全国监理工程师《建设工程合同管理》考前冲刺题库300题（带详解）

全国监理工程师《建设工程合同管理》考前冲刺题库300题（带

详解）

一、单选题

1.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（）。

A、开标形式相同，评标原则不同

B、招标文件内容相同，评标原则相同

C、投标书的编制要求不同，开标形式相同

D、评标原则不同，招标文件内容不同

答案：D

解析：勘察设计招标的标的物是智力成果，即建设项目勘察、设计方案。与施工

招标、材料设备采购招标比较而言，工程勘察设计招标主要具有如下特征：Q）

在招标标的物特征上，与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价占项

目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新

性影响。（2）在招标工作性质上，与材料设备采购招标相比，一方面，勘察设

计招标是专业服务性质的招标，设计工作对技术要求高，常常只有数量有限的单

位满足要求；另一方面，工程设计从前期准备到后续服务跨越的周期长，成果的

内容和质量具有较大的不确定性，设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验,

不易在短期内准确地量化评判。（3）在招标条件上，勘察设计招标通常只能向

潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依

赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果；且无具体量化

的工作量，灵活性较大。而施工招标一般都有明确而具体的要求，投标人可以按

招标文件中提供的设计图纸和工程量清单编制响应明确的投标方案，灵活性较小。

（4）在招标阶段划分上，与施工和材料设备招标不同，工程建设项目的设计可

以按设计工作深度的不同，分期进行招标，例如对建设项目的方案设计、初步设

计'施工图设计分阶段招标，逐步细化落实设计成果，并强调设计进度计划需要

满足总体投斐计划及配合施工安装和采购工作的要求。（5）在投标书编制要求

上，设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，

在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标，是按规定的工程量清单填报报价

后算出总价。（6）在开标形式上，设计招标在开标时由各投标人自己说明投标

方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而不是由招标单位的主持人宣读

投标书并按报价高低排定标价次序。（7）在评标原则上，设计招标在评标时，

评标专家更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，

以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐

于接受的是物有所值的合理报价，而不是过于追求低报价。（8）在投标经济补

偿上，不同于施工和材料设备采购招标，设计招标可以根据具体情况，确定投标

经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优

秀设计方案的投标人给予奖励。（9）在知识产权保护上，设计投标文件的技术

方案是设计人员的智力劳动成果的体现，与施工招标相比，设计招标更多地涉及

智力成果的知识产权。设计招标人如果要采用未中标人投标文件中的技术方案，

应保护其知识产权，征得未中标人的书面同意并给予合理的使用费。

2.建设工程勘察合同履行中，发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其

指派的一项或多项工作，关于被授权人员发出的指示，说法正确的是（）o

A、发出的指示视为已得到发包人代表的同意

B、在授权范围内发出的指示，经发包人代表确认后效力等同于发包人代表发出

的指示

C、发出的指示与发包人代表发出的指示具有同等效力

D、在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示

答案：D

解析：1、发包人代表（1）发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表

签字确认。（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内,

将发包人代表的姓名、职务'联系方式'授权范围和授权期限书面通知勘察人。

（3）发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务

和处理合同履行中的具体事宜。（4）发包人代表在授权范围内的行为由发包人

承担法律责任。（5）发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的

一项或多项工作。（6）被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人

代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。（7）紧急情况下，发包

人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示。（8）发包人代表应在临时书

面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书

面指示应被视为发包人的正式指示。（9）更换发包人代表第一，发包人代表违

反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无

法继续正常履行的，勘察人有权通知发包人更换发包人代表。第二，发包人收到

通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察人。

3.下列在建设工程发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A、台风导致脚手架坍塌

B、雷电引起火灾

C、建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏

D、洪灾引起的沉降

答案：C

解析：22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险人对下列各项原因造成

的损失不负责赔偿：（8）领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的

车辆、船舶和飞机的损失。

4.（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工

日期（）天前向承包人发出开工通知。

A、7

B、14

C、21

D、28

答案:A

解析：监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知,

合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。如果约定的开工已届至但发包人应

完成的开工配合义务尚未完成（如现场移交延误），由于监理人不能按时发出开

工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。如果发包人开工前的配合

工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件,

监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。

5.在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照

合同约定及时通知保险人，保险人（）o

A、不能增加保险费,可以解除保险合同

B、不能解除保险合同，可以增加保险费

C、可以增加保险费,也可以解除保险合同

D、不能增加保险费,也不能解除保险合同

答案：C

解析：在合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当及时通知

保险人，保险人可以按照合同约定增加保费或解除合同。

6.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确

的是（）.

A、缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B、缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C、缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D、缺陷责任期最长不得超过1年

答案:A

解析：P99缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算，期限视具体工

程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定（一般为1年）

7.依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的

是（）。

A、在到货5天前进行通知承包人

B、承包人会同监理人共同进行验收

C、要求提前交货时，承包人可以拒绝

D、如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担

答案：B

解析：（3）施工工艺的试验和检验第一，承包人应对施工工艺进行全过程的质

量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度。第二，承包人应按合

同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必

要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报

送监理人审批。（4）因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监

理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此增加的费用和（或）工期

延误由承包人承担。（二）对发包人提供的材料和工程设备的管理1、承包人应

根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应

按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备,

并在到货7天前通知承包人。2、承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地

点共同进行验收。3、发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、

保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。（1）发包人要求提前提交材料和

工程设备，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的保管费用。（2）

发包人延误交货及变更交货地点等，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期

延误，并向承包人支付合理利润。4、发包人提供的材料和工程设备的规格、数

量或质量不符合合同要求，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并

向承包人支付合理利润。5、因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标

准，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承

包人合理利润。

8.根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当

是（）。

A、施工合同的发包人

B、施工合同的承包人

C、施工合同发包人和承包人

D、工程项目的代建方和施工合同的发包人

答案：B

解析：知识点:工程建设涉及的主要险种。我国的《建设工程施工合同（示范文

本）》规定，应当由发包人投保建筑工程一切险。九部委发布的《标准施工招标

文件》在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包

人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切

险。

9.设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指

示有疑问时，可在该指示发出的O小时内向总监理工程师提出书面异议，总监

理工程师应在（）小时内对该指示予以确认'更改或撤销。

A、12,12

B、24,24

C、36,36

D、48,48

答案：D

解析：本题考查的是设计施工总承包合同模式下的监理人。设计施工总承包合同

模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指

示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内

对该指示予以确认'更改或撤销。

10.建筑工程一切险的被保险人不包括（）O

A、工程所有人

B、承包商

C、分包商

D、材料商

答案：D

解析：22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的被保险人

范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有

可保利益的各方），均可作为被保险人。如果被保险人不止一家，则各家接受赔

偿的权利以不超过其对保险标的的可保利益为限。被保险人具体包括：（1）业主

或工程所有人；（2）承包商或者分包商；（3）技术顾问，包括业主聘用的建筑师、

工程师及其他专业顾问。

11.关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是。。

A、发包人应自设计人提交设计文件之日起14天内完成审查

B、发包人应当组织专家会进行审查

C、审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限

继续计算

D、审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已

获同意

答案：D

解析：（1）发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设

计人应当给予配合。（2）发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起

不应超过14天。（3）发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，设计人的设

计文件视为已经通过发包人审查。（4）发包人审查后不同意设计文件的，应以

书面形式通知设计人，说明审查不通过的理由及其具体内容。设计人应根据发包

人的审查意见修改完善设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。

12.采用工程总承包模式的大型建设工程项目，建设周期三年，其合同计价方式

一般采用Oo

A、固定总价合同

B、单价合同

C、成本加酬金合同

D、变动总价合同

答案：D

解析：在工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目可考虑采用固定总价合

同，以签订合同时的单价和总价为准，物价上涨等风险由承包商承担；对建设周

期一年半以上的工程项目，则应考虑施工期间市场价格等的变化，宜采用可调总

价合同

13.《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过（）个月、技术相对简单且设

计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

A、12

B、15

C、18

D、24

答案:A

解析：本题考核的是《简明标准施工招标文件》的适用。《简明标准施工招标文

件》适用于工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人

承担的小型项目。

14.下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是（）。

A、法人资格

B、持有正规营业执照

C、联合体组织

D、持有正规的资质证书

答案：C

解析：78勘察人必须具备以下条件：（1）依据我国法律规定，作为承包人的勘察

单位必须具备法人资格；（2）建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部

门核发的企业法人营业执照；（3）建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政

主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书。

15.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人

进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复,

修复费用由（）承担。

A、发包人

B、承包人

C、使用人

D、以上都不正确

答案：B

解析：知识点:缺陷责任期。缺陷责任期内如果承包人不能在合理时间内修复缺

陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。

本题是施工质量问题，所以由承包人承担。。

16.（2016年真题）某采用最低评标价法评标的项目，其评标价比较如下：

投标人。甲,乙“丙。

投标报价（万元）23200^3500^3400。

提前竣工调整（万元）。0。一100。一50「

采用新技术调整（万元））160。―50/20r

则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（）万元。

A、3200和3200

B、3360和3200

G3350和3500

D、3370和3400

答案：C

解析：本题考查的是最低评标价法。选评标价最低的投标人，但签订合同时仍以

投标价签约。

投标人"甲乙“而口

投标报价（万元）232007350033400。

提前竣工调整（万元）。02-100^-50c

采用新技术调整（万元）2160口—50/200

评标价（万元）♦336023350〃3370P

排序。2P3Q

17.（2020年真题）根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约

定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（）承担。

A、卖方

B、买方

C、卖方和买方

D、材料生产厂家

答案：B

解析：P143T44本题考查材料采购合同履行管理。合同材料的所有权和风险自

交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险

均由卖方承担。

18.设计施工总承包合同的()，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，

并标明价格的报价单。

A、价格清单

B、工程量清单

C、合同协议书

D、承包人建议书

答案:A

解析：723设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格

式和要求填写，并标明价格的报价单。

19.设计招标中，评标委员会应按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人，如

综合评分相等时，下列做法正确的是()0

A、以投标报价低的优先

B、以设计方案得分高的优先

C、以资信业绩佳的优先

D、按照评标办法前附表的规定确定

答案：A

解析：4、推荐中标候选人（1）推荐能够最大限度地满足招标文件中规定的各项

综合评价标准的投标人为中标候选人。（2）推荐的中标候选人应当限定在1—3

人，并标明排列顺序。（3）推荐顺序确定：第一，按综合得分由高到低的顺序

推荐中标候选人；第二，综合评分相等时，以投标报价低的优先；第三，投标报

价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先；第四，如果勘察纲要或设计

方案得分也相等，则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

20.下列不属于标准设计施工总承包招标文件内容的是（）。

A、工程量清单

B、发包人要求

C、招标公告

D、评标办法

答案：A

解析：准设计施工总承包招标文件共七章，分别为：招标公告（或投标邀请书）；

投标人须知；评标办法；合同条款及格式；发包人要求；发包人提供的资料；投

标文件格式。

21.某没有特殊专业施工技术要求的施工项目招标，四家投标人的报价和评标价

分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万

元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。

A、甲

B、乙

C、丙

D、T

答案：C

解析：57按照招标投标法的规定，评标办法可以采用经评审的最低投标价法，

评标价最低者最好。

22.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A、承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B、投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意

C、承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D、委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

答案：C

解析：721承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。

要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司。

23.(2013年真题)关于定标的说法，正确的是()o

A、确定中标人的权利归评标委员会

B、招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人

C、招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D、中标通知书发出后，投标人有权拒绝订立合同

答案：B

24.(2019年真题)下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本

的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是()o

A、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B、合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C、合同协议书、中标通知书'专用合同条款、通用合同条款

D、中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

答案：C

解析：一、标准施工合同文件（GF-2017-0201）标准施工合同的通用条款中规定，

合同的组成文件包括：（1）合同协议书（2）中标通知书（3）投标函及投标函

附录（4）专用合同条款（5）通用合同条款（6）技术标准和要求；（7）图纸;

（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。

25.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，

并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）0

A、公司甲

B、公司乙

G银行

D、登记机关

答案:A

解析：（二）抵押1.抵押的概念抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移

占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。债务人

不履行债务时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款

中优先受偿。①抵押人可以为债务人，也可以是第三人，债权人称为抵押权人;

②抵押可以用自己的财产，也可以用别人的财产。

26.关于工程建设涉及的主要险种说法错误的是（）。

A、狭义的工程险只有建筑工程一切险

B、施工单位职工的工伤保险是强制险

C、建筑工程一切险往往加保第三者责任险

D、人身伤亡的突发性事件属于意外事故

答案：A

解析：22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。但狭义的工程险则是针对工

程的保险，则只有建筑工程一切险（及第三者责任险）和安装工程一切险（及第三

者责任险）。

27.材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（）。

A、有利于提高经济效益

B、有利于自身资质的不断完善

C、有利于提高自身的利益和供货质量

D、有利于吸引多家投标人参加竞争

答案：D

解析：63标包的划分要考虑工程实际需要，保证货物质量和供货时间，并有利

于吸引多家投标人参加竞争，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供

应；又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。

28.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起

。个月。

A、3

B、6

C、9

D、12

答案：B

解析：16本题考查重点是“担保方式—保证"。一般保证的保证人未约定保

证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。因此，本题的正确答案

为B。

29.ECC合同，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录

在案，并将记录发给Oo

A、雇主

B、承包商

C、分包商

D、工程师

答案：B

解析：-164项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在

案，并将记录发给承包商。因此，本题的正确答案为B。

30.(2015年真题)关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是()o

A、若招标项目设有标底，开标时应当公布

B、设有最高投标限价时，应规定最低投标限价

C、评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件

D、可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件

答案：A

解析：招标人可自行决定是否编制标底，如有标底，一个项目只能有一个标底;

若设有标底，应当在开标时公布。【注释】标底是非强制的，可以编，也可以不

编。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也

不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。最高投标限

价招标人可自行决定是否设有最高投标限价（非必须）；如有，应当在招标文件

中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法；不得规定最低投标限价。超

过最高投标限价或低于成本价，都应作废标处理。

31.以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法正确的是（）o

A、只有中标人的方案才能得到补偿

B、招标人将于评标结束后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费

C、具体补偿标准双方协商

D、投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费

答案：D

解析：知识点:方案的补偿。选项A,招标人对符合招标文件规定的未中标人的

技术成果进行补偿的。选项B,招标人将于评标结束后中标通知书发出后30日

内向未中标人支付技术成果经济补偿费。选项C,具体补偿标准按招标文件中投

标人须知前附表规定的标准给予经济补偿。

32.材料采购合同，全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由

买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后（）日内，向卖方支付合同价格

5%的结清款。

A、7

B、14

C、20

D、28

答案：D

解析：743全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签

署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格5%的结

清款。

33.承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设

备，正确的做法为()。

A、承包人可自行调运到其他工地

B、至竣工结束，不得运出工地

C、经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地

D、经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

答案：C

解析：本题考查的是对承包人施工设备的控制。对于后期不再使用的设备，竣工

前经过工程师批准后，承包商可以提前撤出工地。

34.在勘察设计招标中，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于

如何确定中标人的说法，正确的是()o

A、招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人

B、招标人可以授权招标代理机构直接确定中标人

C、排名第一的中标候选人放弃中标，可以在评标委员会推荐的中标侯选人中依

次确定中标人

D、排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标

答案：C

解析：知识点:中标人的确定。选项A,招标人应当确定排名第一的中标侯选人

为中标人。选项D,此时招标人可以按照评标委员会提出的中标侯选人名单排序

依确定其他中标侯选人为中标人。

35.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，

永久工程损失的差额部分应由()进行补偿。

A、发包人

B、承包人

C、合同条款确定的该风险责任人

D、造价咨询机构

答案：A

解析：96本题考查的是明确保险责任。标准施工合同要求在专用条款具体约定

保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差

额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。

36.设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的

指示有疑问时，可在该指示发出的()小时内向总监理工程师提出书面异议，总监

理工程师应在()小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

A、12,12

B、24,24

C、36,36

D、48,48

答案：D

解析：本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。承包人对总监理

工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总

监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更

改或撤销。

37.联合体中标的，其履约担保()o

A、由组成联合体的各个主体分别递交

B、由组成联合体的各主体中的任一主体递交

C、由联合体的牵头人递交

D、由联合体各成员共同递交

答案：C

解析：知识点:联合体的履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，

并应符合招标文件规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式要求。

38.建设工程勘察中需要占用临时用地，位于道路、绿化或者其他市政设施内的

临时占地，由O向行政管理部门报建申请。

A、发包人

B、勘察人

C、发包人或勘察人

D、发包人和勘察人

答案：B

解析：本题考查本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。位于本工程区域内的

临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，

由勘察人向行政管理部门报建申请。

39.关于评标委员会组成的说法，正确的是()o

A、招标人代表2人，专家6人

B、招标人代表2人，专家5人

C、招标人代表2人，专家4人

D、招标人代表2人，专家3人

答案：B

解析：知识点:评标、决标阶段的工作。成员人数为5人以上单数，其中招标人

以外的专家不得少于成员总数的2/3„

40.在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是()o

A、踏勘现场

B、召开投标预备会

C、组建评标委员会

D、递交投标文件

答案：A

招标准备阶段接受投标书阶段评标决标阶段

区开标日一签订施工合同日并退

开始招标前发出招标信息一投标截止日

间还投标保证金

工1,确定招标方5、发布招标公告/资格颈审公12、开标

解析：

作式告或者投标邀请节

13、评标

内2、成立招标机6、(组织费格预审)

容构7、发售招标文件14s确定中标人

8,组织现场解勘15a、发出中标通知书

3、招标备案15b,招标投标情况书面报告答

9、招标文件的澄清、修改

案

1＞编制招标文10、接收投标文件

16、合同订立

件H、组建评标委员会

41.（2017年真题）根据《建设工程勘察合同（示范文件）》，对于勘察现场范围

内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由。负

责

A、承包人

B、勘察人

C、监理人

D、发包人

答案：D

解析：2.发包人违约合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：（1）发

包人未按合同约定支付勘察费用；（2）发包人原因造成勘察停止；（3）发包人

无法履行或停止履行合同；（4）发包人不履行合同约定的其他义务。黑钻压卷，

软件考前一周更新，发包人发生违约情况时，发包人应当承担由于违约所造成的

费用增加、周期延误和勘察人损失等。

42.在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%,如果投标人

提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同

总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。

Av5%,加上

B、5%,减去

G20%,加上

D、20%,减去

答案:A

解析：知识点:材料招标中最低评标价法因素的调整。对招标人不利的要在报价

上加上。投标文件对此有偏离但又属招标文件允许的，评标时将按招标文件中规

定的利率计算提前支付所产生的利息，并将其计入其评标价中。

43.发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作并按时移交，关于施工

场地的移交说法正确的是（）o

A、可以一次移交完成，也可以分次移交

B、只能一次移交完成，不可以分次移交

C、只能分次移交完成，不可以一次移交

D、以不影响单位工程的施工为原则

答案：A

44.施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时,

下列说法正确的是（）o

A、应立即通知监理人，监理人应立即通知另一方当事人

B、如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任

C、如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告

D、于不可抗力事件结束后14天内提交最终报告

答案：C

解析：六、不可抗力（一）不可抗力事件不可抗力是指承包人和发包人在订立合

同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性

突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱'暴动、战争和专用合同条款约定

的其他情形。（二）不可抗力发生后的管理1、合同一方当事人因不可抗力导致

其履行合同义务受到阻碍时：（1）通知并采取措施第一，应立即通知合同另一

方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证明。

第二，不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩

大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。第

三，如果不可抗力的影响持续时间较长，合同一方当事人应及时向合同另一方当

事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗

力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。（2）损失承担（损失自担原则）

发包人承包人

永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备（无论谁

采购）的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财承包人设备的损坏

产损失

承包人人员伤亡和其他

发包人人员伤亡和其他财产损失及其相关费用

财产损失及其相关费用

停工期间承包人应监理人要求照管、清理、修复工程的金额停工损失

不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工

违约金；发包人要求赶工的，应向承包人支付赶工费用

45.设备采购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的

损失由（）承担。

A、卖方

B、买方

C、运输方

D、买卖双方

答案：A

解析：747卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及

在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒'防锈、防腐蚀、防震动及防止

其他损坏的必要保护措施。

46.审查设计投标人的人员技术力量主要是考察（）的资质能力。

A、设计单位负责人

B、设计负责人

C、专业设计人员

D、所有设计人员

答案：B

解析：30判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投

标单位人员的技术力量，主要考察勘察设计负责人的斐格和能力。

47.下列关于工程施工招标程序的相关说法，错误的是（）。

A、现场踏勘是由招标人组织的

B、招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜

C、评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二

D、在踏勘现场后组织投标预备会

答案：B

解析：49招标人不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标代理机构办理

招标事宜。

48.设计施工总承包合同，虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人（或发包

人代表），但由于设计方案和质量标准均出自（）o

A、承包人

B、工程师

C、发包人

D、项目经理

答案：A

解析：虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人（或发包人代表），但由于设

计方案和质量标准均出自承包人，监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设

计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。因此,

本题的正确答案为Ao

49.下列关于开标的说法正确的是（）。

A、应由招标代理人主持

B、应在招标人办公地点开标

C、接标属于开标程序和内容之一

D、投标人少于3个的，应当重新招标

答案：D

解析：3、开标（1）投标截止时间止，投标人少于3个的，应当重新招标。（2）

招标人及其招标代理机构应按招标文件规定的时间、地点主持开标，邀请所有投

标人的法定代表人或其委托的代理人参加。（3）开标程序1）宣布开标纪律；2）

公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人

到场；3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；4）检查投标文

件的密封情况（由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由

招标人委托的公证机构检查并公证等）；5）确定并宣布投标文件开标顺序（可以

按照投标文件递交的先后顺序开标，也可以采用其他方式确定开标顺序）；6）

设有标底的，公布标底；7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标

段名称'投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记

录在案；8）投标人代表、招标人代表'监标人、记录人等有关人员在开标记录上

签字确认；9）开标结束。

50.在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，

致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。

A、甲、乙都应向发包人索赔

B、甲、乙分别承担对方的损失

C、甲、乙分别承担各自的损失

D、甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担

答案:A

解析：92监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人

施工成本增加和（或）工期延误，由发包人承担赔偿责任。

51.（2012年真题）某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投

标书中投标人的名称应为Oo

A、该施工企业

B、该外地的分公司

C、项目经理部

D、项目经理

答案：A

解析：本题考查的是合同法律关系。子公司具有法人资格，分公司无法人资格。

投标一般要求具有法人斐格或法人的授权书。52.在借款合同中，货币表现为合

同法律关系的（）。

A、主体

B、客体

C、权利

D、义务

答案：B

解析：本题考查的是合同法律关系的构成。货币作为一般等价物也是法律意义上

的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同。

53.缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，（）应负责修复，直到检验合格

为止。

A、承包人

B、发包人

C、业主

D、责任人

答案：A

解析：本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。由于承包人拥有施工技术、

设备和施工经验，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修

复，直到检验合格为止。

54.（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。

A、法律事实不包括事件

B、罢工属于法律事实中的行为

C、法院判决不属于法律事实中的行为

D、合同当事人违约属于法律事实中的行为

答案：D

解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系

产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）

行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭

的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。

凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致

建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判

决'裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法

律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志

为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客

观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战

争、罢工、禁运等。

55.关于保证人资格的说法正确的是。。

A、公民个人不得作为保证人

B、企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C、企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D、学校在一定条件下可以作为担保人

答案:B

解析：保证人的资格具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作

为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能

部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）

国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。

（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体

56.质量管理体系和环境保护管理体系的完整性、措施的有效性属于（）的内容。

A、形式评审

B、资格评审

C、响应性评审

D、施工组织设计和项目管理机构评审

答案：D

解析：57施工组织设计和项目管理机构评审的因素一般包括施工方案与技术措

施'质量管理体系与措施、安全管理体系与措施'环境保护管理体系与措施、工

程进度计划与措施'费源配备计划、技术负责人、其他主要成员'施工设备、试

验和检测仪器设备等。

57.（2020年真题）不可用于抵押的财产是（）

A、建设用地使用权

B、正在建造的建筑物

C、土地使用权

D、正在使用的交通工具

答案：C

解析：P1376本题考查抵押物。以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设

用地使用权一并抵押。以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。

抵押人未一并抵押的，未抵押财产视为一并抵押。但下列财产不得抵押：（1）±

地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法

律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、

社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权

不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；

58.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A、发包人必须是建设单位

B、承包人必须是法人

C、总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质

D、发包人必须具有自行组织招标的能力

答案：B

解析：84建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程

建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）。承包人则是

设计人，设计人须为具有相应设计斐质的企业法人。选项C,工程设计资质分为

综合资质、行业资质、专业资质和专项资质。综合资质只设甲级。选项D,发包

人可以委托代理招标。

59.建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理

部门报建申请。

A、发包人

B、勘察人

C、发包人或勘察人

D、发包人和勘察人

答案：B

解析：知识点:勘察合同占用临时用地的申请。位于本工程区域内的临时占地，

由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人

向行政管理部门报建申请。

60.根据《标准施工合同》，属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。

A、战争

B、地震

C、台风

D、水文条件

答案：D

解析：710本题考查的是变更管理。"不利物质条件”属于发包人应承担的风

险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和

污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

61.下列关于材料设备采购招标特点，说法错误的是()。

A、招标签订特殊用途的大型非标准部件合同属于购买合同

B、询价方式一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品

C、直接订购方式多适用于零星采购、应急采购

D、采招标投标则是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式

答案:A

解析：63采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于买卖合同。而

订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于加工承

揽合同。

62.FIDICX系列合同中，在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方不包括()

A、业主

B、承包商

C、工程师

D、分包商

答案：D

解析：753在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方为业主、承包商和工

程师。

63.（2020年真题）关于投标限价的说法，正确的是（）。

A、招标文件中可设置最低投标限价的具体金额

B、招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度

C、投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格

D、招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

答案：D

解析：P72-74招标文件是否设置最高投标限价。如设置，招标文件中应明确最

高投标限价金额或最高投标限价的计算方法。若投标人的投标价格超出最高投标

限价，其投标将被否决。

64.FIFIC系列合同中，下列选项中适用于《施工合同条件》的是（）

A、适用于传统的“设计一招标一建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施

工

B、适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包

C、适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目

D、适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工

答案：A

解析：752《施工合同条件》（1999年第1版、2017年第2版），又称“新红皮

书"，适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的''设计一招

标一建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，

业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。

65.设计施工总承包合同中，关于承包人说法错误的是()。

A、承包人是总承包合同的另一当事人

B、总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体

C、合同履行过程中发包人可以和联合体各方进行联系

D、未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成

答案：C

解析：721本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项C,对

于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体

授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

66.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投费目的，实施过程必须遵循项目

建设的内在规律，即坚持()的程序。

A、先勘察、后设计、再施工

B、先设计、后勘察、再施工

C、先设计、边勘察边施工

D、勘察、设计与施工同步进行

答案：A

解析：76本题考核的是建设工程勘察设计合同。为了保证工程项目的建设质量

达到预期的投资目的，实施过程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持先勘察、

后设计'再施工的程序。

67.履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至()止。

A、竣工验收之日

B、提交竣工验收报告之日

C、签发工程移交证书日

D、缺陷责任期止之日

答案：C

解析：90担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日

止。

68.关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（）。

A、招标代表人2人，专家7人

B、招标代表人2人，专家6人

C、招标代表人2人，专家4人

D、招标代表人2人，专家3人

答案：A

解析：49评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，

以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、

经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3O

69.关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。

A、招标人代表2人，专家6人

B、招标人代表2人，专家5人

C、招标人代表2人，专家4人

D、招标人代表2人，专家3人

答案：B

解析：评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评

审。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，推荐能够最大限

度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人。（二）评

标程序及方法建设工程勘察设计评标，应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计

人员的能力以及勘察、设计方案的优劣为依据综合评定，通常采用综合评估法。

评标分为初步评审和详细评审两个阶段：由评标委员会先进行初步评审，对符合

条件通过初审的投标文件，按照招标文件中规定的投标商务文件和技术文件的评

价内容、因素和具体评分方法进行详细评审。

70.（2013年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A、企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人

B、企业法人的分支机构一律不得作为保证人

C、医院可以作为保证人

D、公立学校不得作为保证人

答案：D

解析：本题考查的是担保方式。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位'

社会团体不能作为保证人。企业法人的分支机构、职能部门不能作为保证人；企

业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。

71.某设计单位参加联合体投标后又以自己的名义在同一招标项目中单独投标，

则（）。

A、联合体投标无效，单独投标有效

B、联合体投标有效，单独投标无效

C、联合体投标.单独投标均有效

D、联合体投标.单独投标均无效

答案：D

解析：（四）联合体和分包的规定1、联合体（1）联合体各方应按招标文件提

供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标

项目向招标人承担连带责任。（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质

等级较低的单位确定资质等级。（3）联合体各方不得再以自己的名义单独或参

加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效。

72.根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工

程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）o

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

答案：B

解析：本题考查的是《施工合同条件》典型条款分析。当该部分工作通过计量超

过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%时，需要调整合同约定的单价。

73.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执

照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设

工程勘察合同为（）o

A、有效合同

B、无效合同

C、可变更合同

D、效力待定合同

答案：B

解析：78建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人

营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立

的建设工程勘察合同为无效合同。因为建设工程勘察业务需要专门的技术和设备,

只有取得相应资质的企业才能经营。

74.下列关于建设工程勘察合同资质说法不正确的是()。

A、工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资

质

B、工程勘察劳务资质设甲级、乙级，部分专业可以设丙级

C、取得工程勘察综合资质的企业，可以承接各专业(海洋工程勘察除外)、各等

级工程勘察业务

D、取得工程勘察专业资质的企业，可以承接相应等级相应专业的工程勘察业务

答案：B

解析：30工程勘察资质分为工程勘察综合费质、工程勘察专业费质和工程勘察

劳务资质。其中，工程勘察综合资质只设甲级;工程勘察专业资质设甲级、乙级，

根据工程性质和技术特点，部分专业可以设丙级;工程勘察劳务资质不分等级。

根据规定，取得工程勘察综合资质的企业，可以承接各专业(海洋工程勘察除外)、

各等级工程勘察业务;取得工程勘察专业资质的企业，可以承接相应等级相应专

业的工程勘察业务;取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程治理、工

程钻探、凿井等工程勘察劳务业务。

75.下列属于建筑工程一切险中意外事故的是()o

A\风暴、暴雨

B、山崩、雪崩

C、台风、龙卷风

D、火灾和爆炸

答案：D

解析：22本题考核的是建筑工程一切险的责任范围。保险人对下列原因造成的

损失和费用负责赔偿：（1）自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风'台风、龙卷

风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地

面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故，指不

可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括

火灾和爆炸。

76.（2018年真题）某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期

10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800

万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为（）。

A、1800万元，1800万元

Bx1800万元，1770万元

C、1830万元，1800万元

Dx1830万元，1770万元

答案：B

77.关于施工招标采用综合评估法，投标报价有算术错误的说法,不正确的是（）。

A、投标报价有算术错误的，评标委员会可以按相关原则对投标报价进行修正

B、投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

C、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准

D、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但

单价金额小数点有明显错误的除外

答案：C

解析：57投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，

修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否

决该投标人的投标。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为

准。总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但

单价金额小数点有明显错误的除外。

78.根据《标准施工合同》，以下有关保险的说法，不正确的是()o

A、建筑工程一切险一般情况下由承包人投保

B、施工设备保险，由承包人投保

C、进场材料与工程设备保险，双方可以协商确定投保主体

D、建筑工程一切险是由发包人和承包人共同投保

答案：D

解析：知识点:保险责任。一切险和第三者责任险，无论是由承包人还是发包人

办理，均必须以发包人和承包人的共同名义投保。名义是共同的，但投保主体是

一方。

保险类