ppp建设工程合同标准文本

ppp建设工程合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方在甲方指定的建设工程项目中承担施工、安装、调试、保修等义务，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目投资：____________________

1.5项目工期：____________________

二、合同双方的权利和义务

2.1甲方权利与义务：

（1）按照合同约定向乙方支付工程款；

（2）负责办理项目相关审批手续；

（3）提供施工图纸、技术资料等；

（4）协助乙方解决施工过程中遇到的问题；

（5）监督乙方按照合同约定履行义务。

2.2乙方权利与义务：

（1）按照合同约定完成施工、安装、调试、保修等任务；

（2）按照甲方要求提供施工图纸、技术资料等；

（3）保证工程质量，符合国家及行业相关标准；

（4）遵守国家法律法规，确保施工安全；

（5）按时完成工程，不得擅自停工、窝工。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：____________________

3.2工程款支付比例：____________________

3.3工程款支付时间：____________________

四、工程质量与验收

4.1工程质量标准：____________________

4.2工程验收程序：____________________

4.3工程验收标准：____________________

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

（1）未按时支付工程款，应向乙方支付违约金；

（2）未按约定提供施工图纸、技术资料等，应承担相应责任。

5.2乙方违约责任：

（1）未按时完成工程，应向甲方支付违约金；

（2）工程质量不符合约定，应承担相应责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效与终止

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

7.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目可行性研究报告；

2.项目审批文件；

3.施工图纸及技术资料；

4.甲方提供的其他相关文件。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）为保障项目顺利进行，确保工程质量与进度，特邀请第三方（以下简称“第三方”）参与项目监督与管理。乙方（以下简称“乙方”）同意在甲方指定的建设工程项目中承担施工、安装、调试、保修等义务。三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就项目合作达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目投资：____________________

1.5项目工期：____________________

二、三方权利与义务

2.1甲方权利与义务：

（1）甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程质量与进度；

（2）甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工任务；

（3）甲方有权要求第三方对项目进行监督，确保项目合规性；

（4）甲方有权要求乙方在项目完成后进行保修；

（5）甲方有权根据项目实际情况调整施工方案。

2.2乙方权利与义务：

（1）乙方应按照甲方要求完成施工任务，确保工程质量与进度；

（2）乙方应按照合同约定提供施工图纸、技术资料等；

（3）乙方应遵守国家法律法规，确保施工安全；

（4）乙方应按时完成工程，不得擅自停工、窝工；

（5）乙方应配合甲方及第三方对项目进行监督。

2.3第三方权利与义务：

（1）第三方有权对项目进行监督，确保项目合规性；

（2）第三方有权对乙方施工过程进行评估，提出改进意见；

（3）第三方有权要求乙方整改施工过程中存在的问题；

（4）第三方有权要求甲方提供项目相关资料；

（5）第三方应遵守国家法律法规，确保监督工作的公正性。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：____________________

3.2工程款支付比例：____________________

3.3工程款支付时间：____________________

四、工程质量与验收

4.1工程质量标准：____________________

4.2工程验收程序：____________________

4.3工程验收标准：____________________

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

（1）未按时支付工程款，应向乙方支付违约金；

（2）未按约定提供施工图纸、技术资料等，应承担相应责任。

5.2乙方违约责任：

（1）未按时完成工程，应向甲方支付违约金；

（2）工程质量不符合约定，应承担相应责任；

（3）未经甲方同意，擅自停工、窝工，应承担相应责任。

5.3第三方违约责任：

（1）未按约定对项目进行监督，应承担相应责任；

（2）监督过程中存在徇私舞弊行为，应承担相应责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效与终止

7.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效；

7.2合同履行完毕或三方协商一致解除合同，合同终止。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，三方可另行协商补充；

8.2本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，具有同等法律效力。

第三方介入的意义和目的：

1.提高项目监管效率，确保项目合规性；

2.降低甲方风险，保障甲方权益；

3.促进项目顺利进行，提高工程质量与进度。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为项目投资方，有权对项目进行监督与管理；

2.甲方通过引入第三方，提高项目监管水平，降低自身风险；

3.甲方通过主导合同，保障自身权益，确保项目顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

乙方（以下简称“乙方”）为保障自身在建设工程项目中的合法权益，特邀请第三方（以下简称“第三方”）参与项目监督与管理。甲方（以下简称“甲方”）同意乙方在项目中进行施工、安装、调试、保修等作业。三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就项目合作达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目投资：____________________

1.5项目工期：____________________

二、三方权利与义务

2.1甲方权利与义务：

（1）甲方应按照合同约定向乙方支付工程款；

（2）甲方应提供必要的施工图纸、技术资料等；

（3）甲方应配合乙方进行施工，确保施工环境安全；

（4）甲方应接受乙方在施工过程中提出的合理建议；

（5）甲方应在项目验收合格后，按照约定支付尾款。

2.2乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款；

（2）乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、技术资料等；

（3）乙方有权在施工过程中对施工方案进行调整，确保施工质量；

（4）乙方有权要求甲方配合解决施工过程中遇到的问题；

（5）乙方应按照合同约定完成施工任务，确保工程质量与进度。

2.3第三方权利与义务：

（1）第三方有权对项目进行监督，确保项目合规性；

（2）第三方有权对乙方的施工过程进行评估，提出改进意见；

（3）第三方有权要求甲方提供项目相关资料；

（4）第三方有权要求乙方整改施工过程中存在的问题；

（5）第三方应遵守国家法律法规，确保监督工作的公正性。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：____________________

3.2工程款支付比例：____________________

3.3工程款支付时间：____________________

四、工程质量与验收

4.1工程质量标准：____________________

4.2工程验收程序：____________________

4.3工程验收标准：____________________

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

（1）未按时支付工程款，应向乙方支付违约金；

（2）未按约定提供施工图纸、技术资料等，应承担相应责任；

（3）未配合乙方施工，导致施工进度延误，应承担相应责任。

5.2乙方违约责任：

（1）未按时完成工程，应向甲方支付违约金；

（2）工程质量不符合约定，应承担相应责任；

（3）未经甲方同意，擅自调整施工方案，应承担相应责任。

5.3第三方违约责任：

（1）未按约定对项目进行监督，应承担相应责任；

（2）监督过程中存在徇私舞弊行为，应承担相应责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效与终止

7.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效；

7.2合同履行完毕或三方协商一致解除合同，合同终止。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，三方可另行协商补充；

8.2本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，具有同等法律效力。