2025年的建设工程合同模板

2025年的建设工程合同模板建设工程合同协议书合同编号：签订地点：签订日期：发包人（以下简称甲方）：名称：地址：联系人：联络方式：承包人（以下简称乙方）：名称：地址：联系人：联络方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就以下建设工程承包事项协商一致，达成如下合同：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程质量要求：按照国家现行质量验收标准及设计文件要求执行。第二条工期2.1开工日期：2.2竣工日期：2.3工期总日历天数：2.4工期顺延条款：如遇不可抗力、设计变更、材料供应延期等情况，经甲方书面确认后，工期相应顺延。第三条合同价款3.1合同总金额：人民币元（大写：）3.2付款方式：预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%，计人民币元；进度款：按月支付，每月完成工程量经甲方确认后支付至该部分工程造价的%；结算款：工程竣工验收合格后，双方结算完成，甲方支付至合同总价的%；质量保证金：合同总价的%，计人民币元，自工程竣工验收合格之日起年后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。第四条双方责任与义务4.1甲方责任：按时提供施工场地、设计文件及材料；按合同约定支付工程款项；及时办理施工手续和相关批准文件；派驻现场代表，负责协调工程相关事宜。4.2乙方责任：按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量和进度；遵守国家法律法规和施工规范，做好施工现场安全管理和环境保护；及时向甲方提交施工报告、验收申请及相关资料；做好工程的成品保护工作，直至工程竣工验收合格。第五条材料与设备5.1所需材料及设备由乙方采购，需符合国家相关质量标准，并提供合格证明。5.2甲方提供材料的品种、规格、数量需提前通知乙方，并经乙方确认后使用。第六条工程质量与验收6.1工程质量要求：达到国家规定的合格标准，并满足设计文件要求。6.2验收标准：依据国家现行施工质量验收规范，由甲乙双方及监理单位共同参与验收。6.3中间验收：工程隐蔽部分施工完成后，乙方需通知甲方及监理单位进行验收，并形成书面记录。6.4竣工验收：工程完成后，乙方提交完整的竣工资料，甲方组织相关部门进行验收，签署验收报告。第七条安全施工7.1乙方应严格遵守安全施工规范，采取有效措施防止事故发生。7.2如发生安全事故，乙方需及时处理并承担相应责任，甲方协助调查。第八条双方权利8.1甲方有权对乙方施工过程进行监督，提出整改意见。8.2乙方有权要求甲方按时支付工程款项，确保施工顺利进行。第九条违约责任9.1甲乙双方任何一方未履行合同义务，需承担相应的违约责任。9.2因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方需支付违约金人民币元。9.3因乙方施工质量问题导致返工或修复，相关费用由乙方承担，并赔偿造成的损失。第十条争议解决10.1如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。