工程电缆施工合同

工程电缆施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：[甲方公司名称]，地址：[甲方公司地址]，联系方式：[甲方联系电话]，邮箱：[甲方公司邮箱]。乙方（承包方）：[乙方公司名称]，地址：[乙方公司地址]，联系方式：[乙方联系电话]，邮箱：[乙方公司邮箱]。第二章工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：包括但不限于电缆的铺设、连接、调试等相关工作。4.工程规模：根据实际施工情况确定，涉及电缆的长度、规格等具体参数。第三章工程期限1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期延误及顺延：如因不可抗力、甲方原因等导致工期延误，经双方协商一致后可顺延工期；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第四章工程质量1.质量标准：严格按照国家及行业相关标准执行，保证电缆铺设的安全性、稳定性和可靠性。2.质量保证：乙方应在工程竣工后提供一定期限的质量保证，如在质保期内出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。3.质量检验：在工程施工过程中，甲方有权随时对工程质量进行检验；工程竣工后，甲方应组织相关部门进行最终验收，如验收不合格，乙方应在规定时间内整改完毕并重新验收。第五章工程价款及支付方式1.工程价款：根据工程的具体规模、难度及材料成本等因素确定，以双方最终确认的金额为准。2.支付方式：分阶段支付，在工程进度达到一定节点时，甲方按照约定比例向乙方支付相应款项；工程竣工并经甲方验收合格后，支付至工程总价款的[具体比例]；剩余款项在质保期届满后无质量问题时一次性付清。3.价款调整：如因材料价格波动、工程变更等导致工程价款发生变化，双方应协商确定调整后的价款。第六章材料供应1.材料供应范围：包括但不限于电缆本体、接头、配件等与工程相关的材料。2.材料质量标准：必须符合国家及行业相关标准，且有质量合格证明文件。3.材料供应时间：乙方应按照工程进度计划及时供应材料，如因材料供应不及时影响工程进度，乙方应承担相应责任。第七章工程变更1.工程变更的范围：包括工程设计变更、工程量变更等。2.工程变更的程序：如出现工程变更，乙方应及时通知甲方，经甲方同意后双方共同确认变更内容及价款调整；如因工程变更导致工期延误，双方应协商顺延工期。3.工程变更的价款调整：根据变更的具体情况，按照相关标准和约定进行价款调整。第八章竣工验收与结算1.竣工验收的条件：工程已按照设计要求和合同约定完成，各项技术指标符合标准，资料齐全等。2.竣工验收的程序：乙方应提前通知甲方进行竣工验收，甲方应在规定时间内组织相关部门进行验收；如验收不合格，乙方应在规定时间内整改完毕并重新验收。3.竣工结算的程序：工程竣工验收合格后，乙方应提交竣工结算资料，甲方应在规定时间内审核并支付竣工结算款。第九章违约责任1.双方违约的情形：如甲方未按照约定支付工程价款、乙方未按照约定时间完成工程等。2.违约责任的承担方式：违约方应向对方支付违约金，如给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。第十章争议解决1.争议解决的方式：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决的程序：按照法律规定的诉讼程序进行，包括起诉、受理、审理、判决等环节。第十一章其他条款1.合同的生效与终止：合同自双方签字盖章之日起生效，在工程竣工结算款付清后终止。2.合同的变更与解除：如双方协商一致，可以变更或解除合同；如因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应责任。3.合同的份数及保管：本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。4.附则：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：________________签订日期：_____