建筑瓦工分包劳务合同范本3篇_第1页
建筑瓦工分包劳务合同范本3篇_第2页
建筑瓦工分包劳务合同范本3篇_第3页
建筑瓦工分包劳务合同范本3篇_第4页
建筑瓦工分包劳务合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩42页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME建筑瓦工分包劳务合同范本本合同目录一览1.合同双方的基本信息1.1分包单位名称1.2分包单位地址1.3分包单位联系人及联系方式1.4总包单位名称1.5总包单位地址1.6总包单位联系人及联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程期限3.劳务内容3.1瓦工分包工作范围3.2瓦工分包工作内容3.3瓦工分包工作要求3.4瓦工分包工作标准4.工程量及计价方式4.1工程量计算方法4.2工程量清单4.3计价方式4.4付款方式5.质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.安全生产6.1安全生产责任制6.2安全生产措施6.3安全生产事故处理7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.不可抗力10.1不可抗力事件定义10.2不可抗力事件处理11.合同附件11.1附件一:工程量清单11.2附件二:质量标准11.3附件三:安全生产措施12.合同签订日期13.合同签署13.1分包单位代表签字13.2总包单位代表签字14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方的基本信息1.1分包单位名称:建筑劳务有限公司1.2分包单位地址:省市区路号1.3分包单位联系人:1.3分包单位联系方式:13851.4总包单位名称:房地产开发有限公司1.5总包单位地址:省市区路号1.6总包单位联系人:1.6总包单位联系方式:139567892.工程概况2.1工程名称:住宅小区一期工程2.2工程地点:省市区路2.3工程规模:占地面积10万平方米,建筑面积15万平方米2.4工程类型:住宅楼、商业楼、地下车库2.5工程期限:自2023年3月1日至2024年2月28日3.劳务内容3.1瓦工分包工作范围:包括住宅楼、商业楼、地下车库的内外墙面、顶棚、卫生间、厨房等部位的瓷砖粘贴、防水、抹灰等瓦工施工3.2瓦工分包工作内容:施工图纸范围内的瓦工工程,包括但不限于材料采购、施工、验收等3.3瓦工分包工作要求:严格按照国家相关规范和施工图纸要求进行施工,确保工程质量符合国家标准3.4瓦工分包工作标准:采用国家一级瓦工标准,确保施工质量达到优良等级4.工程量及计价方式4.1工程量计算方法:按照国家现行建筑工程量计算规则执行4.2工程量清单:详见附件一《工程量清单》4.3计价方式:采用固定单价合同,详见附件一《工程量清单》中的单价4.4付款方式:按工程进度分阶段支付,具体付款节点及比例由双方协商确定5.质量要求5.1质量标准:按照国家一级瓦工标准执行5.2质量检验:分阶段进行,包括原材料检验、施工过程检验、竣工验收等5.3质量责任:分包单位对施工过程中的质量问题承担全部责任,确保工程质量符合合同要求6.安全生产6.1安全生产责任制:分包单位应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全职责6.2安全生产措施:严格执行国家安全生产法规,采取有效措施确保施工安全6.3安全生产事故处理:发生安全生产事故时,分包单位应立即上报,并按照国家相关规定处理事故8.争议解决8.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.违约责任9.1违约情形:任何一方违反本合同约定,导致合同目的不能实现或造成对方损失的,均构成违约。9.2违约责任:违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金;给对方造成损失的,还应赔偿损失。9.3违约赔偿:违约金的具体数额由双方协商确定,并在合同中明确。10.合同生效及终止10.1合同生效条件:本合同自双方代表签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件:合同履行完毕或因不可抗力、双方协商一致等原因导致合同无法履行时,合同终止。10.3合同解除条件:在合同履行过程中,任何一方有权在符合法定条件下单方面解除合同。11.不可抗力11.1不可抗力事件定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。11.2不可抗力事件处理:发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并采取一切可能措施减轻损失;不可抗力事件持续期间,合同暂停履行;不可抗力事件消除后,合同继续履行。12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:质量标准12.3附件三:安全生产措施13.合同签订日期13.1本合同签订日期为2023年2月20日。14.合同签署14.1分包单位代表签字:14.2总包单位代表签字:第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指为甲乙双方提供中介、咨询、监理、检测等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入方式:第三方介入本合同,需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.3.1中介服务:为甲乙双方提供信息沟通、谈判协调等服务。15.3.2咨询服务:为甲乙双方提供技术、管理、法律等方面的咨询服务。15.3.3监理服务:对施工过程进行监督检查,确保工程质量符合合同要求。15.3.4检测服务:对施工材料、工程质量进行检测,确保符合国家标准。16.甲乙双方责任16.1甲乙双方在第三方介入后,仍承担各自在合同中的权利和义务。16.2甲乙双方应与第三方保持良好沟通,确保第三方能够有效履行其职责。17.第三方责任17.1第三方应按照合作协议履行其职责,并对提供的服务质量负责。17.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额:第三方在履行职责过程中,对甲乙双方造成的直接经济损失,赔偿总额不超过合作协议中约定的金额。18.2超过责任限额的部分,由甲乙双方自行承担。19.第三方介入费用19.1第三方介入费用:第三方介入本合同,其费用由甲乙双方根据合作协议约定分摊。19.2.1服务费用:第三方提供服务的费用。19.2.2差旅费用:第三方为履行职责产生的差旅费用。19.2.3其他费用:第三方为履行职责产生的其他合理费用。20.第三方介入协议20.1.1第三方介入的具体范围和职责。20.1.2第三方介入的费用及支付方式。20.1.3第三方责任限额。20.1.4第三方介入协议的生效、变更和终止条件。21.第三方介入的终止21.1.1合同履行完毕。21.1.2双方协商一致解除第三方介入协议。21.1.3第三方无法继续履行职责。21.1.4出现不可抗力事件。22.第三方介入的其他规定22.1第三方介入期间,甲乙双方应遵守本合同及相关法律法规。22.2第三方介入期间,甲乙双方应确保第三方能够独立、公正地履行其职责。22.3第三方介入期间,甲乙双方应尊重第三方的知识产权和商业秘密。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:详细列出工程量计算方法、各分项工程量、工程量清单编号、计量单位、工程量等。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定工程量和计价依据。2.附件二:质量标准详细要求:明确瓦工施工的质量标准,包括材料要求、施工工艺、验收标准等。说明:质量标准是确保工程质量的重要依据,双方应严格按照标准执行。3.附件三:安全生产措施详细要求:详细列出安全生产责任制、安全操作规程、安全防护措施、事故应急预案等。说明:安全生产措施是保障施工安全的重要手段,双方应共同遵守。4.附件四:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的具体范围、职责、费用、责任限额等内容。说明:第三方介入协议是第三方介入合同履行的重要依据,双方应严格按照协议执行。5.附件五:合同履行过程中的往来函件详细要求:收集整理合同履行过程中双方往来函件,包括通知、确认书、变更通知等。说明:往来函件是证明合同履行情况的重要证据,双方应妥善保存。6.附件六:施工过程中的照片、视频等影像资料详细要求:记录施工过程中的关键节点,包括材料进场、施工过程、验收等。说明:影像资料是证明施工过程和工程质量的重要证据,双方应定期收集。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包单位未按合同约定的时间完成工程量。责任认定标准:每延误一天,分包单位应向总包单位支付违约金,具体金额由双方协商确定。示例:若分包单位未能在合同约定的时间内完成工程量,则每天支付违约金1000元。2.违约行为:分包单位施工质量不符合合同约定的质量标准。责任认定标准:分包单位应承担修复费用,并对总包单位因此造成的损失进行赔偿。示例:若分包单位施工的某项工程不符合质量标准,则分包单位负责修复并赔偿总包单位因此造成的损失。3.违约行为:分包单位违反安全生产规定,导致安全事故发生。责任认定标准:分包单位应承担全部责任,包括事故调查、赔偿损失等。示例:若分包单位在施工过程中发生安全事故,则分包单位负责调查事故原因,并对受害者进行赔偿。4.违约行为:总包单位未按合同约定支付工程款。责任认定标准:总包单位应向分包单位支付逾期付款的违约金,具体金额由双方协商确定。示例:若总包单位未在合同约定的时间内支付工程款,则每逾期一天,支付违约金1000元。5.违约行为:第三方未按合作协议履行职责。责任认定标准:第三方应承担违约责任,向甲乙双方支付违约金,具体金额由合作协议约定。示例:若第三方未按合作协议履行监理职责,则支付违约金5000元。建筑瓦工分包劳务合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人1.3双方住所1.4双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求3.劳务内容3.1工程范围3.2工程量清单3.3工程施工标准3.4工程施工工艺4.劳务人员4.1劳务人员数量4.2劳务人员资质4.3劳务人员配备4.4劳务人员管理5.工程进度及节点5.1工程进度安排5.2工程节点验收5.3工程延期处理6.工程费用6.1工程造价6.2费用构成6.3工程结算6.4费用支付方式7.工程质量及验收7.1工程质量标准7.2工程验收程序7.3工程验收标准7.4工程质量问题处理8.安全生产及文明施工8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3文明施工要求8.4事故处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止条件12.4合同终止日期13.其他约定事项13.1知识产权13.2保密事项13.3法律适用13.4通知方式14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.1.1承包方名称:[承包方全称]1.1.2发包方名称:[发包方全称]1.2双方法定代表人1.2.1承包方法定代表人:[承包方法定代表人姓名]1.2.2发包方法定代表人:[发包方法定代表人姓名]1.3双方住所1.3.1承包方住所:[承包方住所地址]1.3.2发包方住所:[发包方住所地址]1.4双方联系方式1.4.1承包方联系方式:[承包方联系电话]1.4.2发包方联系方式:[发包方联系电话]2.项目概况2.1项目名称:[项目名称]2.2项目地点:[项目具体地址]2.3项目规模:[项目面积或工程量]2.4项目工期:[项目开始日期]至[项目结束日期]2.5项目质量要求:[质量标准或等级]3.劳务内容3.1工程范围:[详细列出工程包含的瓦工劳务工作内容]3.2工程量清单:[列出工程量清单,包括工程名称、规格、数量等]3.3工程施工标准:[按照国家或行业标准列出具体的施工标准]3.4工程施工工艺:[详细描述施工工艺流程,包括材料准备、施工步骤、质量控制等]4.劳务人员4.1劳务人员数量:[具体人数]4.2劳务人员资质:[列出所需资质证书及要求]4.3劳务人员配备:[详细列出各类劳务人员的配备情况]4.4劳务人员管理:[说明劳务人员的管理制度,包括考勤、培训等]5.工程进度及节点5.1工程进度安排:[列出各阶段工程进度计划及完成时间]5.2工程节点验收:[列出各节点验收的标准及时间]5.3工程延期处理:[说明因不可抗力或发包方原因导致工程延期的处理方式]6.工程费用6.1工程造价:[工程总造价金额]6.2费用构成:[详细列出费用构成,包括人工费、材料费、机械费等]6.3工程结算:[说明工程结算的方式及时间]6.4费用支付方式:[列出支付方式,如分期支付、按月支付等]7.工程质量及验收7.1工程质量标准:[按照国家或行业标准列出具体的质量标准]7.2工程验收程序:[详细描述工程验收的程序及步骤]7.3工程验收标准:[列出具体的验收标准,如外观、尺寸、性能等]7.4工程质量问题处理:[说明发现质量问题的处理流程及责任承担]8.安全生产及文明施工8.1安全生产责任8.1.1承包方负责施工现场的安全生产,确保施工人员的人身安全。8.1.2发包方提供必要的安全生产条件,并对施工现场进行定期检查。8.2安全生产措施8.2.1承包方需制定安全生产措施,包括但不限于安全培训、安全防护设施等。8.2.2发包方需提供安全防护用品,并监督承包方正确使用。8.3文明施工要求8.3.1施工现场应保持整洁,不得乱堆乱放材料。8.3.2施工人员应遵守施工现场的规章制度,不得随意吸烟或饮酒。8.4事故处理8.4.1发生安全事故时,承包方应立即停止施工,并报告发包方。8.4.2双方应共同调查事故原因,并采取相应措施防止类似事故再次发生。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。9.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1双方可约定仲裁机构解决争议,仲裁裁决为终局裁决。9.3争议解决期限9.3.1争议发生后,双方应在[具体时间]内提出解决要求。10.违约责任10.1违约情形10.1.1承包方未按合同约定完成工程或质量不符合要求。10.1.2发包方未按合同约定支付工程款。10.2违约责任承担10.2.1承包方违约,发包方有权要求赔偿损失。10.2.2发包方违约,承包方有权要求继续履行合同或解除合同并要求赔偿。10.3违约责任赔偿10.3.1违约方应按合同约定支付违约金。10.3.2因违约造成的损失超过违约金的,违约方应赔偿差额。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1发包方或承包方严重违约,经对方书面通知后[具体时间]内未予纠正。11.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行。11.2合同解除程序11.2.1解除合同应书面通知对方。11.2.2解除合同后,双方应进行工程结算。11.3合同解除后果12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后,合同生效。12.2合同生效日期12.2.1合同生效日期为[具体日期]。12.3合同终止条件12.3.1工程验收合格并完成结算。12.4合同终止日期12.4.1合同终止日期为[具体日期]。13.其他约定事项13.1知识产权13.1.1双方在合同执行过程中产生的知识产权归各自所有。13.2保密事项13.2.1双方应对合同内容保密,未经对方同意不得向第三方泄露。13.3法律适用13.3.1本合同适用中华人民共和国法律。13.4通知方式13.4.1通知应以书面形式发送至对方住所或约定的电子邮箱。14.合同附件14.1.1工程量清单14.1.2安全生产措施14.1.3工程进度计划14.1.4其他双方认为必要的文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1第三方是指除合同双方(甲方和乙方)以外的独立主体,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、保险代理等。15.2介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了保证合同的履行,提高工程质量,确保施工安全,以及解决合同履行过程中的争议。16.第三方介入的条件16.1甲方或乙方提出第三方介入的申请,并说明介入的具体目的和理由。16.2第三方介入的申请需经对方同意,并签订相应的合作协议。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额由双方在合作协议中约定,并在合同中予以明确。17.2责任限额包括但不限于:17.2.1第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的责任。17.2.2第三方在履行职责过程中产生的直接经济损失。17.3超出责任限额的部分,由合同双方按照合同约定承担。18.第三方责权利18.1责任18.1.1第三方应按照合同约定和合作协议的要求,履行相应的职责。18.1.2第三方对因自身原因造成的损失承担相应的责任。18.2权利18.2.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和条件,以履行其职责。18.2.2第三方有权要求甲方和乙方支付其合理的服务费用。18.3利益18.3.1第三方通过提供专业服务,可以获得合同约定的服务费用。18.3.2第三方在履行职责过程中,有权获得甲方和乙方的信任和尊重。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系19.1.1第三方与甲方之间的关系由合作协议约定。19.1.2第三方应向甲方提供真实、准确、完整的报告和建议。19.2第三方与乙方的关系19.2.1第三方与乙方之间的关系由合作协议约定。19.2.2第三方应向乙方提供真实、准确、完整的报告和建议。19.3第三方与合同双方的关系19.3.1第三方应独立于合同双方,公正、客观地履行职责。19.3.2第三方在履行职责过程中,应尊重合同双方的合法权益。20.第三方介入的具体条款20.1第三方介入的流程20.1.1甲方或乙方提出第三方介入申请。20.1.2双方协商确定第三方介入的具体事宜。20.1.3签订合作协议,明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。20.2第三方的职责20.2.1监理方:对施工过程进行监督,确保工程质量符合合同要求。20.2.2检测机构:对施工材料、工艺和工程质量进行检测。20.2.3咨询顾问:提供专业意见和解决方案。20.2.4保险代理:协助办理工程保险事宜。20.3第三方的权利20.3.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和条件。20.3.2第三方有权要求甲方和乙方支付合理的服务费用。20.4第三方的义务20.4.1第三方应按照合作协议和合同要求,履行相应的职责。20.4.2第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出工程包含的瓦工劳务工作内容,包括工程名称、规格、数量等。要求:清单需由甲方和乙方共同确认,并在合同中予以附载。2.安全生产措施列出承包方制定的安全生产措施,包括但不限于安全培训、安全防护设施等。要求:措施需符合国家或行业标准,并在合同中予以附载。3.工程进度计划列出各阶段工程进度计划及完成时间。要求:计划需由甲方和乙方共同确认,并在合同中予以附载。4.工程验收报告详细记录工程验收的结果,包括质量、进度、安全等方面的评估。要求:报告需由第三方介入方(如监理方)出具,并在合同中予以附载。5.工程结算报告列出工程结算的详细内容,包括人工费、材料费、机械费等。要求:报告需由甲方和乙方共同确认,并在合同中予以附载。6.第三方合作协议明确第三方介入的目的、职责、权利、义务和责任限额。要求:协议需由甲方、乙方和第三方共同签订,并在合同中予以附载。7.争议解决协议约定争议解决的方式、机构、期限等。要求:协议需由甲方和乙方共同签订,并在合同中予以附载。8.其他相关文件包括但不限于施工图纸、技术规范、合同变更协议等。要求:所有相关文件需在合同中予以附载。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定1.1未按合同约定支付工程款责任认定:甲方应向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。示例:若甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付相当于拖欠工程款千分之二的违约金。2.乙方违约行为及责任认定2.1未按合同约定完成工程或质量不符合要求责任认定:乙方应承担修复、返工或重新施工的责任,并赔偿甲方因此造成的损失。示例:若乙方施工的工程不符合合同约定的质量标准,甲方有权要求乙方进行修复,并赔偿因此造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定3.1第三方未按合作协议履行职责责任认定:第三方应承担相应的违约责任,并赔偿因违约行为给合同双方造成的损失。示例:若第三方未按合作协议提供真实、准确的检测报告,合同双方有权要求第三方赔偿损失。4.其他违约行为及责任认定4.1任何一方未按合同约定履行其他义务责任认定:违约方应承担相应的违约责任,并赔偿因违约行为给对方造成的损失。示例:若任何一方未按合同约定提供必要的资料和条件,违约方应承担相应的违约责任。建筑瓦工分包劳务合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.劳务内容3.1瓦工施工项目3.2施工工艺要求3.3材料供应及验收4.劳务价格及支付方式4.1劳务费用总额4.2付款方式4.3付款时间节点5.质量要求及验收标准5.1质量标准5.2验收程序5.3验收不合格的处理6.安全生产及文明施工6.1安全生产责任6.2文明施工要求6.3事故处理及赔偿7.保险责任7.1分包方保险7.2总包方保险7.3保险理赔8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效及解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件12.其他约定事项12.1不可抗力12.2通知方式12.3合同附件13.合同附件清单13.1附件一:工程图纸13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:劳务人员名单14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方地址:1.1.4分包方联系电话:1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方地址:1.2.4总包方联系电话:2.工程概况2.1工程名称:住宅小区建筑瓦工工程2.2工程地点:市区街道2.3工程规模:栋住宅楼,总建筑面积万平方米2.4工程工期:自合同签订之日起个月内完成3.劳务内容3.1瓦工施工项目:包括但不限于屋面瓦、墙面瓦、地面瓦铺设等3.2施工工艺要求:按照国家标准及行业规范执行,确保施工质量3.3材料供应及验收:3.3.1分包方负责材料采购,总包方提供必要的材料清单和技术要求3.3.2分包方提交材料合格证明,总包方负责材料验收4.劳务价格及支付方式4.1劳务费用总额:人民币万元整4.2付款方式:4.2.1预付款:合同签订后天内支付劳务费用的%4.2.2进度款:按工程进度支付,每月支付劳务费用的%4.2.3结算款:工程完工验收合格后天内支付劳务费用的%4.3付款时间节点:4.3.1预付款支付时间:合同签订后天内4.3.2进度款支付时间:每月日前4.3.3结算款支付时间:工程完工验收合格后天内5.质量要求及验收标准5.1质量标准:按照国家标准及行业规范执行,确保施工质量5.2验收程序:5.2.1分包方在施工过程中,应定期进行自检,发现问题及时整改5.2.2总包方负责组织验收,验收合格后方可进行下一道工序5.2.3验收不合格的处理:分包方应在接到通知后天内整改,直至验收合格6.安全生产及文明施工6.1安全生产责任:分包方应遵守国家安全生产法律法规,确保施工现场安全生产6.2文明施工要求:分包方应保持施工现场整洁,合理堆放材料,减少施工对周边环境的影响6.3事故处理及赔偿:6.3.1事故发生后,分包方应立即采取措施,防止事故扩大6.3.2事故处理过程中,双方应积极配合,共同查明事故原因,追究责任6.3.3事故赔偿:按照国家法律法规及双方约定进行赔偿8.违约责任8.1违约情形:8.1.1分包方未按合同约定时间完成工程,每延迟一天,应支付总包方违约金元/天;8.1.2分包方施工质量不符合合同约定,造成返工或损坏,应承担全部修复费用;8.1.3分包方未按合同约定支付材料费用,每延迟一天,应支付违约金元/天;8.1.4分包方未按合同约定进行安全生产管理,发生安全事故,应承担全部责任;8.2违约责任承担:8.2.1违约方应在接到违约通知后天内支付违约金;8.2.2因违约造成的损失,违约方应承担全部赔偿责任。9.合同解除及终止9.1合同解除条件:9.1.1双方协商一致,经书面同意解除合同;9.1.2因不可抗力导致合同无法履行;9.1.3一方违约,另一方在接到违约通知后天内未采取补救措施;9.2合同终止条件:9.2.1工程完工验收合格,合同自然终止;9.2.2因双方协商一致,经书面同意终止合同。10.争议解决10.1争议解决方式:10.1.1双方应友好协商解决争议;10.1.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁;10.2争议解决机构:10.2.1仲裁委员会11.合同生效及解除11.1合同生效条件:11.1.1双方签字盖章;11.1.2合同经工商行政管理部门备案;11.2合同解除条件:11.2.1合同解除条件同第九条。12.其他约定事项12.1不可抗力:12.1.1不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等;12.1.2发生不可抗力,双方应及时通知对方,并采取合理措施减轻损失;12.2通知方式:12.2.1通知应以书面形式发送,并注明收件人;12.3合同附件:12.3.1合同附件包括但不限于工程图纸、施工组织设计、劳务人员名单等。13.合同附件清单13.1附件一:工程图纸13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:劳务人员名单14.合同签署及生效日期14.1合同签署:14.1.1本合同一式两份,双方各执一份;14.1.2双方代表签字盖章后生效;14.2合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等,以及因合同履行需要引入的其他专业机构或个人。15.2第三方介入原因15.2.1第三方介入的原因包括但不限于合同履行过程中的质量控制、进度管理、成本控制、风险评估、法律咨询等。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入前,双方应协商确定第三方的基本信息,包括但不限于第三方名称、负责人、联系方式等。15.3.2双方应共同签署第三方介入协议,明确第三方的责任、权利和义务。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额定义16.1.1第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失时,应承担的最高赔偿责任。16.2第三方责任限额确定16.2.1第三方责任限额应根据第三方的资质、经验和合同约定进行确定。16.2.2第三方责任限额应在第三方介入协议中明确约定。17.第三方权利和义务17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合同约定和介入协议,对合同履行情况进行监督和检查。17.1.2第三方有权要求分包方提供必要的资料和配合。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照合同约定和介入协议,履行相应的监督和检查职责。17.2.2第三方应保守合同履行过程中的商业秘密和隐私。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与分包方18.1.1第三方对分包方的监督和检查,不代表总包方放弃对分包方的管理权。18.1.2分包方应接受第三方的监督和检查,并及时向总包方报告相关情况。18.2第三方与总包方18.2.1第三方对总包方的服务,不代表总包方对分

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论