2025年二级造价师《建设工程造价管理》真题卷（附解析）

年二级造价师《建设工程造价管理》真题卷（附解析）一、单选题（每题1分，共60分）1.建设项目总投资中，不属于建设投资的是（）。A.工程费用B.预备费C.工程建设其他费用D.流动资金答案：D解析：建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费。流动资金属于流动资产投资，不属于建设投资。2.某进口设备离岸价为150万元，国际运费为30万元，运输保险费为10万元，关税税率为15%，则该进口设备到岸价为（）万元。A.180B.190C.207D.220.5答案：B解析：进口设备到岸价=离岸价+国际运费+运输保险费=150+30+10=190（万元）。3.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）中，不属于措施项目的是（）。A.脚手架工程B.垂直运输C.混凝土浇筑D.超高施工增加答案：C解析：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）中规定的措施项目包括脚手架工程、混凝土模板及支架（撑）、垂直运输、超高施工增加、大型机械设备进出场及安拆、施工排水降水、安全文明施工及其他措施项目。混凝土浇筑属于分部分项工程，并非措施项目。4.土方回填工程属于（）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程答案：D解析：分项工程一般按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分，土方回填工程属于分项工程。5.砌墙工人在砌墙过程中，从取砖、运砖到砌砖的整个操作时间，属于（）。A.偶然工作时间B.辅助工作时间C.基本工作时间D.准备与结束时间答案：C解析：基本工作时间是指工人完成能生产一定产品的施工工艺过程所消耗的时间。砌墙工人从取砖、运砖到砌砖的操作属于基本工作时间。6.一台机械设备纯工作时间4.5h，延续时间5h，则该机械的时间利用系数为（）。A.0.9B.1.11C.0.8D.1答案：A解析：机械时间利用系数=机械纯工作时间÷工作班延续时间=4.5÷5=0.9。7.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)，承包人可索赔利润的情形是（）。A.施工中遇到不利物质条件B.异常恶劣的气候条件导致工期延误C.基准日期后法律变化D.发包人延迟提供施工场地答案：D解析：选项A，施工中遇到不利物质条件，可索赔工期和费用；选项B，异常恶劣的气候条件导致工期延误，只能索赔工期；选项C，基准日期后法律变化，可索赔费用；选项D，发包人延迟提供施工场地，可索赔工期、费用和利润。8.以下不属于施工机械台班单价组成部分的是（）。A.折旧费B.校验费C.维护费D.安拆费及场外运费答案：B解析：施工机械台班单价的组成包括折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、其他费用，不包含校验费。9.施工图预算编制的关键在于编制好（）。A.单位工程施工图预算B.单项工程综合预算C.建设项目总预算D.单项工程造价预算答案：A解析：施工图预算是以单位工程编制的，按单项工程汇总而成，所以编制的关键在于编制好单位工程施工图预算。10.某施工项目需使用一批模板，一次使用280m²，损耗率为4%，周转次数为4，则周转使用量为（）m²。A.78.4B.81.2C.75.6D.84答案：A解析：周转使用量=[一次使用量+一次使用量×(周转次数-1)×损耗率]÷周转次数=[280+280×(4-1)×4%]÷4=78.4（m²）。11.下列计算折旧费的方法中，不属于常用方法的是（）。A.直线折旧法B.平均年限法C.工作量法D.双倍余额递减法答案：A解析：计算折旧费的常用方法有平均年限法、工作量法、双倍余额递减法。直线折旧法表述不准确，不属于常用折旧计算方法。12.招标人自行供应材料时，总承包服务费按招标供应材料价值的（）计算。A.1%B.2%C.3%D.4%答案：A解析：招标人自行供应材料的，总承包服务费按招标供应材料价值的1%计算。13.通常情况下，工程造价应包括（）。A.建设投资和流动资金B.工程费用和工程建设其他费用C.建设投资和建设期利息D.建设投资和预备费答案：C解析：工程造价包括建设投资和建设期利息。建设投资包含工程费用、工程建设其他费用和预备费。流动资金属于流动资产投资，并非工程造价的组成部分。14.劳动定额编制方法中，对编制人员要求较高且工作量较大的是（）。A.经验估计法B.统计分析法C.技术测定法D.比较类推法答案：C解析：技术测定法是通过对施工过程的具体活动进行实地观察，详细记录影响工时消耗的因素和施工活动的技术组织条件，以及完成产品的数量和工时消耗等资料，经分析整理后，制定出人工定额的方法。该方法对编制人员文化和专业技术水平要求高，且工作量较大。15.根据《政府采购法》，政府采购的主要方式是（）。A.单一来源采购B.邀请招标C.询价D.公开招标答案：D解析：根据《政府采购法》，公开招标应作为政府采购的主要采购方式。16.施工定额的编制对象是（）。A.分项工程B.施工过程C.单位工程D.单项工程答案：B解析：施工定额是指完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量标准，其编制对象是施工过程。17.承包人若不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前（）天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。A.3B.5C.7D.14答案：C解析：承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。18.当事人对合同变更的内容约定不明确时，应推定为（）。A.约定无效B.约定有效C.变更D.未变更答案：D解析：根据相关法律规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。19.关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，正确的是（）。A.加大住宅宽度，不利于降低单方造价B.降低住宅层高，有利于降低单方造价C.结构面积系数越大，越有利于降低单方造价D.住宅层数越多，越有利于降低单方造价答案：B解析：选项A，加大住宅宽度，有利于降低单方造价；选项C，结构面积系数越小，越有利于降低单方造价；选项D，住宅层数在一定范围内增加，有利于降低单方造价，但超过一定层数，造价会增加。住宅的层高和净高直接影响工程造价，降低住宅层高，可降低造价，还能提高住宅区的建筑密度，节约土地成本及市政设施费。20.工程担保中最重要且担保金额最大的是（）。A.投标担保B.履约担保C.预付款担保D.支付担保答案：B解析：履约担保是工程担保中最重要也是担保金额最大的工程担保，它保障了承包人按照合同约定履行义务。21.建设行政主管部门应自收到施工许可证申请之日起（）日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。A.5B.7C.15D.30答案：C解析：建设行政主管部门应当自收到施工许可证申请之日起15日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。22.清单编制人在编制分部分项工程量清单时，可不详细描述的项目特征是（）。A.混凝土强度等级B.装饰层厚度C.取土运距D.以樘为计量单位的门窗洞口尺寸答案：C解析：考核工程量清单编制的项目特征内容，涉及准确计量、结构要求、材质要求、安装方式的内容必须描述。像取土运距、弃土运距等项目，可不详细描述，注明由投标人自定。23.依据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)，承包人应在索赔事件发生（）天内，向工程师提出索赔意向通知。A.15B.20C.25D.28答案：D解析：施工承包单位应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。24.项目建设单位为确定建设项目从筹建到竣工验收实际发生的全部建设费的财务文件是（）。A.竣工决算B.竣工结算C.财务结算D.财务决算答案：A解析：竣工决算是项目建设单位根据国家有关规定，为确定建设项目从筹建到竣工验收实际发生的全部建设费用的财务文件。25.下列关于施工图预算作用的说法中，正确的是（）。A.施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础B.施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的唯一依据C.施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据D.施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据答案：A解析：选项B，施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据之一，但不是唯一依据；选项C，“两算”对比是施工方进行的；选项D，施工图预算是投资方安排建设资金计划的依据，施工单位安排建设资金计划依据的是施工预算。施工图预算对投资方来说，可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。26.“三同时”是指主体工程与环保措施工程要（）。A.同时设计、同时施工、同时验收B.同时审批、同时施工、同时验收C.同时设计、同时施工、同时投入运行D.同时施工、同时验收、同时投入运行答案：C解析：在项目实施阶段，必须做到“三同时”，即主体工程与环保措施工程同时设计、同时施工、同时投入运行。27.关于工程量清单概念的表述，不正确的是（）。A.工程量清单由招标人提供B.工程量清单是招标文件组成部分C.招标人根据工程量清单编制招标工程的招标控制价D.投标人根据工程量清单编制标底答案：D解析：工程量清单由招标人提供，是招标文件的组成部分。招标人根据工程量清单编制招标工程的招标控制价，投标人按照工程量清单所表述的内容，依据企业定额计算投标价格，自主填报工程量清单所列项目的单价与合价，标底是招标人编制的，并非投标人编制。28.确定材料原价时，同一种材料因来源地等不同有几种价格，应采取（）方法确定其综合原价。A.比例分配B.加权平均C.算术平均D.回归分析法答案：B解析：在确定原价时，同一种材料因来源地、交货地、供货单位、生产厂家不同而有几种价格（原价）时，根据不同来源地供货数量比例，采取加权平均的方法确定其综合原价。29.工期-成本同步分析法中，造成工程项目实施中出现虚盈现象的原因是（）。A.实际施工进度落后计划进度，实际成本开支等于计划成本B.实际施工进度落后计划进度，实际成本开支小于计划成本C.实际施工进度等于计划进度，实际成本开支大于计划成本D.实际施工进度等于计划进度，实际成本开支小于计划成本答案：B解析：工期-成本同步分析法中，成本与进度应保持对应关系。当实际施工进度落后计划进度，而实际成本开支小于计划成本时，会出现虚盈现象。30.在项目建设有关的其他费用中，属于可行性研究费的是（）。A.建设单位管理费B.项目建议书费用C.研究试验费D.勘察费答案：B解析：可行性研究费是指在建设项目前期工作中，编制和评估项目建议书（或预可行性研究报告）、可行性研究报告所需的费用，项目建议书费用属于可行性研究费。31.某工程采购一台国产非标准设备，制造商生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计30万元，专用工具费率为3%，废品损失率为10%，利润率为15%，增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项增值税为（）万元。A.5.93B.6.02C.6.12D.6.25答案：A解析：销项增值税=[30×(1+3%)×(1+10%)×(1+15%)]×13%=5.93（万元）。32.关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）。A.招标人有权自行决定是否采用标底、最高投标限价B.采用标底的，招标人有权决定是否在招标文件中公开C.采用最高投标限价的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可规定最低投标限价D.公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和增值税答案：D解析：选项A，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价；非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底；选项B，标底应保密，不应公开；选项C，招标人不得规定最低投标限价。公布最高投标限价时，除公布总价外，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和增值税。33.投资估算指标一般可分为（）三个层次。A.设备购置费用指标、设备安装费用指标、建筑工程费用指标B.建筑安装工程费用指标、设备工器具费用指标、工程建设其他费用指标C.人工消耗指标、材料消耗指标、机械消耗指标D.建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标答案：D解析：投资估算指标一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标三个层次。34.生产性工程项目中，水利建设项目属于（）。A.工业建设项目B.农业建设项目C.基础设施建设项目D.商业建设项目答案：B解析：水利建设项目属于生产性工程项目中的农业建设项目。35.招标人采用邀请招标方式时，应当向（）个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请书。A.2B.3C.5D.7答案：B解析：招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。36.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。A.2年B.5年C.设计文件规定的该工程的合理使用年限D.10年答案：C解析：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。这是为了确保这些重要工程部位在长期使用过程中的安全性和稳定性，2年通常是电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限；5年一般是屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的保修期限；10年并非这几类工程的标准保修期限。37.工程造价（）特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。A.单件性计价B.多次性计价C.方法多样性D.组合性计价答案：B解析：工程造价多次性计价特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。从投资估算、设计概算、施工图预算到竣工结算，随着工程建设阶段的推进，造价计算越来越精确。单件性计价是指每个工程项目都有其特定的造价；方法多样性是指计算工程造价有多种方法，如单价法、实物量法等；组合性计价是指工程造价是由各个组成部分组合计算得出的。38.正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.8kg，已知该材料的损耗率为8%，则其总消耗量为（）kg。A.10B.10.8C.11D.11.8答案：B解析：材料净用量=不可避免损耗量÷损耗率=0.8÷8%=10kg，总消耗量=净用量+不可避免损耗量=10+0.8=10.8kg。通过损耗率求出净用量，再加上不可避免损耗量，即可得到总消耗量。39.在保修期内，工程保修担保可以采用（）的方式。A.银行保函B.预留保留金C.保兑支票D.现金答案：B解析：在保修期内，工程保修担保可以采用预留保留金的方式。这种方式是在工程结算时，从应付的工程款中预留一定比例的金额作为保修担保。银行保函虽然也可用于担保，但在工程保修中不是最常用的；保兑支票和现金一般较少用于工程保修担保。40.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目实行（）。A.审批制B.登记备案制C.评估制D.核准制答案：A解析：根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号），政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。这是为了规范不同投资主体的项目管理流程，确保投资决策的科学性和合理性。评估制并非投资项目的基本管理制度。41.审查施工图预算的方法中，审查质量比较高但是工作量大的是（）。A.全面审查法B.标准预算审查法C.分组计算审查法D.对比审查法答案：A解析：全面审查法的优点是全面、细致，经审查的工程预算差错比较少，质量比较高；缺点是工作量大。它是对工程预算进行逐一审查，所以能保证审查质量，但耗费的人力和时间较多。标准预算审查法适用于采用标准图纸的工程；分组计算审查法是把预算中有关项目按类别划分若干组，利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法；对比审查法是用已建成工程的预算或虽未建成但已审查修正的工程预算对比审查拟建的类似工程预算的一种方法，后三种方法在审查质量和工作量方面都与全面审查法不同。42.当事人延迟履行合同后发生不可抗力的，其责任（）。A.可全部免除B.应部分免除C.不能免除D.仅承担自己的损失答案：C解析：因合同一方延迟履行合同义务，在延迟履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。这是为了督促合同当事人按时履行义务，如果延迟履行后因不可抗力就免除责任，会损害对方的合法权益。所以在这种情况下，责任不能免除。43.在编制最高限价时，分包专业的管理服务费可按分包工程造价的（）计取。A.2%-5%B.3%-5%C.2%-4%D.3%-4%答案：B解析：编制最高限价时，分包专业的管理服务费可按分包工程造价的3%-5%计取。这是在工程造价管理中，对于分包工程管理服务费用的常见规定，该比例范围综合考虑了分包工程管理的成本和合理利润等因素。44.施工仪器仪表台班单价的组成不包括（）。A.折旧费B.检测费C.校验费D.维护费答案：B解析：施工仪器仪表台班单价包括折旧费、维护费、校验费、动力费，不包括检测费。检测费通常是针对具体检测项目单独计算的费用，不属于仪器仪表台班单价的组成部分。45.对工程造价起到指导性和总控制作用的是（）。A.投资估算B.限额设计C.施工招标D.合同管理与事前控制答案：A解析：投资估算对工程造价起到指导性和总体控制的作用。在项目决策阶段，投资估算为后续的设计概算、施工图预算等提供了重要的参考依据，确定了项目投资的大致范围。限额设计是按照投资估算进行设计，以控制工程造价；施工招标是确定施工单位的过程；合同管理与事前控制主要是在项目实施阶段对造价进行管理和控制，它们都依赖于投资估算提供的基础。46.施工合同文件中，若以下部分出现不一致的地方，其解释权的优先顺序为（）。A.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、已标价工程量清单B.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、已标价工程量清单C.专用合同条款、中标通知书、图纸、已标价工程量清单D.图纸、中标通知书、专用合同条款、已标价工程量清单答案：A解析：合同文件优先解释顺序：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单、其他合同文件。合同协议书是双方达成的最核心的协议，所以排在首位；中标通知书是确定中标人的重要文件，在解释顺序中也较为靠前；专用合同条款是针对具体项目的特别约定，优先于通用合同条款和其他文件；已标价工程量清单是对工程价格和数量的详细记录，在解释顺序中相对靠后。47.招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的（）计算。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%答案：B解析：招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的1.5%计算。如果招标人还要求提供配合服务，则根据具体情况，总承包服务费可按3%-5%计算。这是为了合理确定总承包单位因管理和协调分包工程所应获得的费用。48.发包人收到承包人提交的最终结清申请单后的（）天内予以核实，向承包人签发最终支付证书。A.7B.12C.14D.30答案：C解析：发包人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内予以核实，向承包人签发最终支付证书。这是在工程竣工结算流程中的规定时间，确保结算工作的有序进行，保障承包人的合法权益。49.用水泥砂浆砌筑2m²砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总用量为1050块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。A.1000块；0.372m³B.1000块；0.454m³C.1050块；0.372m³D.1050块；0.454m³答案：A解析：标准砖的净用量=总用量÷（1+损耗率）=1050÷（1+5%）=1000块；每块砖的体积=0.24×0.115×0.053=0.0014628m³，2m²砖墙的体积=2×0.24=0.48m³（假设墙厚为240mm），砂浆的净用量=砖墙体积-标准砖净用量×每块砖体积=0.48-1000×0.0014628=0.372m³。50.劳动定额编制方法中的比较类推法也叫（）。A.传统定额法B.典型定额法C.比较定额法D.比例定额法答案：B解析：劳动定额编制方法中，比较类推法也叫典型定额法。它是通过对同类型产品典型定额项目的工时消耗进行分析比较，类推出相似项目定额水平的方法。这种方法利用了已有的典型定额资料，提高了定额编制的效率和准确性。51.承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前（）天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。A.3B.5C.7D.14答案：C解析：承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。这是为了让发包人有足够的时间调整工程计划，避免因承包人延迟开工给工程进度带来不利影响。52.以下行为符合我国法律规定的是（）。A.总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位B.以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程C.建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务D.总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业答案：D解析：选项A，总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位是违法的，主体结构工程必须由总承包单位自行完成；选项B，出借资质证书允许他人以本企业名义承揽工程属于违法行为；选项C，建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务可能导致财务管理不规范等问题，不符合相关规定。总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业是符合规定的，有助于合理组织施工和提高施工效率。53.工程造价信息是由若干具有特定内容和同类性质的、在一定时间和空间内形成的一连串信息。一切工程造价的管理活动和变化总是在一定条件下受各种因素的制约与影响，这体现了工程造价信息的（）。A.区域性B.专业性C.系统性D.多样性答案：C解析：工程造价信息是由若干具有特定内容和同类性质的、在一定时间和空间内形成的一连串信息。一切工程造价的管理活动和变化总是在一定条件下受各种因素的制约与影响，从工程造价信息源发出来的信息是大量的、有系统的，体现了系统性。区域性是指工程造价信息在不同地区可能存在差异；专业性是指其与工程造价专业相关；多样性是指信息的形式和内容丰富多样。54.某种材料价格为每吨350元（含税价，采用两票制），采用一般计税方法，扣除增值税进项税额，设增值税税率为13%，则该种材料的原价应调整为每吨（）。A.309.73元B.310.62元C.395.50元D.300.00元答案：A解析：材料的不含税价格=含税价格÷（1+增值税税率）=350÷（1+13%）≈309.73元。在计算材料原价时，根据一般计税方法，需要将含税价格换算为不含税价格，以准确计算工程造价中的材料费用。55.为了完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目清单，是（）的概念定义。A.分部分项清单B.措施项目清单C.其他项目费清单D.规费清单答案：B解析：措施项目清单是指为了完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目清单。分部分项清单是对各分项工程的项目名称、工程量等进行的清单列示；其他项目费清单包含暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费等；规费清单是对工程建设过程中应缴纳的规费进行的列示。56.建设工程施工招标投标程序有：①定标；②资格审查；③勘察现场及答疑；④发放招标文件；⑤刊登招标公告或发出投标邀请书；⑥开标、评标；⑦签订合同；⑧投标。在这八个操作中，“勘察现场及答疑”属于招标投标程序的第（）步骤。A.二B.三C.四D.六答案：C解析：建设工程施工招标投标程序为：刊登招标公告或发出投标邀请书；资格审查；发放招标文件；勘察现场及答疑；投标；开标、评标；定标；签订合同。所以“勘察现场及答疑”属于第四步。这一环节有助于投标人更好地了解项目现场情况和招标文件要求，提高投标的准确性和针对性。57.（造价资质已经取消，仅作知识考查）乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价（）人民币以下的各类工程建设项目的工程造价咨询业务。A.5000万元B.6000万元C.8000万元D.2亿答案：D解析：原规定乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价2亿元人民币以下的各类工程建设项目的工程造价咨询业务。虽然造价资质已取消，但了解该知识点有助于对工程造价咨询行业的历史规定有一定认识。58.开标应当由（）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。A.投标人B.招标人C.评标委员会D.公证人答案：B解析：开标应当由招标人主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。招标人负责组织和主持开标活动，以确保开标过程的公正、公平、公开。投标人是参与投标的主体；评标委员会负责评标工作；公证人一般起到监督公证的作用，但不是开标主持的主体。59.某单位建筑工程初步设计深度不够，不能准确的计算工程量，但工程采用的技术比较成熟而又有类似指标可以利用时，编制该工程设计概算宜采用的方法是（）。A.扩大单价法B.类似工程换算法C.生产能力指数法D.概算指标法答案：D解析：概算指标法的适用范围是设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用。扩大单价法适用于初步设计有一定深度，建筑结构比较明确的情况；类似工程换算法通常用于类似工程的造价换算；生产能力指数法一般用于估算生产性建设项目的投资。60.国有资金占控股或主导地位的建设项目，可以邀标的情况有（）。A.技术简单B.技术复杂且潜在投标人少C.无特殊要求D.潜在投标人多的答案：B解析：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，但有下列情形之一的，可以通过邀请招标：（1）技术复杂，有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。技术简单、无特殊要求一般应采用公开招标；潜在投标人多也不符合邀请招标的条件。二、多选题（每题2分，共20题，共40分。每题所设选项中有两个或两个以上正确答案，至少有一个错项。错选、少选本题均不得分）1.下列属于施工招标方式的有（）。A.私人招标B.公开招标C.邀请招标D.内部招标E.政府招标答案：BC解析：施工招标方式主要有公开招标和邀请招标两种。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标；邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。私人招标、内部招标、政府招标都不是规范的施工招标方式分类，其中政府投资项目一般也是采用公开招标或邀请招标的方式进行施工招标。2.建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有（）。A.协商B.调解C.管制D.仲裁E.诉讼答案：ABDE解析：造价纠纷的解决途径主要有友好协商解决、调解解决、仲裁或诉讼解决。协商是双方当事人直接就争议问题进行沟通和协商，寻求解决方案；调解是通过第三方的介入，协助双方解决纠纷；仲裁是双方根据事先或事后达成的仲裁协议，将纠纷提交给仲裁机构进行裁决；诉讼则是通过向法院提起诉讼，由法院依法判决。“管制”不属于解决建设工程合同价款纠纷的途径。3.下列不属于建设投资费用的有（）。A.建设期利息B.工程费用C.工程建设其他费用D.预备费E.流动资金答案：AE解析：建设投资费用包括工程费用、工程建设其他费用、预备费。建设期利息是指项目借款在建设期内发生并计入固定资产的利息，它和流动资金都不属于建设投资费用。其中，流动资金属于流动资产投资，是为维持生产所占用的全部周转资金。4.建设工程项目可分为（）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程E.整体工程答案：ABCD解析：建设工程项目可分为单项工程、单位工程、分部工程、分项工程。单项工程是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的工程；单位工程是单项工程的组成部分，具有独立的设计，可以独立组织施工，但竣工后不能独立发挥生产能力或效益；分部工程是单位工程的组成部分，一般按专业性质、工程部位进行划分；分项工程是分部工程的组成部分，一般按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。“整体工程”不是建设工程项目的标准分类。5.下列费用中属于建筑安装工程费中规费的是（）。A.社会保险费B.住房公积金C.工程排污费（已取消）D.教育费附加E.城市维护建设税答案：AB解析：建筑安装工程费中，规费包括社会保险费、住房公积金。工程排污费曾经属于规费，但目前已取消；教育费附加和城市维护建设税属于税金，是与规费并列的建筑安装工程费的组成部分，不属于规费。6.依据《中华人民共和国标准施工招标文件》的规定，下列因不可抗力导致的后果中，由发包人承担责任的有（）。A.已运至施工场地的材料的损害B.承包人的停工损失C.因工程损害造成的第三者财产损失D.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用E.承包人设备的损坏答案：ACD解析：不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期。所以选项A、C、D由发包人承担责任，选项B、E由承包人承担责任。7.建设工程项目管理的类型包括（）。A.发包单位的项目管理B.工程总承包方项目管理C.设计方项目管理D.监理单位的项目管理E.供货方项目管理答案：BCE解析：项目管理的类型主要包括业主方项目管理、工程总承包方项目管理、设计方项目管理、施工方项目管理、供货方项目管理。虽然发包单位（业主方）是工程项目的发起者，但选项A表述不准确，通常称为业主方项目管理；监理单位是受业主委托对工程进行监督管理的第三方，其工作属于业主方项目管理的延伸和补充，不属于独立的项目管理类型。8.下列关于固定总价合同的说法，正确的是（）。A.承包商承担了较大的风险，业主的风险较小B.工程变更和不可预见的困难常常引起合同双方的纠纷或者诉讼，最终导致其他费用的增加C.由于承包商承担了较大的风险，因此报价中不可避免地要增加一笔较高的不可预见风险费D.承包商承担全部风险E.采用固定总价合同，双方结算比较简单答案：ABCE解析：在固定总价合同中，承包商承担了全部的工作量和价格的风险，相对而言业主的风险较小，A选项正确。由于承包商承担较大风险，所以报价中通常会增加不可预见风险费，C选项正确。工程变更和不可预见的困难容易引发合同双方的纠纷，导致费用增加，B选项正确。固定总价合同在结算时，只要完成的工程符合合同约定，双方按照合同总价结算即可，结算相对简单，E选项正确。但承包商承担的是大部分风险，并非全部风险，比如不可抗力等风险在合同中一般有另外的约定，D选项错误。9.钢筋的连接方法，包括（）。A.焊接B.绑扎搭接C.机械连接D.螺栓连接E.铆接答案：ABC解析：钢筋的连接方法主要有焊接、绑扎搭接和机械连接。焊接是通过加热、加压或两者并用，使用或不使用填充材料，使钢筋达到原子结合的连接方式；绑扎搭接是将两根钢筋的搭接部分用铁丝绑扎在一起；机械连接是通过连接件的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用，将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。螺栓连接和铆接一般用于钢结构的连接，不属于钢筋的连接方法。10.施工图预算对投资方、施工企业都具有十分重要的作用。下列选项中仅属于对施工作用的有（）。A.确定合同价款的依据B.控制工程施工成本的依据C.控制资金合理使用的依据D.调配施工力量的依据E.办理工程结算的依据答案：BD解析：施工图预算对施工方的作用包括：（1）施工图预算是投标报价的基础；（2）施工图预算是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容；（3）施工图预算安排调配施工力量、组织材料设备供应的依据；（4）施工图预算是控制工程成本的依据；（5）施工图预算是进行“两算对比”的依据。选项A、C、E均属于施工图预算对投资方的作用。确定合同价款、控制资金合理使用以及办理工程结算主要是投资方在工程建设过程中的工作，施工方更多的是依据施工图预算来控制成本和调配施工力量。11.工程建设其他费中的研究试验费不包括的项目有（）。A.为建设工程项目提供或验证设计数据进行必要的研究实验所需的费用B.应由科技三项费用开支的项目C.应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费D.应由勘察设计费或工程费用中开支的项目E.按照设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用答案：BD解析：研究试验费是指为建设项目提供和验证设计参数、数据、资料等进行必要的研究和试验，以及设计规定在施工中必须进行试验、验证所需的费用。不包括应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目；不包括应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费；也不包括应由勘察设计费或工程费用中开支的项目。选项A和E属于研究试验费的内容。12.下列人工、材料、机械台班的消耗，应计入定额消耗量的有（）。A.准备与结束工作时间B.施工本身原因造成的工人停工时间C.措施性材料的合理消耗量D.不可避免的施工废料E.低负荷下的机械工作时间答案：ACD解析：准备与结束工作时间是工人在开始和结束工作时必要的准备和整理时间，应计入定额消耗量，A选项正确。措施性材料的合理消耗量是完成工程施工所必需的，也应计入定额消耗量，C选项正确。不可避免的施工废料是施工过程中难以避免的材料损耗，计入定额消耗量，D选项正确。施工本身原因造成的工人停工时间，属于损失时间，不应计入定额消耗量，B选项错误；低负荷下的机械工作时间是由于施工组织不善、操作不当等原因导致机械在低负荷状态下工作的时间，也属于损失时间，不应计入定额消耗量，E选项错误。13.关于建筑安装工程费，下列是按费用构成要素划分的有（）。A.人工费B.分部分项工程费C.措施项目费D.材料费E.施工机具使用费答案：ADE解析：建筑安装工程费按费用构成要素划分为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和增值税。分部分项工程费和措施项目费是按照工程造价的构成划分的，不属于按费用构成要素的分类，B、C选项错误。14.下列关于合同成立地点的表述，正确的是（）。A.承诺生效的地点为合同成立的地点B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点C.采用数据电文形式订立合同的，且收件人没有主营业地的，其住所地为合同成立的地点D.当事人可以就合同成立地点进行约定E.当事人采用合同书形式订立合同的，合同履行地为合同成立的地点答案：ABCD解析：承诺生效的地点为合同成立的地点，这是合同成立地点确定的一般原则，A选项正确。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；收件人没有主营业地的，其住所地为合同成立的地点，B、C选项正确。当事人可以根据自身意愿就合同成立地点进行约定，有约定时从其约定，D选项正确。当事人采用合同书形式订立合同的，最后签名、盖章或按指印的地点为合同成立的地点，而不是合同履行地，E选项错误。15.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)，由发包人承担延误的工期和（或）增加的费用，并向承包人支付合理利润的情形有（）。A.发包人未能按合同约定提供图纸的B.发包人未能在计划开工日期之日起5天内同意下达开工通知的C.监理人未能按合同约定发出指示、批准文件的D.承包人遇到不利物质条件采取合理措施继续施工的E.发包人提供的基准点存在错误的答案：ACE解析：根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)，发包人未能按合同约定提供图纸，会影响工程的正常开展，应承担延误的工期和增加的费用，并支付合理利润，A选