建设工程勘察合同(二)与建设工程勘察合同9篇

建设工程勘察合同(二)与建设工程勘察合同9篇篇1甲方（发包人）：______________________乙方（承包人）：______________________鉴于甲方需要建设一项工程，需要进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方经过友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，保障工程的顺利进行和双方的合法权益。二、工作内容及要求甲方委托乙方进行建设工程勘察工作，包括地质勘察、工程测量、水文勘察等。具体工作内容和要求详见附件一《勘察任务书》。三、工作期限及进度安排乙方应在约定时间内完成勘察工作，并提交相应的勘察成果。具体工作期限及进度安排详见附件二《工作计划表》。四、费用及支付方式甲方应按照约定支付乙方勘察费用。具体费用及支付方式详见附件三《费用明细及支付方式》。五、保密条款双方应对涉及本合同的所有商业和技术信息保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。六、知识产权条款本合同项下产生的所有知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用、转让或许可第三方使用。七、质量保证及验收标准乙方应保证勘察工作的质量符合国家相关标准和规范，甲方有权对乙方提交的勘察成果进行验收。具体验收标准详见附件四《质量保证及验收标准》。八、违约责任如甲乙双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任详见附件五《违约责任》。九、争议解决方式如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：______________________法定代表人（签字）：______________________日期：______年______月______日日期：______年______月______日附件一：《勘察任务书》附件二：《工作计划表》附件三：《费用明细及支付方式》附件四：《质量保证及验收标准》附件五：《违约责任》（注：以上附件根据具体情况填写）篇2甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________鉴于甲乙双方的共同意愿和真实意思表示，为明确双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，达成以下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方关于建设工程勘察服务的范围、价格、质量要求等事项，以确保工程勘察工作顺利进行，实现工程建设目标。二、工作内容1.乙方应根据甲方需求进行建设工程勘察，包括但不限于地质勘察、工程测量、地下水勘察等。2.乙方应按照相关法律法规、规范标准以及甲方要求，完成勘察工作，并提供真实、准确、完整的勘察成果。三、工作时间与地点1.乙方应按照甲方要求的勘察周期完成工作。如遇特殊情况，应及时与甲方沟通协商。2.勘察地点为甲方指定的工程现场。乙方应确保勘察现场安全，遵守现场管理规定。四、费用及支付方式1.甲方应按照合同约定支付乙方勘察费用。费用明细及支付方式详见附件。2.如因甲方原因导致工程勘察工作延误或增加工作量，甲方应支付相应的额外费用。五、质量要求1.乙方应确保勘察成果真实、准确、完整，符合相关法律法规和规范标准的要求。2.如甲方对勘察成果存在异议，乙方应配合进行复核和调整。六、保密条款1.甲乙双方应对涉及工程的勘察信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。2.乙方在完成勘察工作后，应销毁或返还甲方提供的涉密资料。七、违约责任1.若甲方未按照合同约定支付勘察费用，乙方有权终止勘察工作，并追究甲方的违约责任。2.若乙方未按照合同约定完成勘察工作，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。八、争议解决1.本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同有效期为工程竣工并验收合格之日起一年。合同到期后如需续签，双方应提前三个月协商。4.附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________联系电话：____________________日期：____________________篇3甲方（发包人）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________________乙方（承包人）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要进行建设工程勘察，乙方具备相应的专业资质和能力，双方经过友好协商，同意签订本合同，明确双方的权利和义务，确保工程勘察工作顺利进行。二、工作内容及要求本次勘察工作的内容包括但不限于地形测量、地质勘探、地下水状况调查等。具体工作内容和要求详见附件一《勘察工作内容及要求清单》。三、合同金额及支付方式1.合同总金额为人民币________元（大写：_________________________元整）。2.支付方式：甲方应按照以下约定支付费用给乙方：（1）合同签订后，甲方应支付合同总金额的__%作为预付款；（2）乙方完成勘察工作并提交初步成果后，甲方支付剩余款项的__%；（3）最终验收合格后，甲方支付剩余尾款。3.乙方应在收到款项后提供合法有效的发票。四、工期及进度安排1.勘察工作应在合同签订后的__天内完成。2.乙方应按照甲方提供的进度要求，合理安排勘察工作，确保按时完成。3.若因乙方原因导致工程勘察工作未能按时完成，乙方应承担违约责任。五、质量保证及验收标准1.乙方应确保勘察工作的质量符合国家相关标准和规范。2.勘察成果应符合附件二《勘察成果验收标准》。3.甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，确保质量达标。六、知识产权及保密条款1.乙方在本合同项下完成的所有成果（包括但不限于勘察报告、数据、图纸等）的知识产权归甲方所有。2.双方应对涉及本合同的商业机密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。3.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的任何内容用于其他用途。否则，应承担相应的法律责任。篇4合同编号：[具体编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就特定建设工程进行勘察，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方在平等、自愿、公平的基础上，就建设工程勘察事项达成一致，特订立本合同，以兹信守。一、合同目的及工程概况1.1本合同的目的在于明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务。1.2工程概况如下：工程名称：[工程名称]工程地点：[具体地址]工程规模：[规模描述]勘察工作内容：[工作内容概述]质量要求：[质量标准]二、勘察工作范围和要求2.1乙方应按照甲方的要求，对工程项目的地质、地貌、水文、环境等进行全面勘察。2.2乙方应提供详尽的勘察资料和分析报告，以供甲方进行工程设计、施工和使用。三、工作期限及进度安排3.1乙方应在合同签署后XX日内完成全部的勘察工作。特殊情况下需延期的，应取得甲方书面同意。3.2进度安排详见附件《勘察进度计划表》。乙方应严格按照进度计划执行，如因特殊情况需调整计划，应及时与甲方沟通并取得同意。四、费用及支付方式4.1甲方应向乙方支付勘察费用总额为人民币[金额]元。具体支付方式如下：合同签订后XX日内支付XX%作为启动资金；勘察工作完成并提交报告后XX日内支付剩余款项。4.2若因甲方原因导致乙方工作量增加或延期，甲方应承担额外增加的费用。具体数额由双方协商确定。五、成果交付与验收标准5.1乙方应在规定期限内提交完整的勘察报告及相关资料。包括：地质勘察报告、工程测量成果等。具体格式和内容要求详见附件《勘察成果交付清单》。5.2甲方应在收到勘察成果后XX日内组织验收，并出具验收意见。若验收不合格，甲方应提出整改意见，乙方应在XX日内完成整改并重新提交成果。六、保密条款及知识产权归属篇5甲方（委托方）：___________[公司名称或个人姓名]统一社会信用代码/身份证号：____________注册地址：_______________________法定代表人：___________________联系电话：______________________电子邮箱：______________________乙方（勘察方）：___________[公司名称或个人姓名]统一社会信用代码/身份证号：____________注册地址：_______________________法定代表人：___________________联系电话：______________________电子邮箱：______________________鉴于甲、乙双方就以下建设工程的勘察事项，基于诚信与互惠的原则，达成以下合作协议：一、定义与解释在此合同中，“建设工程勘察”包括但不限于地质勘察、地形测量、工程测绘等。双方同意共同遵守中国相关法律法规，确保合同的合法性和执行力。本合同中所涉及的术语和定义，应按照相关法律法规和行业惯例进行解释。二、工程概况与勘察范围1.工程名称：____________________。2.工程地点：____________________。3.勘察范围：包括但不限于是地质勘察、地形测量等。具体工作内容详见附件一。三、合同金额与支付方式1.合同总金额：人民币______元（大写：_________元整）。具体费用明细详见附件二。2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付费用：（1）预付款；（2）进度款；（3）尾款。具体支付细节和时间节点详见附件三。四、工期与进度安排乙方应根据工程进展情况和实际需要，制定并提交详细的勘察工作计划和进度安排给甲方。乙方应确保按计划完成勘察工作，并确保工作质量。如有特殊情况，应及时通知甲方并共同协商解决。五、质量保证与验收标准乙方应确保勘察工作的质量符合相关国家及行业标准，并接受甲方的监督与检查。勘察成果验收标准应按照双方约定的标准和国家相关规定执行。如未达到约定标准，乙方应负责重新勘察或采取其他补救措施。具体验收流程详见附件四。六、知识产权与保密条款1.双方在合作过程中产生的知识产权归属依法律规定处理。如法律无明文规定，则双方另有约定的从约定。篇6甲方（发包人）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________________乙方（承包人）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________________鉴于甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下协议：一、定义与解释1.“建设工程勘察”是指为满足工程建设需要，对地形、地貌、地质构造、水文地质等建设条件进行调查和测量等活动。2.本合同所指的“建设工程勘察合同”是甲方和乙方为完成建设工程勘察工作所订立的合同。该合同包括但不限于技术标准、工作范围、质量标准、工程期限等。本合同所提到的任何附件，都是本合同不可分割的一部分。本合同一旦签订，各方必须全面履行其职责和义务。除非经过双方同意，不得随意变更或解除本合同条款。如遇到特殊原因必须变更时，须双方协商解决并达成书面协议作为本合同的附加条款。否则将按照违约进行处理。若其中涉及资金费用的改变需遵守中国现行的相关政策及规定，并进行适当的调整和变更约定金额等事项。甲方有义务根据实际需要和情况协助乙方处理好周边环境的施工影响。二、工作内容及要求乙方应按照甲方提出的工程勘察要求，进行下列工作：篇7建设工程勘察合同（二）甲方（委托人）：__________公司名称及联系方式：__________________________注册地址：__________________________法定代表人：__________________________职务：__________________________联系方式：__________________________电子邮箱：__________________________日期：_______年______月______日乙方（勘察人）：__________公司名称及联系方式：__________________________注册地址：__________________________法定代表人：__________________________职务：__________________________联系方式：__________________________电子邮箱：__________________________日期：_______年______月______日鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、工作内容及要求乙方应按照甲方提出的要求进行工程勘察工作，包括但不限于地形地貌、地质构造、土壤质量等方面的勘察。具体工作内容及要求详见附件一《工程勘察任务书》。二、合同金额及支付方式本合同总金额为人民币________元整（￥________元）。甲方应按照以下方式支付合同款项：1.本合同签订后，甲方应在______日内支付乙方总金额的______%（即人民币________元整）作为预付款。2.乙方完成工程勘察工作并提交勘察报告后，甲方应在______日内支付剩余款项。3.支付方式：________（如银行转账、支付宝等）。三、工期及进度安排乙方应按照合同约定的时间节点完成勘察工作，并提交相应的勘察报告。具体工期及进度安排详见附件二《工程进度安排表》。如遇不可抗力因素导致无法按时完成，乙方应及时通知甲方并共同协商解决方案。四、保密条款乙方应对本次勘察工作中获知的甲方商业秘密及其他相关信息予以保密，未经甲方许可，不得向第三方泄露。五、知识产权条款本次勘察工作中产生的知识产权归甲方所有。乙方不得将本次勘察结果用于其他用途，未经甲方同意，不得擅自发表或向第三方提供。六、违约责任如任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任。若因乙方原因未能按照约定完成勘察工作，乙方应承担由此给甲方造成的损失；若因甲方原因未能按照约定支付款项，甲方应承担逾期支付的利息及给乙方造成的损失。七、争议解决方式本合同的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律法规。双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。篇8甲方（发包人）：___________________________乙方（承包人）：___________________________鉴于甲方委托乙方就相关建设工程进行勘察，为明确双方权利和义务，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察的顺利进行。二、工作内容乙方应根据甲方的要求进行工程勘察，包括但不限于地形测绘、地质勘察、工程勘察等工作。具体内容根据双方书面约定的补充协议确定。三、工作时间与进度乙方应根据合同约定完成勘察工作，按时完成甲方要求提交的勘察成果。如有特殊情况需调整进度，双方应协商解决。四、费用及支付方式1.甲方应按照约定支付乙方工程勘察费用。具体费用及支付方式详见合同附件或补充协议。2.甲方支付费用前，乙方需提供完整的发票和收款账户信息。如因乙方提供的账户信息不准确导致支付延误，乙方自行承担责任。五、知识产权及保密条款1.乙方在勘察过程中形成的知识产权归乙方所有，但甲方有权使用勘察成果进行工程建设。2.双方应对在合作过程中获得的对方商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。六、质量保证与验收标准1.乙方应确保勘察成果质量符合合同约定及国家相关标准。如因乙方原因导致勘察成果质量不符合要求，乙方应承担违约责任。2.甲方有权对乙方提交的勘察成果进行验收，验收标准详见合同附件或补充协议。七、违约责任如任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。八、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字（盖章）之日起生效。甲方（发包人）：___________________________（盖章）法定代表人：___________________________（签字）日期：___________________________联系方式：___________________________电子邮箱：___________________________通讯地址：___________________________篇9甲方（委托人）：___________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________乙方（勘察人）：___________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方就建设工程勘察事项达成如下协议：一、工程概况（一）项目名称：____________________________________。（二）工程地点：____________________________________。（三）工程规模、阶段、内容和要求等详见附件。二、勘察工作内容及要求（一）乙方应按照甲方的要求进行地质勘察、工程测量等勘察工作。（二）乙方应提供详尽的地质勘察报告、工程测量成果等相关资料。（