2025园林绿化项目施工合同

2025园林绿化项目施工合同正文本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（城市/地区）签订：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方拟将（项目名称）园林绿化项目（以下简称“本项目”）委托给乙方进行施工，乙方同意接受甲方的委托并按照本合同约定完成施工任务。双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程范围：1.5工程质量标准：1.6工程工期：开工日期为年月日，竣工日期为年月日，总工期为日历天。第二条双方职责与义务2.1甲方职责：（1）甲方应向乙方提供本项目所需的施工场地及相关资料，并确保施工场地具备开工条件；（2）甲方负责办理本项目施工所需的各项审批手续及许可文件；（3）甲方应按时支付合同约定的工程款，并对乙方的施工进度进行监督和管理；（4）甲方有权对乙方的施工质量、安全、进度进行检查，发现问题应及时通知乙方整改；（5）甲方应提供乙方施工所需的水、电、道路等基础设施，并承担相关费用。2.2乙方职责：（1）乙方应按合同约定的工期、质量标准完成本项目施工任务，并确保施工过程符合相关法律法规及行业标准；（2）乙方应严格按照甲方提供的设计图纸、施工方案及技术要求进行施工，未经甲方书面同意，不得擅自更改设计；（3）乙方应确保施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，防止发生安全事故；（4）乙方应自行雇佣合格的施工人员，并为其缴纳相关社会保险和工伤保险；（5）乙方应做好施工现场的材料管理工作，确保材料的存放、使用符合相关规定。第三条工期与进度3.1工期要求：本项目工期为日历天，具体开工日期以甲方书面通知为准。3.2工期延误：（1）因甲方原因导致的工期延误，甲方应书面通知乙方，顺延工期；（2）因乙方原因导致的工期延误，乙方应采取有效措施赶工，并承担由此给甲方造成的损失；（3）甲方有权根据工程实际情况对工期进行调整，乙方应积极配合。3.3进度控制：（1）乙方应按月向甲方提交施工进度报告，并接受甲方的检查和指导；（2）甲方有权根据乙方的施工进度调整工程款的支付方式。第四条工程质量与验收4.1质量标准：本项目施工质量应符合国家及地方相关法律法规、行业标准以及甲方提供的设计图纸和施工方案。4.2质量要求：（1）乙方应确保使用的苗木、花卉、材料等符合合同约定的质量标准；（2）乙方应严格控制施工工艺，确保工程的美观性、实用性和耐久性；（3）乙方应做好隐蔽工程的检查和记录，并及时通知甲方进行验收。4.3验收程序：（1）施工完成后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并书面通知甲方进行验收；（2）甲方应在接到验收通知后日内完成验收，并签署验收意见；（3）验收合格后，双方签署《竣工验收报告》。4.4质量保修：本项目的质量保修期为年，自验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应免费修复由于施工质量原因导致的任何缺陷。第五条合同价款与支付5.1合同总价：本项目合同总价为人民币元（大写：元整）。5.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；（2）工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；（4）剩余合同总价的%作为质量保证金，于质保期满后无质量问题一次性支付。5.3逾期付款：甲方应按合同约定的时间支付工程款，逾期付款的，乙方有权要求甲方支付逾期部分的利息，利息按银行同期贷款利率计算。第六条变更与签证6.1工程变更：本项目施工过程中，若需对设计图纸、施工方案或工程范围进行变更，甲方应以书面形式通知乙方，并附变更说明。乙方应在收到变更通知后日内作出书面回复，并按变更要求进行施工。6.2现场签证：施工过程中，若因甲方原因导致的停工、窝工或其他增加工作量的情况，乙方有权要求甲方进行签证，并按实际发生的工作量支付相应的费用。第七条安全施工与保险7.1安全施工：乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，采取有效的安全防护措施，确保施工现场的安全。若发生安全事故，乙方应承担全部责任。7.2施工保险：乙方应为本项目施工人员购买工伤保险，并承担施工过程中可能造成的第三方损失责任，费用由乙方自理。第八条争议解决8.1本合同履行过程中，双方若发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同自双方签字盖章之日起生效。9.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日