版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工种承包合同协议书范本甲方(发包方):姓名:__________________身份证号:__________________地址:__________________联系方式:__________________乙方(承包方):姓名:__________________身份证号:__________________地址:__________________联系方式:__________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就乙方承包甲方[具体工程名称]的[工种名称]工作事宜,经双方协商一致,订立本合同。一、工程概况1.工程名称:[具体工程名称]2.工程地点:[详细地址]3.工程内容及要求:乙方承包的工种为[工种名称],具体工作内容包括但不限于[详细描述工作范围,如对工程部位进行[具体施工操作],达到[质量标准]]。乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术交底及相关规范要求进行施工,确保工程质量符合国家现行验收标准及甲方要求。二、承包方式及价格1.承包方式:乙方以[包工包料/包工不包料]的方式承包本工种工作。若为包工包料,乙方应自行采购完成本工种工作所需的全部材料,但材料的品种、规格、质量等必须符合国家标准及甲方要求,并向甲方提供材料的质量证明文件。若为包工不包料,甲方应按照乙方提供的材料清单及时供应合格的材料至施工现场指定地点,乙方负责对甲方供应的材料进行验收、保管及合理使用,如因乙方保管不善或使用不当造成材料损失或浪费的,乙方应负责赔偿。2.承包价格:本工种工作的承包单价为人民币[x]元/[单位,如平方米、立方米等]。本合同暂定总价为人民币[x]元,最终结算总价以实际完成的合格工程量乘以承包单价为准。三、付款方式1.预付款:合同签订后[x]个工作日内,甲方向乙方支付合同暂定总价的[x]%作为预付款,即人民币[x]元。2.进度款:乙方每月[x]日前向甲方提交当月已完工程量报告,甲方在收到报告后[x]个工作日内进行审核确认。经甲方审核确认的当月已完工程量,甲方在次月[x]日前按照已完工程量的[x]%向乙方支付进度款。3.结算款:本工种工作全部完成并经甲方及相关部门验收合格后[x]个工作日内,乙方提交工程结算报告及完整的结算资料,甲方在收到报告及资料后[x]个工作日内进行审核结算。结算总价经双方确认后,甲方向乙方支付至结算总价的[x]%,留结算总价的[x]%作为质量保证金。4.质量保证金:质量保证金在工程竣工验收合格满[x]年后,如无质量问题,甲方在[x]个工作日内无息返还给乙方。四、双方权利义务(一)甲方权利义务1.权利:有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查,提出整改意见并要求乙方限期整改。按照合同约定的付款方式支付工程款。对乙方采购的材料进行检验,如发现材料不符合要求,有权要求乙方更换。2.义务:向乙方提供施工图纸、技术交底及相关规范要求,协助乙方解决施工过程中遇到的技术问题。按照合同约定及时供应材料至施工现场指定地点(如包工不包料)。协调施工现场各工种之间的配合,为乙方创造良好的施工条件。负责办理工程相关的审批手续,确保施工合法合规。(二)乙方权利义务1.权利:按照合同约定获取工程款。要求甲方提供施工图纸、技术交底及相关规范要求,有权对甲方供应的材料提出质量异议。在施工过程中遇到不可抗力或甲方原因导致的停工、窝工等情况,有权要求甲方给予合理补偿。2.义务:组建专业的施工队伍,配备具备相应资质和经验的施工人员,并向甲方提供施工人员名单及相关资质证明。严格按照施工图纸、技术交底及相关规范要求组织施工,确保工程质量达到国家现行验收标准及甲方要求,按时完成本工种工作任务。负责施工现场的安全管理,制定安全管理制度,采取必要的安全防护措施,确保施工安全,承担因乙方原因造成的安全事故责任及损失。做好施工现场的环境保护工作,遵守国家及地方有关环境保护的法律法规,承担因乙方原因造成的环境污染责任及损失。负责对已完工程进行成品保护,承担因乙方成品保护不善造成的损失。按照甲方要求及时整理施工资料,包括但不限于施工记录、质量检验报告、材料合格证等,在工程竣工验收后[x]天内提交给甲方。遵守甲方施工现场的各项管理制度,服从甲方的统一指挥和协调。五、工程质量及验收1.工程质量标准:本工种工作的质量标准为[具体质量标准,如达到国家[具体质量验收规范]的合格标准]。乙方应建立质量管理体系,加强施工过程中的质量控制,确保每道工序质量符合要求。2.验收程序:乙方完成每道工序后,应先进行自检,自检合格后报甲方进行验收。甲方在收到乙方的验收申请后,应在[x]个工作日内组织相关人员进行验收,验收合格后方可进行下一道工序施工。本工种工作全部完成后,乙方应向甲方提交工程竣工报告,甲方在收到报告后[x]个工作日内组织相关部门进行竣工验收。工程竣工验收合格后,双方应签署工程竣工验收报告。如验收不合格,乙方应按照甲方要求进行整改,直至达到验收标准,整改费用由乙方承担,且工期不予顺延。六、工期1.开工日期:本工种工作预计于[具体开工日期]开工,以甲方下达的书面开工通知为准。2.竣工日期:本工种工作预计于[具体竣工日期]竣工,总工期为[x]天。3.工期延误:因甲方原因导致工期延误的,工期相应顺延,甲方应承担因工期延误给乙方造成的损失。因乙方原因导致工期延误的,乙方应承担违约责任,每延误一天,按照合同暂定总价的[x]%向甲方支付违约金;如因乙方原因延误工期超过[x]天的,甲方有权解除合同,乙方应返还甲方已支付的全部款项,并按照合同暂定总价的[x]%向甲方支付违约金。因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误的,双方应协商解决,工期相应顺延。七、违约责任1.甲方违约责任:若甲方未按照合同约定的付款方式支付工程款,每逾期一天,按照应付未付金额的[x]%向乙方支付违约金。若甲方未按照合同约定及时供应材料,导致乙方停工、窝工的,甲方应承担乙方的停工、窝工损失,并相应顺延工期。若甲方违反合同约定的其他义务,给乙方造成损失的,甲方应承担赔偿责任。2.乙方违约责任:若乙方未按照合同约定的质量标准施工,导致工程质量不合格的,乙方应负责无偿返工,直至达到质量标准,返工费用由乙方承担;如因乙方原因给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。若乙方未按照合同约定的工期完成工作任务,每逾期一天,按照合同暂定总价的[x]%向甲方支付违约金;如因乙方原因延误工期超过[x]天的,甲方有权解除合同,乙方应返还甲方已支付的全部款项,并按照合同暂定总价的[x]%向甲方支付违约金。若乙方违反合同约定将本工种工作转包或分包给第三方的,甲方有权解除合同,乙方应返还甲方已支付的全部款项,并按照合同暂定总价的[x]%向甲方支付违约金。若乙方未按照合同约定履行其他义务,给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论