越南电厂bot建设合同协议

越南电厂bot建设合同协议甲方：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方有意在越南建设电厂，并采用BOT（建设运营移交）模式进行项目运作；乙方具备从事电厂建设及运营的专业能力和经验。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就越南电厂BOT建设事宜达成如下协议：一、项目概述1.项目名称：越南[电厂具体名称]BOT建设项目2.项目地点：越南[具体地理位置]3.项目规模：[详细描述电厂的装机容量、发电能力等具体指标]4.项目内容：乙方负责本项目的投资、建设、运营和维护，在特许经营期内按照约定的标准和要求为越南当地提供电力供应服务，并在特许经营期届满后将项目设施完好移交给甲方。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对项目建设、运营过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。按照本协议约定，在特许经营期届满后无偿接收项目设施。法律法规及本协议规定的其他权利。2.义务协助乙方办理项目建设及运营所需的相关审批手续，提供必要的文件和资料支持。确保项目建设及运营所涉及的土地使用合法合规，并协助乙方解决可能出现的土地纠纷问题。按照本协议约定的方式和时间向乙方支付电费补贴等相关费用。在乙方遵守本协议约定的前提下，保障乙方在特许经营期内的合法权益，不得无故干涉乙方的正常运营活动。（二）乙方权利与义务1.权利按照本协议约定，享有项目的投资、建设、运营和收益权。在项目建设和运营过程中，有权根据实际情况自主选择合适的设计单位、施工单位、设备供应商等合作伙伴，但所选合作伙伴应具备相应资质和良好信誉，并报甲方备案。依据法律法规及本协议规定，获得因项目建设、运营而产生的各项补贴、优惠政策等。在特许经营期内，如遇不可抗力或政府行为等导致项目无法正常运营或遭受重大损失，有权要求甲方给予适当的补偿或延长特许经营期。2.义务按照本协议约定的时间、质量标准和技术要求完成项目的投资、建设任务，确保项目按时竣工并投入运营。在项目运营期间，应严格遵守越南当地的法律法规、环保要求、行业规范等，确保电厂安全、稳定、高效运行，提供符合标准的电力供应服务。负责项目运营期间的设备维护、保养和更新，确保设备处于良好运行状态，因设备故障等原因导致的停电等事故，应及时采取措施进行修复，并承担相应责任。定期向甲方报送项目建设进度、运营情况、财务报表等相关资料，接受甲方的监督检查。在特许经营期届满前，按照本协议约定的条件和标准对项目设施进行维护和保养，确保项目设施完好移交给甲方。负责处理项目建设及运营过程中与周边居民、企业等相关方的关系，承担可能因项目实施而产生的社会稳定责任。三、项目建设1.建设工期乙方应在本协议签订之日起[x]个月内开工建设，并在开工后的[x]个月内完成项目主体工程建设，具备并网发电条件。具体开工日期和竣工日期以双方书面确认的为准。如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方协商一致后可相应顺延工期。2.建设标准项目建设应符合越南当地的法律法规、行业标准以及本协议约定的技术规范和质量要求。乙方应选用符合国际先进水平的设备和材料，确保项目的安全性、可靠性和经济性。在建设过程中，乙方应接受甲方及相关部门的监督检查，对不符合标准的部分及时进行整改。3.建设资金项目建设所需资金由乙方自行筹集。乙方应合理安排资金使用，确保项目建设资金的充足和及时到位。甲方不承担项目建设资金的筹措责任，但可根据项目实际情况提供必要的协助和支持。四、项目运营1.运营期限本项目的特许经营期为自项目并网发电之日起[x]年。特许经营期届满后，乙方应按照本协议约定将项目设施完好移交给甲方。2.运营管理乙方应建立健全项目运营管理制度，配备专业的运营管理团队，负责项目的日常运营管理工作。运营管理团队应具备相应的专业知识和经验，确保项目运营符合相关标准和要求。乙方应定期对项目设施进行维护、保养和检修，制定应急预案，应对可能出现的突发事件，保障电力供应的连续性和稳定性。3.电力供应乙方应按照越南当地电力主管部门的要求和本协议约定的电量、电价标准向当地用户提供电力供应服务。电力供应质量应符合国家相关标准，如因乙方原因导致供电质量不符合标准，乙方应承担相应的违约责任，并采取措施及时予以解决。4.电费结算与支付甲方应按照本协议约定的电费补贴标准和支付方式，在每月[具体日期]前向乙方支付上月的电费补贴等相关费用。乙方应在每月[具体日期]前向甲方提供上月的电量结算清单及相关发票等资料，作为甲方支付费用的依据。如甲方逾期支付费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[x%]向乙方支付违约金。五、项目移交1.移交条件在特许经营期届满前[x]个月，乙方应按照本协议约定的标准和要求对项目设施进行全面维护和保养，确保项目设施处于良好运行状态。移交时，项目设施应具备正常运行所需的各项条件，包括但不限于设备完好、技术资料齐全、环保达标等。2.移交程序特许经营期届满后，乙方应在[x]个工作日内向甲方提交项目设施移交申请，并提供项目设施的详细清单、技术资料、运行记录等相关文件。甲方在收到乙方申请后，应在[x]个工作日内组织相关部门和专业人员对项目设施进行验收。如验收合格，双方应签订项目设施移交协议，办理项目设施的交接手续；如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格为止，由此产生的费用由乙方承担。3.移交后的责任项目设施移交后，乙方对项目设施不再承担任何责任，但因乙方在特许经营期内的故意或重大过失导致的项目设施损坏或其他遗留问题除外。甲方接收项目设施后，应自行承担项目设施的后续管理、维护和运营责任。六、违约与赔偿1.甲方违约如甲方未按照本协议约定履行义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括但不限于乙方因甲方违约而直接遭受的经济损失、项目建设或运营延误而产生的额外费用等。2.乙方违约如乙方未按照本协议约定履行义务，包括但不限于未按时完成项目建设、未达到运营标准、未按时移交项目设施等，乙方应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于向甲方支付违约金、赔偿甲方因此遭受的损失等。违约金的具体金额按照本协议相关条款的约定执行。如乙方的违约行为给甲方及第三方造成重大损失的，乙方还应承担相应的法律责任。3.不可抗力因不可抗力事件导致一方无法履行本协议约定的义务的，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。在不可抗力事件影响消除后，双方应协商恢复履行本协议的相关事宜。如因不可抗力事件导致项目建设或运营无法继续进行，或对项目造成重大损失的，双方应根据不可抗力事件对项目的影响程度，协商决定是否变更或解除本协议。七、争议解决1.协商解决双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商应在争议发生后的[x]个工作日内启动，并在[x]个工作日内达成解决方案。2.仲裁或诉讼如双方协商不成，任何一方均有权向[具体仲裁机构名称]申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。仲裁裁决或法院判决对双方均具有约束力，双方应按照裁决或判决履行各自的义务。八、其他条款1.协议变更与解除本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订相关协议。在履行本协议过程中，如出现法律法规或政策调整等不可抗力因素，导致本协议无法继续履行或部分条款无法履行的，双方应协商决定是否变更或解除本协议。如因一方原因导致本协议解除的，解除方应承担对方因此遭受的损失。2.保密条款双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用该等信息。本条款的保密期限为本协议生效之日起[x]年。3.法律适用本协议受越南法律及中华人民共和国相关法律的管辖。如本协议的部分条款与越南法律或中国法律的强制性规定相冲突，以适用法律的强制性规定为准，但不影响本协议其他条款的效力。4.协议生效与份数本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式