反合同约定的，应承担相应的违约责任。

10.3设计人的违约责任

设计人违反合同约定的，应承担相应的违约责任。

10.4监理人的违约责任

监理人违反合同约定的，应承担相应的违约责任。

第十一章：争议解决

11.1争议的解决方式

争议可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

11.2协商解决

双方通过友好协商，达成一致解决争灰的方案。

11.3调解解决

协商不成时，可以请求第三方进行调解。

11.4仲裁解决

双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁。

11.5诉讼解决

双方可以将争议提交人民法院进行诉讼。

第十二章：合同的解除和终止

12.1合同解除的条件

合同解除的条件按照专用合同条款约定。

12.2合同终止的条件

合同终止的条件按照专用合同条款约定。

12.3合同解除和终止后的处理

合同解除或终止后，双方按照专用合司条款约定处理后续事项。

第十三章：附则

13.1合同的签订地点和时间

合同签订地点为,签订时间为o

13.2合同的生效时间

合同自双方签字盖章之日起生效。

13.3合同的续签

合同续签按照专用合同条款约定进行。

13.4合同的转让

合同转让按照专用合同条款约定进行。

13.5合同的附件

合同附件包括：技术文件、施工组织设计等。

第十四章：其他约定

14.1保密条款

双方对合同内容和谈判过程中的信息予以保密。

14.2知识产权保护

双方按照专用合同条款约定保护知识产权。

14.3不可抗力

不可抗力事件按专用合同条款约定进行处理。

14.4税法规定

合同履行过程中涉及的税收问题，按照税法规定办理。

14.5保险条款

承包人应按照专用合同条款约定办理相关保险。

14.6与其他合同的关系

本合同与其他合同相互独立，各自具有法律效力。

14.7双方约定的其他事项

双方还可以约定其他事项，以附件形式附在合同后。

发包人（盖章）：

承包人（盖章）：

设计人（盖章）：

监理人（盖章）：

签订H期：—年___月____曰

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方指定材料供应商

甲方有权指定材料供应商，乙方应按照甲方指定的供应商进行采

购。如乙方需更换供应商，需提前征得甲方同意。

1.2甲方监督权

甲方有权对乙方的施工过程进行监督：以确保工程质量、进度和

安全符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。

1.3甲方变更权

甲方有权根据工程需要对工程内容、规模、设计等进行变更C乙

方应按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更导致的费用及工期

延误。

1.4甲方终止权

甲方有权在合同履行过程中终止合同，如乙方严重违反合同约定

或出现不可抗力等原因导致合同无法继续履行。合同终止后，乙方应

按照甲方要求处理后续事项。

1.5甲方支付条款

甲方支付乙方的工程款，应按照专用合同条款约定的时间和比例

进行支付。如乙方未按约定完成工程，甲方有权拒绝支付相应款项。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方自主采购权

乙方有权自主选择材料供应商，但需确保材料质量符合国家规定

和甲方要求。如甲方对乙方选定的供应商有异议，乙方应进行调整。

2.2乙方施工方案申报

乙方应按照专用合同条款约定的时间毙交施工方案，并报送甲方

审批。如甲方对乙方施工方案有异议，乙方应进行修改。

2.3乙方工期保障

乙方应确保工程按约定工期完成，如因乙方原因导致工期延误,

乙方应承担相应违约责任。

2.4乙方质量保障

乙方应保证工程质量，如工程出现质量问题，乙方应承担修复及

赔偿责任。

2.5乙方保密义务

乙方应对合同内容及与合同相关的商业秘密予以保密，如泄露相

关信息，乙方应承担相应责任。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1第三方中介职责

第三方中介负责协调甲乙双方关系，协助解决合同履行过程中的

争议。如中介未能妥善履行协调职责，应承担相应责任。

3.2第三方中介费用

第三方中介的费用由甲乙双方根据实际服务内容协商确定，并按

照专用合同条款约定的方式进行支付。

3.3第三方中介的解除权

甲乙双方均有权在合同履行过程中解除与第三方中介的合作关

系。解除后，第三方中介应按照甲乙双方的要求处理后续事项。

3.4第三方中介的违约责任

第三方中介如出现违约行为，应承担相应违约责任。如导致甲乙

双方损失，第三方中介应进行赔偿。

3.5第三方中介的保密义务

第三方中介应对合同内容及与合同相关的商业秘密予以保密，如

泄露相关信息，第三方中介应承担相应责任。

附件及其他补充说明

一、附件列表：

1.技术文件

2.施工组织设计

3.材料和设备供应清单

4.工程变更记录

5.工程进度计划

6.质量检验报告

7.施工安全措施

8.环境保护措施

9.保险单据

10.保密协议

11.知识产权保护协议

12.第三方中介服务协议

13.工程验收报告

14.工程结算报告

15.合同履行过程中的其他相关文件

二、违约行为及认定：

1.甲方违反合同约定，未按时支付工程款，视为违约。

2.甲方违反合同约定，未按约定提供施工条件，视为违约。

3.甲方违反合同约定，干涉乙方正常施工，视为违约。

4.乙方未按约定工期完成工程，视为违约。

5.乙方未按约定质量标准完成工程，视为违约。

6.乙方未按约定提供材料和设备，视为违约。

7.设计人违反合同约定，未按时提供设计文件，视为违约。

8.监理人违反合同约定，未按时进行监理，视为违约。

9.第三方中介违反合同约定，未履行协调职责，视为违约。

10.第三方中介泄露合同内容及商业秘密，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.合同履行：合同各方按照约定履行各自的权利和义务。

3.工期延误：因违约行为导致工程进度迟延。

4.工程质量：工程满足设计文件、法律法规及国家标准的要求。

5.违约责任：违约方应承担的法律责任，包括赔偿损失、