一级建造师考试真题解析2025

一级建造师考试真题解析2025工程法规真题解析

1.甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书形式订立合同。在签字盖章之前，乙公司按合同约定向甲公司发货，甲公司接收了该批钢材。根据《民法典》，该合同（）。

-解析：根据《民法典》规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。本题中乙公司按合同约定发货（履行主要义务），甲公司接收了钢材（接受），所以该合同已经成立。

2.关于建设工程代理行为的终止，下列说法正确的是（）。

-解析：建设工程代理行为的终止情形包括：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。例如，代理人在代理过程中突发重大疾病，丧失了民事行为能力，那么其代理行为就会终止。

3.某施工企业的项目经理与他人签订了一份加盖该施工企业公章的设备采购合同。关于该合同的效力及责任承担，下列说法正确的是（）。

-解析：项目经理是施工企业的代理人，其以施工企业名义签订的加盖企业公章的设备采购合同，属于有权代理行为。该合同有效，责任由施工企业承担。因为项目经理的行为是代表施工企业进行的职务行为，其法律后果应由企业承受。

4.下列关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。

-解析：建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的除外。例如，商业用地一般通过出让方式取得建设用地使用权，而国家机关用地等可以通过划拨方式取得。

5.关于知识产权的期限性，下列说法正确的是（）。

-解析：知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护。例如，发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算。商标权有效期为10年，自核准注册之日起计算，期满可续展。著作权的保护期限根据不同情况有所不同，如作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制，公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为作者终生及其死亡后50年。

6.甲施工企业与乙供应商签订了某强度等级水泥的采购合同，数量100吨。后来，乙供应商因故将30吨的供货义务转让给丙供应商，并征得甲施工企业的同意。则该合同的变更属于（）。

-解析：这属于合同主体的变更。合同主体的变更包括债权转让、债务转移和债权债务的概括转移。本题中乙供应商将部分供货义务（债务）转让给丙供应商，并经甲施工企业同意，属于债务转移，是合同主体变更的一种形式。

7.下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是（）。

-解析：施工作业人员的安全生产义务包括：（1）守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务；（2）接受安全生产教育培训的义务；（3）安全事故隐患报告的义务。例如，作业人员必须遵守安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品；积极参加企业组织的安全生产教育培训；发现安全事故隐患及时向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。

8.某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失。下列损失中，应由承包人承担的是（）。

-解析：根据相关规定，因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。所以承包人的施工机械设备损坏及停工损失应由承包人承担。

9.关于仲裁协议的效力，下列说法正确的是（）。

-解析：仲裁协议的效力体现在：（1）对当事人的法律效力。仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。（2）对法院的约束力。有效的仲裁协议排除了法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权。（3）对仲裁机构的法律效力。仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的前提，是仲裁庭审理和裁决案件的依据。（4）仲裁协议的独立性。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。例如，甲乙双方签订了包含仲裁协议的合同，后来合同被解除，但仲裁协议仍然有效，双方若有纠纷仍应通过仲裁解决。

10.下列属于行政处罚的是（）。

-解析：行政处罚的种类包括：（1）警告、通报批评；（2）罚款、没收违法所得、没收非法财物；（3）暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；（4）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；（5）行政拘留；（6）法律、行政法规规定的其他行政处罚。例如，建设行政主管部门对某施工企业因违规施工给予罚款的处罚，就属于行政处罚。

项目管理真题解析

11.建设工程项目的全寿命周期包括项目的（）。

-解析：建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段（或称运营阶段，或称运行阶段）。决策阶段包括编制项目建议书和编制可行性研究报告；实施阶段包括设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。使用阶段是项目交付使用后的阶段。例如，一个大型商业建筑项目，从最初的项目构思、可行性研究，到设计、施工，再到建成后的运营管理，涵盖了全寿命周期的各个阶段。

12.某建设工程项目采用施工总承包管理模式，若施工总承包管理单位想承担部分工程的施工任务，则应（）。

-解析：施工总承包管理单位如果想承担部分工程的施工任务，需要通过投标竞争取得施工任务。施工总承包管理模式下，施工总承包管理单位一般不参与具体工程的施工，但若其想承担部分工程施工，就和其他施工单位一样，要通过公平的投标竞争来获取。

13.建设工程项目进度控制的主要工作环节包括（）。

-解析：建设工程项目进度控制的主要工作环节包括：（1）进度目标的分析和论证，其目的是论证进度目标是否合理，进度目标有否可能实现。如果经过科学的论证，目标不可能实现，则必须调整目标；（2）编制进度计划；（3）进度计划的跟踪检查与调整，它包括定期跟踪检查所编制进度计划的执行情况，若其执行有偏差，则采取纠偏措施，并视必要调整进度计划。例如，在一个住宅建设项目中，首先要分析和论证项目的竣工交付时间目标是否合理，然后编制详细的进度计划，在施工过程中不断跟踪检查进度计划的执行情况，发现偏差及时调整。

14.下列关于施工成本控制的说法，正确的是（）。

-解析：施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至保证金返还的全过程，它是企业全面成本管理的重要环节。施工成本控制可分为事先控制、事中控制（过程控制）和事后控制。在项目的施工过程中，通过对人工费、材料费、施工机械使用费等各项成本费用的控制，实现成本目标。例如，通过优化施工方案降低材料消耗，通过合理安排施工人员减少人工成本等。

15.下列质量管理的职能活动中，属于PDCA循环中“D”职能的活动是（）。

-解析：PDCA循环包括计划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）和处理（Act）。“D”即执行职能，是指具体运作，即实施计划中的内容。例如，根据质量计划进行施工生产活动，将计划中的质量要求落实到具体的施工过程中，如按照施工工艺标准进行操作，确保工程质量符合计划要求。

16.关于建设工程安全事故应急预案的说法，正确的是（）。

-解析：建设工程安全事故应急预案应形成体系，针对各级各类可能发生的事故和突发事件制定专项应急预案和现场处置方案。应急预案应定期进行评审和更新，以确保其有效性和适应性。例如，企业应每年对应急预案进行评审，根据实际情况进行修订和完善。同时，企业应组织员工进行应急预案的培训和演练，提高员工应对事故的能力。

17.下列关于建设工程项目信息管理的说法，正确的是（）。

-解析：建设工程项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。信息管理的目的是通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。例如，利用信息化手段建立项目管理信息系统，实现项目进度、成本、质量等信息的实时共享和动态管理，提高项目管理的效率和决策的科学性。

18.某工程网络计划中，工作M的自由时差为2天，总时差为5天。实施进度检查时发现该工作的持续时间延长了4天，则工作M的实际进度（）。

-解析：自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间；总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作M持续时间延长了4天，小于总时差5天，所以不影响总工期；但大于自由时差2天，所以会影响其紧后工作的最早开始时间。

19.下列关于施工企业项目经理工作性质的说法，正确的是（）。

-解析：建筑施工企业项目经理，是指受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。项目经理不是一个技术岗位，而是一个管理岗位。项目经理的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面。例如，项目经理要负责组织项目团队，协调各方关系，对项目的进度、质量、成本等进行全面管理。

20.下列属于建设工程项目风险中的经济与管理风险的是（）。

-解析：经济与管理风险包括：（1）宏观和微观经济情况；（2）工程资金供应的条件；（3）合同风险；（4）现场与公用防火设施的可用性及其数量；（5）事故防范措施和计划；（6）人身安全控制计划；（7）信息安全控制计划等。例如，项目资金不能按时到位，可能会影响项目的进度，这就属于经济与管理风险中的工程资金供应的条件风险。

建筑工程管理与实务真题解析

21.建筑物的结构体系包括（）。

-解析：建筑物的结构体系包括上部结构和地下结构。上部结构一般由水平结构体系和竖向结构体系组成。水平结构体系包括楼板、梁等，其作用是将楼面或屋面的荷载传递到竖向结构上；竖向结构体系包括柱、墙等，其作用是将水平结构传来的荷载及自身的自重传递到基础上。地下结构主要是基础，它将建筑物的全部荷载传递到地基上。例如，在一个多层框架结构建筑中，梁和板组成水平结构体系，柱组成竖向结构体系，基础将整个建筑的荷载传递到地基。

22.关于钢筋混凝土梁配筋的说法，正确的是（）。

-解析：梁中一般配置有纵向受力钢筋、箍筋、弯起钢筋、架立钢筋等。纵向受力钢筋的作用是承受拉力或压力；箍筋的作用是承担剪力，固定纵向钢筋的位置，与纵向钢筋形成钢筋骨架；弯起钢筋是由纵向受拉钢筋弯起而成，其作用是在斜截面处承担剪力；架立钢筋的作用是固定箍筋的正确位置，形成梁的钢筋骨架。例如，在承受较大剪力的梁中，需要配置足够数量的箍筋和弯起钢筋来保证梁的斜截面承载力。

23.大体积混凝土浇筑时，为保证结构的整体性和施工的连续性，采用分层浇筑时，应保证在下层混凝土（）将上层混凝土浇筑完毕。

-解析：大体积混凝土浇筑时，为保证结构的整体性和施工的连续性，采用分层浇筑时，应保证在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。如果下层混凝土已经初凝，再浇筑上层混凝土，会导致两层混凝土之间不能很好地结合，影响结构的整体性和耐久性。

24.下列关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，正确的是（）。

-解析：建筑幕墙的防雷构造要求包括：（1）幕墙的铝合金立柱，在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线，把每个上柱与下柱的连接处连通；（2）主体结构有水平均压环的楼层，对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通，形成防雷通路；（3）兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造，与主体结构屋顶的防雷系统有效连通；（4）在有镀膜层的构件上进行防雷连接，应除去其镀膜层。例如，在高层建筑的幕墙施工中，必须严格按照防雷构造要求进行施工，以确保幕墙的防雷安全。

25.关于建筑防水的说法，正确的是（）。

-解析：建筑防水分为构造防水和材料防水。构造防水是通过合理的构造设计，阻断水的通路，以达到防水的目的，如设置坡度、止水带等；材料防水是依靠建筑材料阻断水的通路，以达到防水的目的，如采用防水卷材、防水涂料等。屋面防水等级分为两级，Ⅰ级防水适用于重要建筑和高层建筑，防水年限为25年；Ⅱ级防水适用于一般建筑，防水年限为15年。地下工程防水等级分为四级，不同等级有不同的防水标准和要求。例如，在地下室防水施工中，要根据防水等级选择合适的防水材料和施工工艺。

26.下列关于施工现场临时用电管理的说法，正确的是（）。

-解析：施工现场临时用电应采用TN-S系统，即三相五线制系统。施工现场临时用电必须采用三级配电系统，即总配电箱、分配电箱、开关箱。开关箱应做到“一机、一闸、一漏、一箱”。施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计；否则应制定安全用电和电气防火措施。例如，在施工现场，每台用电设备都必须有独立的开关箱，且开关箱内必须安装漏电保护器，以确保用电安全。

27.关于建筑工程施工质量验收的说法，正确的是（）。

-解析：建筑工程施工质量验收应划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。分部工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。分项工程应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人进行验收。检验批应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量检查员等进行验收。例如，在一个住宅建设项目中，首先要将工程划分为单位工程（如每栋楼）、分部工程（如地基与基础、主体结构等）、分项工程（如混凝土结构分项、砌体结构分项等）和检验批，然后按照相应的验收程序和标准进行验收。

28.下列关于建筑装饰装修工程质量验收的说法，正确的是（）。

-解析：建筑装饰装修工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。建筑装饰装修工程施工前应有主要材料的样板或做样板间（件），并应经有关各方确认。装饰装修工程各分项工程的检验批应按下列规定划分：（1）相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间（大面积房间和走廊按抹灰面积30m²为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批；（2）相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500-1000m²应划分为一个检验批，不足500m²也应划分为一个检验批；（3）同一品种的吊顶工程每50间（大面积房间和走廊按吊顶面积30m²为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批等。例如，在进行室内墙面抹灰工程质量验收时，要按照上述检验批划分标准进行验收，确保工程质量符合要求。

29.关于建筑工程施工安全管理的说法，正确的是（）。

-解析：建筑工程施工安全管理的方针是“安全第一、预防为主、综合治理”。施工单位应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。施工现场应设置明显的安全警示标志，对可能危及人身安全的部位和设施应采取防护措施。例如，在施工现场的楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等危险部位应设置防护栏杆和安全网，并设置警示标志。

30.下列关于建筑工程施工环境保护的说法，正确的是（）。

-解析：建筑工程施工过程中会产生噪声、粉尘、废水、固体废弃物等污染物，对环境造成影响。施工单位应采取有效的环境保护措施，减少施工对环境的污染。例如，在施工现场应设置围挡，减少粉尘飞扬；合理安排施工时间，避免在居民休息时间进行高噪声作业；对施工废水进行沉淀、过滤等处理后排放；对固体废弃物进行分类收集、存放和处理等。同时，施工单位应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，接受环保部门的监督检查。

机电工程管理与实务真题解析

31.下列设备中，属于通用机械设备的是（）。

-解析：通用机械设备是指通用性强、用途较广泛的机械设备，包括泵、风机、压缩机、输送设备等。泵是输送液体或使液体增压的机械，如离心泵、往复泵等；风机是依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，如离心式风机、轴流式风机等；压缩机是将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械，如活塞式压缩机、螺杆式压缩机等；输送设备是用于输送物料的设备，如带式输送机、链式输送机等。例如，在化工、电力、冶金等行业中，通用机械设备被广泛应用。

32.关于电气设备安装要求的说法，正确的是（）。

-解析：电气设备安装前，应进行检查和试验，确保设备的性能符合要求。电气设备的安装应牢固、整齐，接线应正确、可靠。电气设备的金属外壳应可靠接地，以保证人身安全。例如，在安装变压器时，要检查变压器的外观是否有损伤，进行绝缘电阻测试等试验；在安装配电柜时，要确保柜体安装水平度和垂直度符合要求，接线牢固，相序正确。

33.下列关于管道系统压力试验的说法，正确的是（）。

-解析：管道系统压力试验包括液压试验和气压试验。液压试验应以液体为试验介质，当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时，也可采用气体为试验介质，但应采取有效的安全措施。气压试验前，必须用空气进行预试验，试验压力宜为0.2MPa。管道系统压力试验前，应具备下列条件：（1）试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外，已按设计图纸全部完成，安装质量符合有关规定；（2）焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热；（3）管道上的膨胀节已设置了临时约束装置；（4）试验用压力表已校验，并在有效期内，其精度不得低于1.6级，表的满刻度值应为被测压力的1.5-2倍，压力表不得少于2块等。例如，在进行管道系统压力试验时，要严格按照上述条件和要求进行操作，确保试验安全可靠。

34.关于自动化仪表工程施工的说法，正确的是（）。

-解析：自动化仪表工程施工应遵循先土建后安装、先地下后地上、先安装设备再配管布线、先两端（控制室、就地盘和现场仪表）后中间（电缆槽、接线盒、保护管、电缆、电线和仪表管道等）的原则。仪表设备安装应牢固、平整，仪表的中心距操作地面的高度宜为1.2-1.5m。仪表线路安装时，电缆和电线的敷设应整齐、有序，避免交叉和扭曲。例如，在自动化仪表工程施工中，要先完成土建基础施工，再进行仪表设备的安装，最后进行线路敷设和调试。

35.下列关于通风与空调工程施工的说法，正确的是（）。

-解析：通风与空调工程施工前，应进行图纸会审和技术交底。风管制作应符合设计要求和相关标准的规定，风管的连接应严密、牢固。通风与空调设备的安装应水平、垂直，地脚螺栓应拧紧，减震装置应安装正确。通风与空调系统安装完毕后，应进行调试和试运行，以确保系统的性能符合设计要求。例如，在风管制作过程中，要控制风管的尺寸偏差和表面平整度；在设备安装时，要保证设备的水平度和垂直度，确保设备正常运行。

36.关于电梯工程施工的说法，正确的是（）。

-解析：电梯安装前，安装单位应提供安装许可证副本、安装告知书、施工方案等资料。电梯机房和井道的土建工程必须符合建筑工程质量要求，电梯安装前应进行土建交接检验。电梯设备进场时，应进行开箱检查，检查设备的规格、型号、数量等是否符合要求。电梯安装过程中，应严格按照安装工艺和操作规程进行施工，确保安装质量。电梯安装完毕后，应进行调试和检验，经监督检验合格后方可投入使用。例如，在电梯安装前，要检查机房的尺寸、井道的垂直度等是否符合电梯安装要求；在电梯调试过程中，要对电梯的运行速度、平层精度等性能指标进行测试。

37.下列关于机电工程施工组织设计的说法，正确的是（）。

-解析：机电工程施工组织设计是指导施工全过程的技术、经济和管理的综合性文件。施工组织设计应根据工程特点、施工条件、合同要求等进行编制。施工组织设计包括工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置等内容。施工组织设计应经企业技术负责人审批后实施。例如，在一个大型机电工程项目中，施工组织设计要合理安排施工顺序、资源调配等，确保工程顺利进行。

38.关于机电工程施工成本控制的说法，正确的是（）。

-解析：机电工程施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至保证金返还的全过程。施工成本控制的方法包括以目标成本控制成本支出、用工期-成本同步的方法控制成本等。在施工过程中，要对人工费、材料费、施工机械使用费等各项成本费用进行严格控制。例如，通过优化施工方案降低材料消耗，通过合理安排施工人员减少人工成本，通过合理安排施工机械的使用提高机械利用率等。

39.下列关于机电工程施工质量验收的说法，正确的是（）。

-解析：机电工程施工质量验收应划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。单位工程质量验收合格应符合下列规定：（1）单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；（2）质量控制资料应完整；（3）单位工程所含分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整；（4）主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；（5）观感质量验收应符合要求。分部工程质量验收由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。分项工程质量验收由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量检查员等进行验收。例如，在一个机电安装工程项目中，要按照上述验收标准和程序对各分项、分部和单位工程进行验收。

40.关于机电工程施工安全管理的说法，正确的是（）。

-解析：机电工程施工安全管理应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。施工单位应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程。施工现场应设置明显的安全警示标志，对危险作业区域应采取防护措施。例如，在进行高处作业时，要设置防护栏杆和安全网；在进行电气作业时，要严格遵守电气安全操作规程。同时，施工单位应定期组织安全检查和隐患排查，及时消除安全隐患。

市政公用工程管理与实务真题解析

41.下列城镇道路基层材料中，属于无机结合料稳定类基层的是（）。

-解析：无机结合料稳定类基层包括石灰稳定土基层、水泥稳定土基层、石灰粉煤灰稳定砂砾基层等。无机结合料稳定材料是在粉碎的或原状松散的土中掺入一定量的无机结合料（如石灰、水泥等）和水，经拌合得到的混合料在压实与养生后，其抗压强度符合规定要求的材料。例如，在城市道路基层施工中，水泥稳定土基层具有较高的强度和较好的稳定性，被广泛应用。

42.关于水泥混凝土路面施工的说法，正确的是（）。

-解析：水泥混凝土路面施工前，应进行基层检验和调平。混凝土的搅拌应采用强制式搅拌机，搅拌时间应符合规定要求。混凝土的运输应采用专用车辆，避免混凝土离析。混凝土的摊铺应采用轨道摊铺机、滑模摊铺机等设备，摊铺厚度应符合设计要求。混凝土路面应进行振捣、抹面、拉毛等施工工序，以保证路面的平整度和抗滑性能。例如，在水泥混凝土路面施工中，要严格控制混凝土的配合比和搅拌时间，确保混凝土的质量；在摊铺过程中，要保证摊铺的平整度和厚度均匀性。

43.下列关于城市桥梁工程钻孔灌注桩施工的说法，正确的是（）。

-解析：钻孔灌注桩施工前，应进行场地平整和桩位放线。钻孔时，应根据地质情况选择合适的钻孔设备和钻进工艺。泥浆护壁钻孔灌注桩的泥浆应具有良好的护壁性能，泥浆的比重、黏度等指标应符合要求。钢筋笼的制作和安装应符合设计要求，钢筋笼应固定牢固，防止在灌注混凝土时上浮。混凝土灌注应连续进行，灌注过程中应控制导管的埋深，防止导管拔出混凝土面造成断桩。例如，在城市桥梁钻孔灌注桩施工中，要根据不同的地质条件选择合适的钻孔设备，如在软土地层中可采用回旋钻机；在灌注混凝土时，要严格控制导管的埋深，一般控制在2-6m。

44.关于城市轨道交通工程盾构法施工的说法，正确的是（）。

-解析：盾构法施工是一种在软土地层中修建隧道的先进方法。盾构机的选型应根据工程地质、水文地质、隧道断面尺寸、埋深等因素进行综合考虑。盾构始发和到达是盾构法施工的关键环节，应采取有效的加固措施确保洞门的稳定。盾构掘进过程中，应控制盾构的推进速度、土仓压力、注浆量等参数，以保证隧道的施工质量和地面沉降控制在允许范围内。例如，在城市轨道交通盾构法施工中，要根据地质情况选择合适的盾构机类型，如在砂卵石地层中可选用土压平衡盾构机；在盾构始发时，要对洞门周围土体进行加固，防止土体坍塌。

45.下列关于给水排水管道工程施工的说法，正确的是（）。

-解析：给水排水管道工程施工前，应进行测量放线和沟槽开挖。管道基础应根据地质情况和管道类型进行选择，如砂基础、混凝土基础等。管道安装应保证管道的垂直度和坡度符合设计要求，管道的接口应严密、牢固。管道回填应在管道隐蔽工程验收合格后进行，回填土应分层夯实，回填土的质量应符合要求。例如，在给水排水管道施工中，要严格控制沟槽的开挖深度和宽度，防止超挖或扰动基底土；在管道安装过程中，要保证管道的接口质量，防止漏水。

46.关于城镇污水处理厂工艺的说法，正确的是（）。

-解析：城镇污水处理厂常见的工艺有活性污泥法、生物膜法等。活性污泥法是利用活性污泥中的微生物来分解污水中的有机物，常见的活性污泥法工艺有传统活性污泥法、氧化沟法、A²/O法等。生物膜法是使微生物附着在载体表面形成生物膜，利用生物膜来处理污水，常见的生物膜法工艺有生物滤池、生物转盘等。不同的污水处理工艺适用于不同的污水水质和处理要求。例如，对于水质较复杂、有机物含量较高的污水，可采用A²/O法进行处理，该工艺具有脱氮除磷的功能。

47.下列关于城市燃气管道工程施工的说法，正确的是（）。

-解析：城市燃气管道工程施工前，应进行图纸会审和技术交底。燃气管道的材质应符合设计要求，管道的连接方式应根据管道材质和设计要求进行选择，如焊接、法兰连接、螺纹连接等。燃气管道安装过程中，应进行防腐处理，防止管道腐蚀。燃气管道安装完毕后，应进行强度试验和严密性试验，试验合格后方可投入使用。例如，在城市燃气管道施工中，要严格控制管道的焊接质量，确保焊缝的强度和密封性；在进行强度试验时，试验压力应符合设计要求和相关标准的规定。

48.关于市政公用工程施工组织设计的说法，正确的是（）。

-解析：市政公用工程施工组织设计应根据工程特点、施工条件、合同要求等进行编制。施工组织设计包括工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置等内容。施工组织设计应经企业技术负责人审批后实施。在编制施工组织设计时，要合理安排施工顺序、资源调配等，确保工程顺利进行。例如，在一个城市道路改造工程中，施工组织设计要考虑交通疏导、施工时间安排等因素，减少对城市交通的影响。

49.关于市政公用工程施工成本控制的说法，正确的是（）。

-解析：市政公用工程施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至保证金返还的全过程。施工成本控制的方法包括以目标成本控制成本支出、用工期-成本同步的方法控制成本等。在施工过程中，要对人工费、材料费、施工机械使用费等各项成本费用进行严格控制。例如，通过优化施工方案降低材料消耗，通过合理安排施工人员减少人工成本，通过合理安排施工机械的使用提高机械利用率等。同时，要加强对施工现场的管理，减少浪费和不必要的开支。

50.下列关于市政公用工程施工质量验收的说法，正确的是（）。

-解析：市政公用工程施工质量验收应划分为单位工程、分部工