2025唐人街项目A、B栋主体工程施工合同(执行)

2025唐人街项目A、B栋主体工程施工合同(执行)合同编号：本合同由以下双方于年月日在（城市/地区）签订：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方作为项目（以下简称“本项目”）的发包方，乙方作为具备相应资质的承包方，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就本项目A、B栋主体工程施工相关事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：2025唐人街项目A、B栋主体工程。1.2项目地点：。1.3项目内容：本项目包括A栋和B栋主体工程的施工，具体范围详见施工图纸及工程量清单。1.4合同工期：本工程自年月日开工，至年月日竣工，总工期为日历天。1.5工程质量标准：符合国家及地方相关建筑规范和标准，达到（填写具体质量要求，如“合格”或“优良”）。第二条合同价款与支付方式2.1合同总价款：人民币元（大写：元整）。2.2工程款支付方式：（a）合同签订后，甲方支付合同总价款的%作为预付款；（b）工程进度达到时，甲方支付合同总价款的%；（c）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的%；（d）剩余%作为质保金，质保期满且无质量问题后一次性支付。2.3付款方式：银行转账，账户信息如下：户名：；开户银行：；账号：。2.4甲方应按时支付工程款，逾期支付的，按每日‰向乙方支付违约金。第三条双方权利与义务甲方权利与义务：3.1负责提供施工场地、施工图纸及相关技术资料，并办理开工前的必要手续。3.2指派现场代表，负责协调施工现场及与乙方的沟通。3.3按合同约定支付工程款。3.4有权对乙方的施工质量、进度进行监督，并提出合理建议。乙方权利与义务：3.5负责按照施工图纸、设计文件及国家规范进行施工，确保工程质量达到约定标准。3.6指派项目负责人，负责施工现场管理及与甲方的沟通协调。3.7服从甲方合理的监督和管理，及时整改发现的问题。3.8保证施工现场安全，做好扬尘治理、噪声控制等环保工作，遵守相关法律法规。3.9乙方应为其施工人员办理保险，承担施工期间因自身原因造成的人员伤亡和财产损失责任。第四条施工质量要求4.1施工质量应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50203）等相关规范要求。4.2材料与设备：乙方应使用符合国家及行业标准的材料和设备，材料进场需经甲方验收合格后方可使用。4.3隐蔽工程：隐蔽工程在覆盖前需经甲方代表或监理人员验收签字，验收不合格的，乙方应立即整改。4.4质量保修：工程竣工后，乙方应按国家有关规定提供质量保修服务，保修期内因施工质量问题造成的损失由乙方承担。第五条工期与进度管理5.1乙方应严格按照合同约定的工期组织施工，确保工程按期完工。5.2工期延误：因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付元违约金，甲方有权相应调整工程款支付时间。5.3甲方原因导致的停工：因甲方原因停工，甲方应书面通知乙方，并在日内办理复工手续，工期相应顺延，甲方应承担停工期间的相应损失。第六条工程款支付与结算6.1工程款支付：甲方应按合同约定的时间和比例支付工程款，逾期支付的，按本合同第2.4条执行。6.2工程结算：工程竣工验收合格后，双方应按合同约定和施工图纸、签证等文件进行结算，结算价款应经双方确认后支付。6.3乙方应向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝支付相应款项。第七条验收与移交7.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检测报告、竣工图纸等。7.2竣工验收：双方共同组织竣工验收，验收依据为本合同约定的质量标准及相关规范。7.3验收合格后，双方签署《竣工验收报告》，甲方应在日内完成工程款支付并接收工程。第八条违约责任8.1任何一方未履行或未完全履行合同义务的，应承担相应的违约责任。8.2因乙方施工质量不合格导致甲方损失的，乙方应赔偿甲方的直接和间接损失。8.3一方违约后，另一方应采取合理措施减少损失，否则不得要求赔偿扩大的损失。第九条不可抗力9.1因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方应及时协商解除或变更合同。9.2不可抗力事件发生后，双方应各自承担因不可抗力造成的损失，互不承担责任。第十条合同的变更与解除10.1经双方协商一致，可书面形式对本合同进行变更或解除。10.2任何一方不得单方面变更或解除合同，否则视为违约。第十一条争议解决11.1因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院另有判决。第十二条其他条款12.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人/授权代表：