2025建筑工程施工合同协议示范文本

2025建筑工程施工合同协议示范文本正文本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在中华人民共和国市签订：甲方（发包人）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包人）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟将位于中华人民共和国市的工程（以下简称“本工程”）发包给乙方进行施工，乙方同意接受该工程并按照合同约定完成施工任务。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1本工程名称为：1.2本工程地点为：1.3本工程规模为：1.4本工程承包范围包括但不限于以下内容：（1）土建工程（包括但不限于基础、主体结构、二次结构等）；（2）安装工程（包括但不限于给排水、电气、暖通空调等）；（3）装饰工程（包括但不限于内外墙抹灰、地面铺设、门窗安装等）。第二条合同工期2.1本工程的开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。2.2总日历天数为：天。2.3工期顺延的情况包括但不限于不可抗力、设计变更、发包人原因导致的停工等。第三条质量标准3.1本工程的质量标准应符合以下要求：（1）达到国家或地方建筑工程质量验收规范；（2）满足施工图纸及技术说明的要求；（3）符合安全、消防、环保等相关法律法规的规定。3.2所有建筑材料、设备和构配件必须符合国家规定的质量标准，并提供相应的合格证明文件。第四条安全施工4.1乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场的安全管理。4.2乙方应在施工期间为所有从业人员购买意外伤害保险，并承担相应费用。4.3如发生安全事故，乙方应及时通知甲方并采取有效措施减少损失，配合相关部门调查处理。第五条工程价款与结算5.1本工程的合同总价为人民币元（大写：）。5.2工程款支付方式：（1）预付款：本合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款；（2）进度款：按月支付已完工程量的%，于次月日前支付；（3）竣工款：工程竣工验收合格后日内，甲方支付合同总价的%。5.3结算方式：（1）双方应共同确认完成的工程量，并基础上进行结算；（2）签证和设计变更增加或减少的工程量应经双方签字确认后纳入结算范围。第六条变更与调整6.1施工期间，如需对施工图纸、技术说明或其他文件进行变更，应由发包人提出，并以书面形式通知承包人。6.2因设计变更或甲方要求增加的工程内容所发生的费用，双方应另行协商确定，并签订补充协议。第七条竣工验收7.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、质量检验报告等。7.2双方应在收到竣工报告后日内组织竣工验收，并签署验收意见。7.3验收标准以本合同第三条约定的质量标准为准。第八条保修与维护8.1乙方承诺对本工程在质量保修期内承担保修责任，质保期为自工程竣工验收合格之日起年。8.2在质保期内，如发现工程质量问题，甲方应及时通知乙方进行修复，费用由乙方承担。第九条违约责任9.1任何一方违反本合同约定的义务，均构成违约，应向守约方支付相应的违约金或赔偿损失。9.2若因乙方原因导致工期延误，每逾期一日，乙方应按合同总价的%向甲方支付违约金；若因甲方原因导致停工，甲方应相应延长工期并补偿乙方造成的损失。第十条争议解决10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3本合同一式份，甲乙双方各执份。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月