广东省建筑工程总承包合同模板7篇

广东省建筑工程总承包合同模板7篇篇1合同编号：XXXX工程名称：XXXX工程地点：XXXX发包方（甲方）：XXXX承包方（乙方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程的总承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.工程规模：XXXX4.工程内容：包括但不仅限于主体结构、装饰装修、水电安装等二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于以下内容：1.乙方负责采购工程施工所需的所有材料，并承担材料运输至施工现场的费用。2.乙方负责施工过程中的所有劳务费用，包括工人的工资、保险等。3.乙方负责施工设备的租赁和维护，并承担相关费用。4.乙方负责施工过程中的安全措施，并承担相关费用。三、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币XXXX元整。该价款为包工包料的价格，包括材料费、劳务费、设备租赁费、保险费、安全措施费等所有费用。2.支付方式：甲方在签订合同后支付合同价款的XX%作为预付款，即人民币XXXX元整。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。具体支付时间和金额如下：（1）预付款：人民币XXXX元整，在签订合同后支付。（2）竣工验收款：人民币XXXX元整，在竣工验收合格后一次性支付。四、工期及进度要求1.工期要求：乙方应在签订合同后尽快组织施工，确保工程按时完成。具体工期要求如下：（1）基础工程完成时间：XXXX年XX月XX日。（2）主体结构完成时间：XXXX年XX月XX日。（3）装饰装修完成时间：XXXX年XX月XX日。（4）水电安装完成时间：XXXX年XX月XX日。2.进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。在施工过程中，乙方应严格按照施工进度计划执行，确保工程按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。五、质量标准及验收方式1.质量标准：乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量达到优良水平。具体质量标准如下：（1）主体结构工程质量标准：合格。（2）装饰装修工程质量标准：优良。（3）水电安装工程质量标准：优良。2.验收方式：甲方应在工程竣工验收前成立验收小组，对乙方提交的竣工验收资料进行审查。审查通过后，甲方应组织相关人员进行现场验收。验收过程中，如发现问题，甲方应及时提出并要求乙方进行整改。整改完成后，甲方应重新组织验收，直至验收合格为止。具体验收时间和地点由甲方另行通知。六、违约责任及赔偿标准1.违约责任：如因乙方原因造成工期延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：篇2合同编号：甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本建筑工程总承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程内容：二、承包范围及方式1.承包范围：本工程的全部建设内容。具体包括：（1）土建工程：包括地基与基础工程、主体结构工程、屋面工程、外墙工程等。（2）安装工程：包括给排水工程、电气工程、暖通工程等。（3）装饰工程：包括室内装饰工程、室外装饰工程等。2.承包方式：本工程采用包工包料的方式，由乙方负责采购全部建筑材料和设备，并负责组织施工。乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行全面施工，确保工程质量符合约定标准。三、合同工期1.工程开工日期：2.工程竣工日期：3.合同总工期：天。乙方应在合同总工期内完成全部施工任务。如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程的合同价款为人民币元整（大写：）。该价款为固定总价，不因市场价格波动而调整。乙方应确保该价款涵盖了全部施工内容，并承担全部施工风险。2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：（1）预付款：合同签订后，甲方应支付乙方预付款人民币元整（大写：）。预付款在合同总价款中的比例为%。预付款在开工前支付，不计利息。预付款扣完为止。（2）进度款：根据工程进度，甲方应按月向乙方支付进度款。进度款的支付时间和金额根据施工进度和合同约定进行调整。具体支付时间和金额以甲方书面通知为准。篇3合同编号：[合同编号]工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]发包方（全称）：[发包方公司名称]承包方（全称）：[承包方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包方有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.开工日期：[开工日期]5.竣工日期：[竣工日期]二、承包方式1.承包方式：总承包。承包方负责从设计、采购到施工的全过程。2.承包范围：包括但不限于以下内容：（1）设计：负责整个项目的设计工作，确保设计符合相关法规和标准，并满足发包方的需求。（2）采购：负责采购项目所需的全部设备和材料，确保质量和性能符合要求。（3）施工：负责按照设计图纸和发包方的要求进行施工，确保施工进度和质量。（4）其他相关工作。三、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程采用固定总价合同，总价为人民币XX元整（￥XX元）。该总价已包含设计、采购、施工等全部费用。承包方需确保该总价符合市场情况和实际施工需求。2.支付方式：发包方在合同签订后支付合同总价的XX%作为预付款，施工完成后支付剩余的XX%。具体支付时间和金额按照合同条款执行。承包方需提供相应的发票和凭证以便发包方进行支付。四、质量标准和要求1.承包方需确保施工质量符合相关法规和标准，并通过相关部门的验收。对于施工过程中出现的问题，承包方需及时整改并承担相应的费用。2.对于隐蔽工程，承包方需进行自检，并提前通知发包方进行验收。验收不合格的，承包方需重新施工并承担相应的费用。3.验收时，若发包方提出需要整改的地方，承包方需按要求进行整改，并承担相应的费用。五、工期及违约责任1.承包方需按照合同约定的工期完成施工任务。若因承包方原因导致工期延误，每延误一天需支付违约金XX元整（￥XX元）。违约金从合同价款中扣除。2.若因发包方原因导致工期延误，发包方需承担相应的费用和责任。具体协商确定。六、其他条款1.保密条款：双方应对涉及本工程的保密信息保密，未经对方同意不得擅自公开或泄露。违反保密条款的，需承担相应的法律责任。2.争议解决：若因本合同引起争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同的管辖法院为XX法院。3.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式XX份，发包方和承包方各执XX份。具有同等法律效力。4.其他未尽事宜：双方可协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同的修改和解释权归双方所有。篇4发包方（简称甲方）：XXXX，地址：XXXX，联系电话：XXXX。承包方（简称乙方）：XXXX，地址：XXXX，联系电话：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：XXXX。2.工程地点：XXXX。3.工程承包方式：XXXX。4.工程范围和内容：XXXX。第二条合同文件1.甲方项目计划书及补充文件（招标书、投标书等）。2.乙方投标文件及承诺文件。3.甲方和乙方协商一致的补充协议。4.合同履行过程中，甲方和乙方达成的书面协议。第三条合同工期1.乙方应在XXXX年XXXX月XXXX日前开工，并在XXXX年XXXX月XXXX日前竣工。2.因甲方原因造成开工日期推迟，工期相应顺延。3.因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量标准1.工程质量应达到国家及行业规定的标准。2.乙方应按国家及行业规定的技术规范和标准进行施工，确保工程质量。3.因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应承担相应的违约责任。第五条合同价款及支付方式1.工程总价款为人民币XXXX元整（￥XXXX）。该价款为包干价款，不因材料价格上涨、人工费用增加等因素而调整。2.甲方在合同签订后支付乙方合同总金额的XX%作为预付款。剩余款项按照工程进度支付。具体支付时间和金额由双方协商确定。3.乙方应在收到款项后出具合法有效的发票。因乙方原因造成发票出具不及时或发票不合法有效的，由此产生的责任由乙方承担。第六条违约责任1.甲方违反合同约定，未按时支付合同价款或未按时提供必要的技术支持和资料，应承担相应的违约责任。2.乙方违反合同约定，未按时完成施工任务或施工质量不合格，应承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约程度由双方协商确定。第七条争议解决方式1.双方因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.诉讼过程中产生的费用由败诉方承担。但双方另有约定的除外。第八条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自义务，确保合同的顺利实施。2.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续实施时，双方可以协商终止合同。合同终止后，乙方应尽快撤离现场并返还甲方已支付但未完成工作的款项。3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。协商不成的，任何一方可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。但双方另有约定的除外。4.本合同未尽事宜由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。但补充协议不得对主合同内容进行实质性修改或补充与主合同相冲突的内容。如有冲突以主合同为准执行！5.在合同履行过程中若发生争议双方应首先通过友好协商方式解决争议；协商不成时任何一方可向合同签订地法院提起诉讼！在诉讼过程中产生的费用由败诉方承担！但双方另有约定的除外！篇5发包方（简称甲方）：广东省建设集团有限公司承包方（简称乙方）：广东建工股份有限公司根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方投资的广东省某市建筑工程项目，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：广东省某市建筑工程2.工程地点：广东省某市3.工程规模：建筑面积约10万平方米4.工程内容：包括土建、装饰、水电、消防等工程二、承包方式1.本工程采用总承包方式，即乙方负责工程的全部施工任务。2.乙方应根据甲方提供的施工图纸、技术要求以及施工规范，按照约定的工期和质量标准完成施工任务。三、合同价款与支付方式1.本工程的合同价款为人民币壹亿元整（￥1,000,000,000元）。2.甲方应在合同签订后7个工作日内向乙方支付合同价款的30%作为预付款，即人民币叁仟万元整（￥300,000,000元）。3.乙方应在收到预付款后30个工作日内开始施工，并按照施工进度向甲方提交进度款申请。甲方应在收到进度款申请后7个工作日内完成审核并支付进度款。4.工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付合同价款的剩余部分，即人民币柒仟万元整（￥700,000,000元）。四、工期与进度1.本工程的工期为24个月。乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工程按时完成。2.乙方应制定详细的施工进度计划，并提交给甲方审核。甲方应在收到施工进度计划后7个工作日内完成审核并提出修改意见。3.乙方应根据甲方的审核意见对施工进度计划进行修改，并确保施工按计划进行。五、质量与验收1.乙方应确保施工质量符合相关法律法规和甲方要求的质量标准。2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。乙方应根据甲方的改进意见进行整改。3.工程竣工验收时，甲方应组织专业人员进行质量验收。验收合格后，双方应签订验收报告。六、保修与售后1.乙方应提供2年的保修期。保修期内，如工程出现质量问题，乙方应负责免费维修。2.保修期结束后，乙方应提供有偿的售后服务。具体费用由双方另行协商确定。七、违约责任与赔偿1.甲方如未按照合同约定支付款项或提出合理要求，应承担违约责任并赔偿因此给乙方造成的实际损失。2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的实际损失。3.因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方应协商解决。协商不成的，可依法解除合同。合同解除后，违约方应承担违约责任并赔偿因此给对方造成的实际损失。八、争议解决与管辖法院1.本合同的争议解决方式为仲裁或诉讼。具体仲裁或诉讼机构由双方另行协商确定。仲裁或诉讼费用由败诉方承担。2.如因执行本合同而引发的争议无法协商解决时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力并对双方具有法律约束力。如一方不履行裁决义务时另一方可向人民法院申请强制执行。3.本合同的管辖法院为合同签订地人民法院。如有其他约定时则按其他约定执行。篇6发包人（全称）：广东恒宇建设有限公司承包人（全称）：广东建设工程有限公司根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：广东恒宇建设有限公司综合楼2.工程地点：广州市天河区3.工程规模：建筑面积约2000平方米4.工程内容：包括土建、装饰、水电安装等二、承包方式1.本工程采用总承包方式，即承包人负责工程的全部施工任务，包括设计、采购、施工、调试等。2.承包人应当具有相应的资质和实力，确保工程的顺利进行。三、合同价款及支付方式1.本工程的合同价款为人民币2000万元整。2.支付方式：承包人完成基础工程并经发包人验收合格后，发包人向承包人支付合同价款的30%；承包人完成主体工程并经发包人验收合格后，发包人向承包人支付合同价款的50%；承包人完成全部工程并经发包人验收合格后，发包人向承包人支付合同价款的20%。四、工期及进度要求1.本工程的工期为18个月。2.承包人应当制定详细的施工进度计划，并报发包人批准。在施工过程中，承包人应当严格按照施工进度计划执行，确保工期按时完成。3.如因承包人的原因造成工期延误，承包人应当承担相应的违约责任。五、质量保证要求1.承包人应当建立健全的质量保证体系，确保施工过程中的每一个环节都有明确的质量控制标准和要求。2.承包人应当对施工过程中的质量问题进行严格的自查和互查，确保施工质量符合设计要求和相关标准。3.如因承包人的施工质量问题导致工程存在安全隐患或无法正常使用，承包人应当承担相应的赔偿责任。六、安全施工要求1.承包人应当严格遵守安全施工规定，制定详细的安全施工方案，并报发包人批准。在施工过程中，承包人应当严格按照安全施工方案执行，确保施工安全。2.承包人应当对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。3.如因承包人的安全措施不当或施工人员操作失误导致安全事故的发生，承包人应当承担相应的法律责任。七、竣工验收及结算1.工程竣工验收时，承包人应当向发包人提交完整的竣工资料和验收报告。发包人应当在收到竣工资料和验收报告后尽快组织验收。2.竣工验收合格后，承包人应当向发包人提交结算报告和结算资料。发包人应当在收到结算报告和结算资料后尽快进行结算审核。3.结算审核完毕后，发包人应当向承包人支付剩余的合同价款。如有质量保证金等扣除项，应当在结算时一并处理。八、违约责任及赔偿损失1.如因发包人的原因造成工程无法按时完成或合同无法继续履行，发包人应当承担相应的违约责任并赔偿因此给承包人造成的实际损失。2.如因承包人的原因造成工程无法按时完成或合同无法继续履行，承包人应当承担相应的违约责任并赔偿因此给发包人造成的实际损失。具体赔偿金额根据双方协商确定。3.违约方在赔偿损失时应当遵循诚实信用原则，积极与对方协商达成和解协议。协商不成的，可以通过仲裁或诉讼等方式解决争议。但无论采取何种方式解决争议，违约方都应当积极履行赔偿责任，确保对方的合法权益得到保障。篇7发包方（甲方）：XXXXXX承包方（乙方）：XXXXXX工程名称：XXXXXX工程地点：XXXXXX建筑面积：XXXXXX平方米；层数XXXXXX层根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目1.工程名称：XXXXXX2.工程地点：XXXXXX3.承包范围：本工程总承包合同，包括施工图中的基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、室外工程、安装工程及甲方指定的其他工程。具体内容详见《广东省建筑工程总承包合同技术要求》。4.承包方式：包工包料。甲方提供主材，其他所有材料由乙方负责采购。乙方负责施工，施工过程中的所有机械、设备、工具由乙方负责。乙方负责施工过程中的所有耗材。5.工期：本工程合同总工期为日历天，具体开工日期以甲方开工报告为准，竣工日期以甲方颁发的工程竣工报告为准。6.质量等级：优良。具体标准详见《广东省建筑工程总承包合同技术要求》。7.合同价款：人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX）。具体金额详见《广东省建筑工程总承包合同技术要求》。第二条甲方责任1.负责办理建设用地及规划、设计等有关手续。2.负责提供施工用水、用电及施工场地。3.负责协调各工种之间的配合工作。4.负责审核施工图纸及确定变更设计。5.负责组织竣工验收及办理竣工验收手续。6.负责支付乙方应得报酬及按合同约定支付其他费用。7.负责为乙方提供必要的资料和协助。8.负责对工程质量、进度进行监督，并参与工程的验收工作。9.负责对乙方的施工安全进行监督，并参与安全事故的调查处理。10.负责对乙方的现场管理进行监督，并参与现场管理的检查和评比工作。11.负责协调乙方与第三方的关系，确保工程的顺利进行。12.负责在施工过程中对乙方的施工质量、进度、安全、文明施工等方面进行全面监督和管理，确保工程符合设计要求和标准。13.负责在施工过程中对乙方的材料使用情况进行监督和管理，确保材料的使用合理、节约。14.负责在施工过程中对乙方的机