砼工施工合同协议

砼工施工合同协议甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：姓名：____________________身份证号码：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[项目名称]的建设工程施工，需要乙方提供砼工劳务服务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方为甲方提供砼工劳务服务事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[项目名称]2.工程地点：[具体地点]3.工程内容及规模：本工程的砼工施工范围包括但不限于基础、主体结构等部位的混凝土浇筑、振捣、养护等工作。具体施工内容以甲方提供的施工图纸及设计变更要求为准。预计混凝土浇筑总量为[x]立方米，具体数量以实际施工完成量为准。二、承包方式及范围1.承包方式：乙方以包人工、包辅材、包小型机具、包质量、包安全、包工期、包文明施工的方式承包本工程的砼工劳务。2.承包范围：混凝土的搅拌、运输（包括场内水平及垂直运输）。模板的支设、拆除及清理，确保模板的周转使用。混凝土的浇筑、振捣密实，表面收光及养护工作。施工过程中所需的小型机具，如振捣器、抹子、铁锹等的配备及维修保养。施工现场的清理及材料的堆放整理。三、合同工期1.开工日期：本工程定于[具体开工日期]开工，以甲方书面通知为准。2.竣工日期：本工程定于[具体竣工日期]竣工，总工期为[工期天数]日历天。3.工期调整：因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延。甲方应提前[x]天以书面形式通知乙方，并承担乙方因此造成的窝工、停工等损失。因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金；累计延误超过[x]天的，甲方有权解除合同，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。因不可抗力或非甲乙双方原因导致工期延误的，双方应协商解决工期顺延事宜，互不承担违约责任。四、质量标准1.乙方应严格按照国家现行的混凝土施工质量验收规范及甲方提供的施工图纸、技术交底要求进行施工，确保工程质量达到[具体质量标准，如合格或优良]标准。2.乙方在施工过程中应接受甲方及监理单位的监督检查，对提出的质量问题应及时整改，直至达到质量要求。如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工，由此造成的工期延误及甲方损失由乙方承担。3.工程竣工后，乙方应按照甲方要求提供完整的施工资料，配合甲方进行工程竣工验收。如因乙方原因导致工程无法通过验收，乙方应承担相应的责任，并负责整改直至通过验收。五、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程砼工劳务合同单价为每立方米混凝土[x]元，合同总价暂定为人民币[x]元。合同总价以实际完成的混凝土浇筑量乘以合同单价进行结算。上述单价包含乙方完成本合同约定承包范围内全部工作所需的人工费、辅材费、小型机具费、管理费、利润、税金及风险费用等一切费用。除本合同约定的调整因素外，合同单价不作调整。2.支付方式：每月[具体支付日期]，乙方应向甲方提交当月已完工程量报告，经甲方及监理单位审核确认后，于次月[支付日期]支付上月已完工程量价款的[x%]。工程竣工并经甲方及相关部门验收合格后，支付至合同总价的[x%]。工程结算完成后，支付至结算总价的[x%]。剩余结算总价的[x%]作为质量保证金，在质保期（自工程竣工验收合格之日起[质保期期限]）满后，如无质量问题，甲方在[质保金支付期限]内一次性无息支付给乙方。六、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见并要求乙方限期整改。有权根据工程实际情况调整施工计划和施工内容，但应提前通知乙方。按照合同约定支付工程款。2.义务：向乙方提供施工图纸、技术交底及相关施工资料，并组织乙方进行图纸会审和技术交底。负责协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方创造良好的施工条件。按照合同约定及时支付工程款，如逾期支付，应按照同期银行贷款利率向乙方支付逾期付款利息。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程款。有权对甲方提出的不合理要求提出异议，并要求甲方给予合理解决。2.义务：按照国家有关法律法规、施工规范及甲方要求组织施工，确保工程质量、进度和安全。配备足够的具有相应资质和经验的管理人员及施工人员，保证施工队伍的稳定性。施工人员应持证上岗，并接受甲方及相关部门的管理和监督。负责施工过程中所需的辅材、小型机具的采购、租赁及维修保养，但材料的质量必须符合国家标准及甲方要求。按照甲方提供的施工图纸及技术交底要求进行施工，不得擅自变更施工内容和施工方法。如需变更，应提前[x]天书面通知甲方，并经甲方及设计单位同意后方可实施。做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿因此给甲方及第三方造成的全部损失。做好施工现场的环境保护工作，控制施工扬尘、噪声等污染，遵守施工现场的各项管理制度。负责施工过程中的成品保护工作，如因乙方原因造成成品损坏，乙方应负责修复或赔偿。按照甲方要求及时提交已完工程量报告及相关资料，配合甲方进行工程结算和验收。七、材料供应1.甲方负责提供混凝土原材料，但乙方应负责对原材料进行检验和试验，如发现原材料质量问题，应及时通知甲方处理。2.乙方负责施工过程中所需的辅材、小型机具的采购、租赁及维修保养，但材料的质量必须符合国家标准及甲方要求。乙方应向甲方提供辅材的质量证明文件及小型机具的租赁发票等资料。八、安全施工1.乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育培训，确保施工安全。2.乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护用品和消防器材。3.乙方在施工过程中如发生安全事故，应立即采取有效措施进行抢救，并及时报告甲方及相关部门。乙方应承担全部责任，并负责赔偿因此给甲方及第三方造成的全部损失。九、文明施工1.乙方应遵守国家及地方有关文明施工的法律法规，建立健全文明施工管理制度，加强对施工人员的文明施工教育，确保施工现场整洁、有序。2.乙方应按照甲方要求设置施工现场的临时设施，保持施工现场的环境卫生。3.乙方应积极配合甲方做好施工现场的文明施工检查工作，对提出的问题应及时整改。十、违约责任1.甲方未按照合同约定支付工程款的，每逾期一天，应按照应付未付金额的[x%]向乙方支付违约金。2.乙方未按照合同约定的质量标准、工期要求完成施工任务的，应按照本合同约定承担违约责任。3.乙方擅自将本工程转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价的[x%]向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的全部损失。4.任何一方违反本合同约定的其他条款，应承担因此给对方造成的全部损失，并按照合同总价的[x%]向对方支付违约金。十一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本