土方工程纠纷合同协议

土方工程纠纷合同协议甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（承包方）：名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________鉴于甲乙双方就土方工程事宜产生纠纷，经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》相关规定，达成如下协议：一、纠纷概述甲乙双方于[具体日期]签订了关于[土方工程名称]的土方工程承包合同（以下简称"原合同"）。合同约定乙方负责[土方工程具体地点]的土方挖掘、运输、平整等工作，预计工期自[开工日期]至[竣工日期]，工程总价为人民币[x]元。然而，在工程实施过程中，双方就土方量的计算方式、工程进度款的支付、施工质量标准以及合同变更等问题产生了一系列争议，导致工程进度受阻，双方合作陷入僵局。二、标的物或服务具体描述1.土方工程范围乙方应按照甲方要求，对位于[土方工程具体地点]范围内的土方进行挖掘作业。挖掘深度需达到甲方指定的标高，具体标高为[x]米，误差范围在正负[x]厘米以内。挖掘出的土方应及时运输至甲方指定的堆放地点，并按照甲方要求进行合理堆放和平整，堆放高度不得超过[x]米，堆放坡度应符合安全规范要求。2.土方量计算方式双方同意采用[具体测量方法，如方格网法、断面法等]进行土方量的计算。在每个施工阶段完成后，乙方应及时向甲方提交土方量测量报告，报告内容应包括测量范围、测量方法、测量结果以及相关附图等。甲方有权自行或委托第三方对乙方提交的测量报告进行审核和复测，如复测结果与乙方报告存在差异，双方应以复测结果为准，并根据差异情况调整土方工程总量及相应工程款。3.工程质量标准乙方在施工过程中应严格遵守国家及地方现行的土方工程施工质量验收规范和标准，确保挖掘、运输、平整等各项作业符合质量要求。土方开挖应避免超挖或欠挖，基底土不得扰动；运输过程中应采取有效的防尘、防撒漏措施，确保施工现场及周边环境整洁；平整后的场地应达到平整度要求，无明显坑洼、隆起等缺陷。4.施工安全要求乙方应高度重视施工安全，制定完善的安全管理制度和应急预案，并配备必要的安全防护设备和警示标志。在施工现场设置明显的安全警示标识，对施工人员进行安全教育培训，确保施工人员具备必要的安全操作技能和安全意识。乙方应对施工过程中的安全事故负责，如因乙方原因导致发生安全事故，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于医疗费、误工费、伤残赔偿金、死亡赔偿金等，同时应积极配合甲方处理事故善后工作，不得影响甲方的正常生产经营活动。5.施工进度要求乙方应按照原合同约定的工期及甲方下达的施工进度计划组织施工，确保工程按时竣工。如因乙方原因导致工程延误，每延误一天，乙方应按照工程总价的[x%]向甲方支付违约金。如因不可抗力或甲方原因导致工程延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，经甲方确认后，工期相应顺延。6.工程进度款支付甲方应按照原合同约定的付款方式和时间节点向乙方支付工程进度款。在乙方完成每个月工作量的[x%]后，乙方应于每月[具体日期]向甲方提交当月已完工程量报告及付款申请，甲方应在收到报告及申请后的[x]个工作日内进行审核确认，并按照审核确认后的金额支付当月进度款的[x%]。工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在[x]个工作日内支付至工程总价的[x%]。剩余工程总价的[x%]作为质量保证金，在质保期届满后，如无质量问题，甲方应在[x]个工作日内无息支付给乙方。三、权利义务1.甲方权利义务权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出整改意见和要求。有权根据工程实际情况调整施工方案和工程进度计划，但应提前通知乙方。有权对乙方提交的土方量测量报告、工程款支付申请等进行审核，并根据审核结果进行相应处理。如乙方违反合同约定或施工规范要求，甲方有权要求乙方限期整改，如乙方拒不整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程进度款。向乙方提供施工所需的相关资料和文件，包括但不限于施工图纸、地质勘察报告、施工场地条件等，并协助乙方办理施工许可证等相关手续。负责协调施工现场周边关系，确保施工顺利进行。如因甲方原因导致施工受阻，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。在工程竣工后及时组织验收，并在验收合格后按照合同约定支付工程款。2.乙方权利义务权利有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款。有权根据工程实际情况提出合理的施工建议和方案，但需经甲方书面同意。如因甲方原因导致工程变更或工期延误，乙方有权要求甲方给予相应的补偿或工期顺延。在甲方未按照合同约定履行义务时，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。义务按照合同约定的范围、质量标准、进度要求等组织施工，确保工程质量和进度。负责施工现场的管理和安全防护工作，承担施工过程中的全部安全责任。按照合同约定向甲方提交土方量测量报告、工程款支付申请等相关文件资料，并保证文件资料的真实性和准确性。在工程竣工后及时清理施工现场，做到工完场清。质保期内，对工程质量问题承担免费维修责任，如因乙方原因导致的质量问题，乙方应在接到甲方通知后的[x]个工作日内到达现场进行维修，如乙方未按时维修，甲方有权自行维修，维修费用由乙方承担。四、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程进度款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[x%]向乙方支付违约金。逾期超过[x]天的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及乙方损失由甲方承担。若甲方未按照合同约定协助乙方办理施工许可证等相关手续，导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于停工损失、人员窝工损失、设备租赁损失等。若甲方擅自变更施工方案或工程进度计划，导致乙方增加施工成本或延误工期，甲方应给予乙方相应的补偿。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的范围、质量标准、进度要求等组织施工，乙方应承担整改费用，并按照工程总价的[x%]向甲方支付违约金。如乙方拒不整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的工程款，并按照工程总价的[x%]向甲方支付违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。若乙方未按照合同约定提交土方量测量报告、工程款支付申请等相关文件资料，每逾期一天，应按照合同总价的[x%]向甲方支付违约金。逾期超过[x]天的，甲方有权暂停支付工程款，由此造成的工期延误及甲方损失由乙方承担。若乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应承担全部赔偿责任，同时甲方有权视事故严重程度扣除乙方一定比例的工程款作为安全风险保证金。如乙方因安全事故导致工程延误，乙方应按照本合同约定承担工期延误违约责任。若乙方未在质保期内履行免费维修责任，甲方有权自行维修，维修费用由乙方承担，同时甲方有权从质保金中扣除相应金额，如质保金不足以支付维修费用，乙方应补足差额。五、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。