2025家用分体式空调安装合同

2025家用分体式空调安装合同合同编号：签订地点：签订时间：本合同由以下双方于年月日签订：甲方（业主）：地址：联络方式：乙方（安装方）：地址：联络方式：鉴于甲方需要在家庭住所安装分体式空调，乙方具有相应的安装资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程范围：分体式空调的室外机安装、室内机安装及其配套管线敷设，具体安装要求详见附件《空调安装方案》。1.4甲方提供的材料及设备：见附件《甲方提供材料清单》。1.5乙方提供的材料及设备：见附件《乙方提供材料清单》。第二条施工准备2.1甲方责任：（1）提供施工所需的场地及便利条件，包括但不限于电源、水源及必要的工具存放空间；（2）协助乙方办理相关手续，确保施工顺利进行；（3）按照约定支付工程款项。2.2乙方责任：（1）组织合格的施工人员，严格按照国家相关标准和规范进行施工；（2）提供施工计划，明确施工进度安排，并提前通知甲方确认；（3）确保施工过程中不损坏甲方的财产，如有损坏，乙方应承担修复或赔偿责任。2.3第三方责任：若施工过程中涉及水、电、燃气等其他第三方设施，由甲方负责协调相关事宜，费用由甲方承担。第三条施工时间3.1施工工期：自年月日起至年月日止，共计天。3.2因甲方原因导致的停工，工期相应顺延；因乙方原因导致的停工，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元。3.3特殊情况：如遇不可抗力（如自然灾害、政府管制等），工期相应顺延，双方另行协商。第四条验收标准4.1国家标准：乙方施工须符合国家及地方相关空调安装规范，包括但不限于《GB7000.1-2011电涌保护器第一部分：通用部分》、《GB50243-2010通风与空调工程施工质量验收规范》。4.2双方约定标准：（1）空调运行正常，无异响、异味；（2）室外机与室内机安装稳固，无松动；（3）所有管线敷设符合隐藏工程标准，无明显外露；（4）排水系统畅通，无泄漏。4.3验收程序：（1）隐蔽工程验收：乙方完成隐蔽工程后，应提前个工作日通知甲方验收，甲方应在接到通知后个工作日内完成验收并签署意见；（2）整体工程验收：乙方完成全部安装后，应提前个工作日通知甲方验收，甲方应在接到通知后个工作日内完成验收并签署意见。第五条费用及支付方式5.1工程总费用：人民币元（大写：元整）。5.2付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总金额的%，即人民币元；（2）进度款：隐蔽工程验收通过后，甲方支付合同总金额的%，即人民币元；（3）尾款：整体工程验收通过后，甲方支付剩余合同金额，即人民币元。5.3逾期付款责任：如甲方未能按期支付款项，每逾期一日，应按未付金额的‰/日向乙方支付违约金。第六条保修条款6.1保修范围：（1）乙方施工的空调安装部分，包括室外机、室内机及其配套管线；（2）甲方提供的材料及设备不在保修范围内。6.2保修期限：（1）空调安装部分：自验收合格之日起年；（2）因乙方施工质量问题导致的空调损坏，乙方负责维修或更换，费用由乙方承担。6.3保修程序：（1）甲方在保修期内发现质量问题，应以书面形式通知乙方；（2）乙方应在接到通知后个工作日内到达现场并完成维修；（3）如乙方逾期未履行保修义务，甲方有权委托第三方进行维修，费用由乙方承担。第七条违约责任7.1甲方违约责任：（1）未按约定支付工程款项，每逾期一日，按未付金额的‰/日支付违约金；（2）未按约定提供施工场地或协助办理手续，导致工程延误，每延误一日，向乙方支付违约金人民币元。7.2乙方违约责任：（1）未按约定时间完成施工，每延误一日，向甲方支付违约金人民币元；（2）施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担，且工期不顺延。7.3第三方责任：如因第三方原因导致工程延误或质量问题，乙方不承担责任，但应协助甲方处理相关事宜。第八条争议解决8.1双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。9.3本合同一式