20251月份跨境输变电铁塔组立施工技术规范

二零二五年跨境输变电铁塔组立施工技术规范本合同共二部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：鉴于甲方（全称：________________________，注册地址：________________________）与乙方（全称：________________________，注册地址：________________________）为明确跨境输变电铁塔组立施工的技术要求与责任义务，依据《中华人民共和国合同法》《电力建设工程施工质量验收规范》及相关法律法规，经协商一致，订立本技术规范合同。第一条定义与解释1.1"跨境输变电铁塔"指位于________________________（具体地理位置）的________型铁塔，设计电压等级为________千伏，塔高________米，基础形式为________。1.2"组立施工"包括但不限于：铁塔构件运输、地面预组装、吊装就位、螺栓紧固、质量检测及防腐处理等全过程。第二条施工范围2.1乙方负责完成________（项目名称）跨境输变电铁塔的组立施工，具体包括：（1）铁塔基础验收合格后的全部组立作业；（2）施工过程中临时设施的搭建与拆除；（3）施工区域内的环境保护与恢复。第三条技术标准3.1铁塔组立应符合《输变电钢管结构制造技术条件》（GB/T________）、《架空输电线路施工及验收规范》（GB________）的要求。3.2螺栓紧固扭矩值须达到设计文件规定的________N·m至________N·m范围，使用________（品牌/型号）扭矩扳手检测。第四条施工准备4.1甲方应于开工前________日提供经审批的施工图纸________套、地质勘察报告________份。4.2乙方须在进场前提交《施工组织设计》《专项吊装方案》及《应急预案》，经甲方书面确认后实施。第五条材料与设备管理5.1铁塔构件由________（供应方名称）提供，乙方负责现场验收，验收标准参照________（标准编号）。第六条质量保证6.1铁塔垂直度偏差不得超过高度的________‰，扭转角偏差应小于________°。6.2乙方须委托________（检测机构名称）进行第三方焊缝探伤检测，不合格焊缝返修不得超过________次。第七条安全责任7.1乙方须为所有施工人员购买保额不低于________万元/人的人身意外险。第八条进度管理8.1组立施工总工期为________日历天，自________年________月________日起至________年________月________日止。8.2因甲方设计变更导致的工期延误，乙方应在事件发生后________日内提交书面延期申请。第九条验收程序9.1隐蔽工程验收应在覆盖前________小时书面通知监理单位，未经验收不得进入下道工序。9.2整体工程竣工后，乙方需提交________份完整的竣工资料，包括但不限于：施工记录、检测报告、影像资料。第十条环境保护10.1施工废料应按________（分类标准）分类存放，危险废弃物交由________（处理单位名称）处置。10.2噪声排放昼间不得超过________dB(A)，夜间不得超过________dB(A)，监测点位于施工边界外________米处。第十一条知识产权11.1施工过程中产生的技术改进成果归属________（甲方/乙方），专利申请权由双方另行协商。第十二条保密义务12.1乙方不得向第三方披露甲方的设计参数、地质数据等商业秘密，保密期限为合同终止后________年。第十三条保险条款13.1乙方需投保施工一切险，保险范围应涵盖铁塔倾覆、设备损坏及第三者责任，最低保险金额为________万元。第十四条违约责任14.1乙方施工质量未达标准的，应按合同总价的________%支付违约金，并在________日内完成整改。14.2甲方逾期付款超过________日的，应按中国人民银行同期贷款基准利率的________倍支付滞纳金。第十五条不可抗力15.1因战争、地震（震级≥________级）等不可抗力导致工程损毁的，双方协商解决后续事宜。第十六条合同变更16.1任何条款修改须经双方法定代表人或授权代表签署书面补充协议，并加盖公章后生效。第十七条争议解决17.1履行合同发生争议的，应向________（仲裁委员会名称）申请仲裁，仲裁裁决为终局结果。第十八条合同生效18.1本合同自双方法定代表人签字并加盖公章后生效，正本一式________份，具有同等法律效力。第十九条附件清单19.1本合同附件包括：附件一：《跨境输变电铁塔设计参数表》附件二：《特种作业人员资格证书清单》附件三：《主要施工机械检验合格证明》第二部分：第三方介入后的修正第二十条第三方定义与分类20.1本合同所称“第三方”指基于履行合同需要，由甲方、乙方或双方共同引入的独立机构或个人，包括但不限于：（1）监理单位：负责施工质量、进度及安全的独立监督方；（2）检测机构：承担材料检验、焊缝探伤等专项检测的技术服务方；（3）仲裁机构：处理合同争议的独立裁判方；（4）分包单位：经甲方书面同意后，乙方委托的特定工序实施方；（5）其他协作方：________________________（具体说明）。20.2第三方须具备与委托事项相匹配的资质证书，包括但不限于：________（资质类别及等级），有效期至________年________月________日。第二十一条第三方引入程序21.1甲方有权直接指定________（第三方类型）承担________（工作内容），乙方应无条件配合其工作。21.2乙方拟引入第三方分包商的，应提前________日向甲方提交《分包申请》，附第三方营业执照、资质证明及过往业绩案例，经甲方书面批准后实施。21.3争议解决第三方由双方共同选定，若无法达成一致，则按________（约定方式）确定。第二十二条第三方权责划分22.1监理单位权责：（1）有权要求乙方暂停不符合技术标准的施工，并签发《整改通知书》；（2）须每日提交《监理日志》，记录施工进度、质量问题及处理措施；（3）因监理指令错误导致工程损失的，按________%（比例）承担赔偿责任。22.2检测机构权责：（1）应按照________（标准名称）开展检测，出具带有CMA认证的检测报告；（2）对检测结果的真实性负责，同一批次样品复检误差率不得超过________%；（3）检测未通过时，须在________小时内书面通知甲乙双方。22.3分包单位权责：（1）仅限承担________（分包范围）作业，不得再次转包；（2）其施工质量问题导致的损失，乙方承担连带责任；（3）须与乙方签订《安全生产责任书》，并报甲方备案。第二十三条第三方费用承担23.1监理费用由甲方按________（支付方式）支付，包含在合同总价的________%以内。23.2专项检测费用由责任方承担：若检测合格，费用由甲方支付；若不合格，由乙方支付并承担复检费用。23.3争议解决第三方费用由败诉方全额承担，或按仲裁裁决/法院判决比例分担。第二十四条第三方保密义务24.1第三方在合同履行中获知的商业秘密、技术数据，保密期限为合同终止后________年，泄密者须赔偿受损方________万元。24.2第三方出具的检测报告、监理文件等成果，未经甲方书面许可不得向第四方提供。第二十五条第三方保险要求25.1分包单位须投保保额不低于________万元的雇主责任险，保险单副本交甲方留存。25.2检测机构需投保职业责任险，单次事故赔偿限额不低于________万元。第二十六条第三方违约责任26.1监理单位未按约定频次巡查（少于________次/周），按合同监理费的________%扣减服务费。26.2检测机构出具虚假报告的，除全额退还检测费外，另支付相当于合同总价________%的惩罚性赔偿。26.3分包单位擅自更换主要技术人员的，每人次支付违约金________万元。第二十七条第三方替代机制（1）丧失相关资质或主要设备被查封；（2）连续________次未按期提交关键成果文件；（3）被行政主管部门列入失信名单。27.2替代第三方的选定适用第二十一条程序，过渡期不得超过________日。第二十八条第三方文件效力28.1监理单位签署的《工序验收单》作为进度款支付的必备依据。28.2检测报告需经________（甲方代表签字）确认后方可生效。28.3仲裁裁决书/调解书自送达双方之日起具有强制约束力。第二十九条第三方参与下的合同变更29.1因第三方原因导致技术方案调整的，须由甲方、乙方及第三方共同签署《变更确认书》。29.2涉及第三方权责的条款修改，需取得该第三方书面同意。第三十条第三方争议处理30.1甲乙双方与第三方之间的争议，优先通过________（协商/调解）解决；30.2调解不成的，向________（管辖法院）提起诉讼，或按第三方服务协议约定执行。第三十一条第三方撤离程序31.1第三方完成委托事项后，应提交《工作完结报告》，经甲方确认后解除权责关系。31.2第三方撤离时须移交全部原始记录、数据载体及未使用的甲方提供物资。合同签署页甲方（盖章）：全称：________________________注册地址：________________________法定代表人（签字）：________________________日期：________年________月________日乙方（盖章）：全称：________________________注册地址：________________________法定代表人（签字）：________________________日期：________年________月________日第三方【1】（盖章）：全称：________________________注册地址：______________________