劳务承包合同（承包人版本）（19篇）

劳务承包合同（承包人版本）（19篇）

劳务承包合同（承包人版本）篇1

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》

的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承

包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方

共同遵守。

一、工程名称与地点

该工程为，地点在。

二、承包方式与要求

该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包

工、包食宿方式承包给乙方。

三、工程承包单价与内容

经双方协商，该工程按的承包单价由乙方进行承包，其承包

单价包括以下内容：等内容。

四、工程质量与安全

根据规范要求，该工程质量要求达到合格。

乙方施工人员必须服从甲方管理人员妁安排，必须严格遵守

《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每

天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽,

装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的

发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任

何经济、法律责任C

五、付款方式与工期：

六、双方权力与义务

（一）甲方

L甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实

施处罚，经济赔偿及辞退的权力。

2.甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无

条件遵照执行。

3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定

和业主付款情况支付劳务费。

（二）乙方

1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要

求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量0

2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安

全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，

乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。

3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己

的'见解，供甲方参考。

4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自

使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。

5•为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，

不得消极怠工。

七、违约责任与其他

1.以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工,

必须追究违约方责任。

2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经

济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。

3.属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，

不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度,

由此造成的损失由乙方承担。

4.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。

本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。

甲方（公章）：

—年月日

乙方（公章）：

—年月日

劳务承包合同（承包人版本）篇2

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》

的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳

务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供

双方共同遵守。

一、工程名称与地点

该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在_市体育新城。

二、承包方式与要求

该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包

工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主

要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。

三、工程承包单价与内容

经双方协商，该工程按元/（m2、m3、t）的承包

单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供

的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整

与清理;200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养;材料的

节约；与其他队伍配合等内容。

四、工程质量与安全

根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须

确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，

如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工

的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。

乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守

《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每

天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽,

装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的

发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任

何经济、法律责任C

五、文明施工与奖罚

乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的

范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱

丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人

必须管好自己的队伍，—市以外的人员，进入现场前，办好“暂住

证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理

条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地

一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不

得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。

六、付款方式与工期：

该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工

程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的

50%o工程竣工付至劳务费的70%o办完工程结算付至劳务费的90%o

留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主

奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保

证金______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,

认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工

期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处

罚。

七、双方权力与义务

（一）甲方

1.甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实

施处罚，经济赔偿及辞退的权力。

2.甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无

条件遵照执行。

3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定

和业主付款情况支付劳务费。

4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状

况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。

（二）乙方

1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要

求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。

2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安

全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，

乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。

3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己

的见解，供甲方参考。

4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自

使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。

5.乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活

动，如赌博、卖淫等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。

6.为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，

不得消极怠工。

八、违约责任与其他

1.以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工,

必须追究违约方责任。

2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经

济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。

3.属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，

不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和

进度，由此造成的损失由乙方承担。

4.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。

本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。

甲方：_____________

代表：_____________

年月—日

乙方：_____________

代表：_____________

____年_____月____

劳务承包合同（承包人版本）篇3

甲方：

乙方：

甲方现将武汉语言文化职业学院17#、18#宿舍楼工程安装项目

承包给乙方施工，为了便于快速高效、优质地完成本工程有履行双

方职责，经甲、乙双方共同协商制订如下协议：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：包工不包料：包工期进度、包施工质量、包安

全生产。

四、承包内容：

五、承包价格：按工程建筑面积每平方元。

六、工期要求

：1.以项目安排总工期为准；组织相应的施工力量和可行的施工

方法。2.在施工中如果跟不上安排的进度施工，每延迟一天罚款人

民币300元，如果一周还跟不上，甲方终止合同，损失概由乙方自

行负责。

七、付款方式：

八、施工质量标准及有关事项：

本工程质量为优质及安全文明样板工程，对安装项目施工要求

较严格，在施工过程中严格按施工方案及规范要求施工，认真熟悉

图纸，编制各项目安装方案报请项目审批，采用油漆编号以便安装,

如未经审批、擅自安装，每发现一次罚款100元。工程用安装材料

不能随意锯断，禁止长料短用、大材小用，否则每发现一次罚款

100元，每天下班前必须将所有安装材料进行整理，每次安装前要

进行一次彻底清查，保证安装材料合理安装到位。剩余材料交由工

地材料保管室妥善保管。

九、安全生产事项：

1、乙方应按甲方的要求，对全部施工人员进行安全生产知识教

育“材料另发“，并严格按有关安全生产规定进行施工。

2、乙方根据甲方的要求确保施工班组的人数和施工人员素质，

若中途发现乙方人员素质不符合要求，甲方有权提出更换素质差的

劳力以及更换整个队伍。

3、乙方在施工中必须做到安全生产，认真学习并严格执行安全

操作规章、规程、制度和应知事项，服从项目部管理人员或安全员

的指导与纠违，经常对施工人员进行安全生产教育，并有专人负责

安全管理，各分项工程施工前必须作安全生产教育，并有专人负责

安全管理，各分项工程施工前必须作安全及质量的具体技术交底。

在施工中万一发生工伤事故，则按下面有关工作事故划分责任：

(1)如因甲方提供的安全设施不合格、违章指挥、强令乙方人员

违章操作发生事故，责任由甲方承担。

(2)如因乙方不履行自己职责，不遵守安全生产法规及制度，违

章操作或个人不小心导致的安全事故，责任由乙方承担。

(3)如因所发生的安全事故双方都有一定责任时，则本着实事求

是的精神，分清责任的大小而分别承担事故的,责任。

十、其他事项:

1、乙方工作人员必须服从甲方、业主及监理的管理，进行文明

安全施工，必须执行甲方的管理规章制度，不打架骂人、赌博，如

有违规者，甲方有权对其进行罚款，情节严重者，将开除施工现场。

2、在施工中如果安装跟不上主体结构施工，每延迟一天罚款人

民币300元，如果5天内还跟不上，甲方将终止合同，损失概由乙

方自行负责。

3、如果乙方工作人员违规作业，除进行批评教育，并视情节罚

款50-200元，严重者将开除施工队伍。乙方如违反安全规范施工而

造成的安全事故，概由乙方承担一切责任，甲方只提供人道援助。

4、乙方工作人员必须持证上岗，五证齐全（身份证、暂住证、

计划生育证、务工证、岗位资格证），办理费用由乙方承担，对无证

人员拒绝进入施工现场，严禁无证人员操作施工，上班时必须戴好

安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

十一、有关制度及措施：

1、乙方人员必须有质量、安全、工期、文明施工与其他事项的

意识及应知常识。

2、乙方应严格遵守有关规章制度，爱护和爱惜工地财物，不在

附近居民区随处乱闯、喧哗吵闹。不偷窃工地和附近居民的财物，

否则，视情节处罚并报送公安机关处理。

3、乙方班组工友间互爱互敬、在施工中若发生矛盾应上报及服

从项目经理部调解和处理。严禁争抢施工使用器具、用品。若因争

抢施工使用器具、用品或其他行为而引起的打架斗殴的，双方均受

处罚款、赔偿及负责受伤害者的一切费用及损失，并把双方责任人

报送公安机关处理C

4、乙方在施工中应爱惜材料、保护成品，严禁浪费或损坏现象。

严禁盗窃工程安装材料，如发现此行为将进行重罚，情节严重的送

司法机关处罚。

5、乙方班组人员要遵守社会公德，体现自身文件修养，讲究整

洁、清洁、卫生。严禁随处乱倒、乱丢剩皈、剩水等有碍卫生的物

品。违者将予扣罚工资或清退处理。

十二、施工期间甲方应根据施工图提供材料计划以便材料组织

货源，保障工程安装材料设备即时到位，便于工程安装。

十三、在施工过程中如有承包范围外的杂事，尽量进行承包或

按定额人工费计算，如无法计算则按每工日元进行结算。

本合同一式肆份，双方各执贰份，合司一经双方签字生效，具

有同等法律效力。

甲方：

乙方：施工责任人签字

签订日期：年月日

劳务承包合同（承包人版本）篇4

劳务承包合同

劳务发包方：（以下简称甲方）

劳务承包方：（以下简称乙方）

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律

法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳

务合作事项协商一致，订立本合同，双方自愿接受合同条款的约束。

一、工程名称：；

二、工程地点：；

三、承包方式：承包方式按照以下第种方式：

(1)包死价总价合计元(大写：元整)，增加工

程量和超出本合同约定范围工程量按照合司履行地工程定额计价标

准计算工程款；

(2)按照施工面积计算每平方元，实际面积按照竣工验收实

际测量的面积计算；

(3)其他方式：

*

9

四、承包范围：包括但不限于以下内容的劳务部分：

(1);

(2)；

(3)；

(4)；

五、合同价款

合同价款为以下第种：

(1)包工包料

(2)单包工

(3)

六、工期

（1）本工程年月日开工，年月日前完成，总工期

天（含各类国定假期、雨天）；

（2）因甲方原因，或者发包方原因导致停工和无法施工的，工

期相应顺延；

（3）因甲方和发包方原因导致停工的，甲方应当按照停工之日

工人数量每延期或者停工一天甲方应当向乙方支付元/人的停窝

工损失；

（4）因甲方原因导致工期延误或者停工超过天的，乙方有权

单方解除合同，且不免除第（3）项的赔偿义务；

七、劳务款支付

劳务款的支付按照以下第种方式:

（1）按照工程进度付款:

a、施工至支付劳务款元;

b、施工至支付劳务款元;

c、施工至支付劳务款元;

d、施工至支付劳务款元;

（2）按照时间付款:

a、年月日支付劳务款元;

b、年月日支付劳务款元;

c、年月日支付劳务款元;

d、年月日支付劳务款元;

(3)其他方式：

(4)如若甲方未按照约定的期限向乙方支付工程款的，没延期

一天应当按照欠付金额的0.1%向乙方支付延期履行利息。

八、竣工验收及质量维修

1、本工程约定质量标准为达到国家《建筑工程施工质量验收统

一标准》的合格标准。

2、发生质量事故，甲方应当书面通知乙方。

3、如是因为甲方施工工程其他部分质量不合格或者甲方自身材

料不合格，导致乙方返工的，甲方应当按照标准向乙方支付

返工费；

4、乙方施工完毕后，甲方应当及时验收，经乙方书面或者口头

通知后15内甲方不予验收的，视为工程验收合格；

5、本工程保修贰年，从工程竣工验收合格之日起计算，合同未

履行完毕即解除合同的乙方无质量保修责任。

九、安全文明施工

1、乙方必须遵守当地政府主管部门文明施工有关规定，按甲方

要求对工人实行标准化管理，做到室内、外整洁、统一规范；

2、乙方必须保持施工现场及宿舍区整洁，无垃圾和污水，并搞

好保卫和防火、防盗、防爆、防哄抢工作；

3、乙方必须在施工过程中做到工完场清，料具工具堆放整齐，

按甲方文施工有关规定组织施工，使施工现场达到文明施工的要求;

4、甲方应当做到“三通一平”为乙方提供必要的工作条件。

十、人员要求及管理

1、甲方现场负责人：，联系方式：，除甲方本

公司及现场负责人外，甲方其他工作人员无权进行工程结算、质量

验收、工程变更等事项；

2、乙方现场负责人：，联系方式：。

3、甲方应当为乙方提供必要的劳动条件，提供必须的安全俣障

器材和措施，因此造成乙方人员伤亡的，甲方应当承担赔偿责任。

H^一、争议解决

双方在合同履行中发生争议的，可协商解决，协商不成的，双

方均可向人民法院提起诉讼。

十二、其他

本合同自双方签章之日起生效，发生变更的必须以书面变更合

同进行，本合同一式份，甲乙双方执壹份。

甲方（盖章）：乙方（签字盖章）：

负责人（签字）：负责人（签字）：

日期：年月日日期：年月日

劳务承包合同（承包人版本）篇5

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，根据有关法律、法规的

规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上

协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。

一、工程概况:

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包内容：工作量清单。

4、承包范围：水电工、木工、漆工、瓦工。

5、承包方式：包清工，电动工具及零配件由乙方自备。

7、工期要求：年月日至年月日。

二、甲方工作：

1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全

面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、

安全文明等工作进行监督、检查。

2、负责向乙方提供临时水电。

三、乙方工作：

1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应

尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务,

服从甲方工地代表的监督和管理。

2、做好承包范围内各相关工种间的'交叉配合工作，竣工验收

交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

四、关于质量的约定：

2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工

费用由乙方承担，工期不顺延。

3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用日甲

方承担，工期顺

延。

4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保

修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

五、关于工期的约定：

1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺

延。

2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不

顺延。

3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。

六、关于价款和结算的约定：

1、双方商定本工程合同承包价格元（人民币）。

2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料

上运费等。

3、付款方式：

a、开工后8日内，甲方付款30%元作为乙方的前期进场费©

b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款3096元

c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15%

.兀O

d、竣工验收合格后，甲方付款20%元。

e、余款5%元待壹年保修期满后结清。

七、关于材料的约定：

1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。

经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损

坏，由乙方照价赔偿。

2、乙方须在预算定额范围内使用材将（包括临时电），材料损

耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中

相应扣减。

3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。

八、关于安全生产的约定：

1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同

具有同等的法律效力。

2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现

场和安全生产的要求。

3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违

法乱纪等行为。

九、关于违约责任的约定：

1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分

包或转包。

2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲

方赔付违约金元。

3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发

生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责

任。

4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且

甲方有权单方终止本合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履

行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方（签章）：乙方（签章）：

年月日

劳务承包合同（承包人版本）篇6

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

甲、乙双方在平等、互利的基础上，甲方把海南润城国际项目

以包工形式发包给乙方。

一、项目概况

1、工程名称：____________

2、工程地点：____________

3、结构形式：____________

4、最高层数：____________

5、建筑面积：____________

二、施工质量要求

本项目施工质量标准为合格，乙方应严格按照国家施工验收规

范的标准施工及验收，确保工程质量达到标准。

三、工期

酒店部分自年月日开

工，年月日竣工，公寓部

分年月日开工，

年月日竣工。

四、承包方式

此工程承包形式为包工，即乙方负责所有设计图纸中的土建、

水（两米以内的给水、排水、消防水）、电（两米以内的动力、照

明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电）建安工

程的人工、机械设备、施工机具、周转材料（模板、支撑、施工脚

手等）及防护材料“四口”和“五临边”的防护及外脚手架（钢管、

工字钢、平网、立网等）；土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、

玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责，乙方配合。

五、合同价款

按平方米单价计算合同价款，368元/m2（面积按建筑面积），

此单价不包括税金，不包括施工用水、电费，临时设施费，暂定合

同总价为：捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以平方米单价

进行计算；甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、

承台球浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价

款中扣除。

六、甲方权利与责任

1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施

工质量进行监管、指导，乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理

人员提出的合理意见，甲方有权按照工程管理办法（乙方签字确认

的补充协议）的有关规定对乙方进行处罚，如乙方没有正当理由拒

绝在罚款单上签字，甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方

拒签，甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚，在乙方的进

度款中扣除；

2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款；

3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作,

乙方指定材料进场时间及位置，乙方负责卸货，甲方对提供的材料

质量负责；

4、甲方负责临水、临电接入施工现场，乙方负责水、电接入施

工区及生活区；

5、甲方负责本工程的技术内业和资粕整理工作，乙方给予相应

配合；

6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工，乙

方应进行友好地配合，而且不收取配合费及施工机械使用等费用；

7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工，消

防单位负责消防内业及消防验收，乙方给予相应配合。

七、乙方权利与责任

1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工，乙方编制施

工总进度计划报甲方审批确认，甲方审批的总进度计划乙方应严格

执行，同时对总计划进行分解，形成月计划，周计划以保证总计划;

2、乙方对本项目的施工质量负责，如果乙方施工质量不合格，

甲方权利要求乙方按国家标准进行整改，所产生损失全部乙方负责；

3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任，如乙方管理疏忽

造成安全事故，乙方除负责安全事故本身造成的‘损失外，甲方可以

根据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款；

4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理，

乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为，同时可以向此行为人的

上级进行如实反映C

八、付款方式

乙方进入现场施工至,甲方按地下室建筑面积的

80%乘以平米单价付款，每月的形象进度款按主体框架完成建筑面

积的60%乘以平米单价再乘以80%价款，装饰与配套全部完成付给

乙方装饰与配套全部完成的建筑面积的4。％乘以平米单价再乘以80%

价款；工程竣工后两个月内，甲方支付乙方合同价款的15%,5%

的质保金按照国家质量管理条例的相关规定，进行返还。

九、违约责任

1、乙方如不能如期竣工，每延误一天罚乙方贰拾万人民币，如

乙方提前竣工，每提前一天，甲方奖励乙方壹万元；提前30天，甲

方奖励乙方四拾万元人民币；

2、乙方施工质量无法满足国家验收标准，乙方又没有质量俣障

措施，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责；

3、乙方月计划无法满足项目的总计划，乙方应拿出赶工措施经

甲方总工程师及项目总监审批，如果乙方执行过程依然无法满足整

体进度要求，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负

责；

4、甲、乙双方应严格执行合同内容，信守承诺，如甲、乙双方

发生争议应协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起

诉讼。

本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，本合同自签字之日起

生效。

甲方代表：乙方代表：

甲方单位盖章乙方单位盖章

日期：日期：

劳务承包合同（承包人版本）篇7

甲方：______

乙方：______（家庭住址：______,身份证号：______）

甲方将学校师生食堂的劳务工作承包给乙方，双方达成并签订

如下合同条款：

一、甲方的职责和义务

1、负责对乙方的工作进行全面检查、监督、管理和培训。

2、向乙方人员带给宿舍和满足烹饪务必的设施设备及用品。

3、带给安全合格的食材。

4、在每月—日前向乙方支付上月劳务费。

二、乙方的职责和义务

1、按照烹饪工作要求，自行招聘思想好、身体心理健康、品行

端正、作风正派、富有爱心、热爱烹饪工作、热情大方、初中以上

文化水平、烹饪技术好的人员从事餐饮工作。

2、对所聘人员进行培训和全面管理，负责员工的安全。

3、与学校食堂管理人员共同制订饭菜谱，负责拟订原材料采购

单，及时按需填写原材料领用单。按照食品卫生标准加工烹饪菜谱

所列的菜肴及主食C

4、按规定做好食品留样、餐具洗消并做好记录。负责餐饮楼操

作间及室内外的环境卫生。

5、按学校规定的时间售饭。服务周到，热情大方。保证售饭刷

卡，满足全体师生的就餐需求。完成学校安排的临时性工作。

6、工作人员务必遵守甲方的各项管理制度，服从甲方的管理，

务必严格执行《食品安全法》等有关法律法规，遵守学校《食堂食

品卫生安全管理制度》。

三、其他约定

1、乙方完成合同规定的劳务工作，甲方每月付给乙方劳务费

（含保险费）贰万捌仟元整（28000元）。年按—月计算，

计陆_______元整（元）。此费用中已包含乙方及其聘

用人员的各种保险费用.

2、招聘工作人员不得少于人。每少一人将扣发壹仟贰

佰元（_______元）劳务费。

3、所有员工的劳动关系隶属乙方，薪金由乙方支付，不与甲方

直接发生劳资关系c乙方及其招聘的所有工作人员的养老保险、医

疗保险、意外保险等各种保险，全部由乙方负责，甲方不承担职责。

4、乙方人员工作期间应认真做好防火、防盗及机械操作安全工

作。若出现安全事故，由乙方承担一切经济和法律职责。如给甲方

造成损失的，按实际损失赔偿。

5、乙方在饭菜制作过程中未按照卫生标准操作（如制作熟食的

刀或菜板与制作生食的刀或菜板混用等行为），造成师生发生食源性

疾病的，由乙方承担全部职责。

6、乙方及其员工出现违纪违规行为者，按照《______中学食堂

从业人员违纪违规处罚规定》执行。

7、本合同履行过程中，甲方根据乙方的工作状况，能够随时解

除合同；如乙方因故不能继续履行合同时，应当提前两个月通知甲方,

否则，乙方应当赔偿给甲方造成的损失。

8、合同期限为________年，从________年一月一日起至

年—月—日止。

四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：乙方：

法人代表：____________

年—月—日年—月—0

劳务承包合同（承包人版本）篇8

甲方：烟台##汽车配件有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和相关

规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就烟台##

汽车配件有限公司力、公楼工程施工承包相关事宜，经双方协商达成

一致，订立本合同C

第一条、工程概况

工程名称：烟台两汽车配件有限公司办公楼

工程地点：

第二条工程承包范围

基础部分至四层泥水、钢筋、木工的所有工程量。

第三条工程工期劳务承包合同范本1.计划开工日期：20_牛

月日，计划完工日期：20_年月日；

2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计

划）。

第四条工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必须达到.优良

第五条合同内容

甲方责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标，物资需用量计划表，实施对工

程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、各分项工程的控

制、监督、检查和验收。

2.负责与设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。

4.及时提供由甲方供应的施工材料。

5.协助乙方管理现场施工人员。

第八条乙方责任和义务

1.遵守国家政策和法律法规;做好安全、文明施工、环境和职业

健康安全、劳动保护等工作。

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组

织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳

务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据甲方的计划要求（包括调

整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物

力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及

各种罚款。

3.服从甲方的监督、检查、管理;接受甲方有关人员对质量、进

度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲

方随时检查其设备、材料保管、使用情况。

4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部

分的成品保护工作°因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的

经济损失及各种罚款。

5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提

供的材料及其他设施。

6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同

所约定的条款支付务工人员工资，承担因比项工作不到位而引起的

纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；

8.为其施工人配备必要的劳动保护用品（手套及其它相关的防护

用品）;

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等

条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;

禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责

任和后果。

10.有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见

解，供甲方参考。

11.管理好自己的施工队伍，若有不服从甲方合理安排和要求，

按照1000元/次的标准罚款；不得在工地进行违反犯罪活动，一旦造

成犯罪的后果，甲方概不负责。

第九条环境保护、安全生产和文明施工

L甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施

工等方面的教育；依据国家法律法规，监督、监控乙方的相关工作实

施情况，使其体系有效运行。

2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施

工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措

施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时

接受安全检查人员依法实施的监督检查。合同期内发生的一切意外

事故，均由乙方承担一切责任后果和经济费用。

3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关

部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序,

符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承

担因违反有关规定造成的损失和罚款。

第十条材料、设备供应与管理

1.甲方提供给乙方使用的材料应及时、保质保量，根据工程计

划需要向乙方提供C

2.甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管，乙方就妥善保管、

合理使用甲方供应的材料（包括领用、保管、装卸、退库、办理相

关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生

丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、

注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承

担。

第十一条承包方式、价格及包含的内容

1.承包方式及单价：本工程以固定单位面积清工造价计价的形

式发包，承包价格按照建筑面积每平米390.00元计算。

2.承包价格所包含的内容：

2.1甲方负责以下材料：

土建主材：钢筋、聆、水泥、砂石、物体材料、外墙面砖、保

温材料、防水材料等材料；

2.2除甲方提供的材料外，其它本专业工种承包范围内需用的

全部材料、机具、辅材及用品均由乙方自备.

即：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和

调遣费；施工所用的机具费用；自然气候影响停水、停电、待料等不

可预见工日的费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;

文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；

承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修

和安装拆卸配合用工；清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层

按甲方指定的场内地点归类堆放的用工；预防一般性自然灾害所采取

的措施用工费用；

第十二条结算办法及付款方式

1、工程结算方式：工程竣工结算时按甲方提供的设计图纸、设

计变更和现场签证，按建筑面积390.00元/每平方米（不包含任何税

金）进行结算。综合单价不再调整。

2.甲方不预付乙方生活费用。

3.付款方式（以人民币现金或现汇支付）：

3.1过程付款：甲方根据实际工程进度按下列形式向乙方支付

工程款（进度达到并提交完整付款资料后七个工作日内支付）：

1、施工设备进驻施工现场，并着手挖基，支付：元；

1）当主体框架结构施工完成基础时，支付工程款；

2）当主体结构验收完成第一层时，支付工程款；

3）当主体结构验收完成第二层时，支付工程款；

4）当主体结构验收完成第三层时，支付工程款；

5）全部竣工验攻通过，支付工程款

6）总工程款的，作为工程保证金。

第十三条施工验收

L乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。

施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及

时对乙方施工成果组织有关部门进行初步脸收，验收合格后再进入

下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负

责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

竣工验收时，甲方相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维

修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻

乙方责任。

2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工险收；甲

方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指

令予以配合。（配合第三方工作的费用另外协商）。

3.乙方提出书面验收报告后十五个工作日内，甲方不及时验收,

即视为工程合格。

第十四条工程保修

1.保修范围、期限：_2年

2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间

派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员

修理，其费用由乙方承担。

第十五条争议

L甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否贝！I,

双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同,

保持工作连续，保护好已完工作成果；

2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受；

2.3仲裁机构要求停止合同工作；

2.4法院要求停止合同工作。

第十六条合同解除

1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因甲方

原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

2.因不可抗力或甲方原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完

工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲

方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

第十七条合同终止

双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交

付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生

质量问题，本合同即告终止。

第十八条合同份数

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方签章：

20__/4/30

乙方签章：日期：

劳务承包合同（承包人版本）篇9

发包方（甲方）

承包方（乙方）

兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，根据有关法律、法规的

规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上

协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包内容：工作量清单。

4、承包范围：水电工、木工、漆工、瓦工。

5、承包方式：包清工，电动工具及零配件由乙方自备。

6、质量要求：GB50210-20《建筑装饰装修工程质量验收规

范》、

DB31/30-20____《住宅装饰装修验收标准》。

7、工期要求：年月日至

年月日o

二、甲方工作：

1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、

全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全

文明等工作进行监督、检查。

2、负责向乙方提供临时水电。

三、乙方工作：

1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽

职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，

服从甲方工地代表的监督和管理。

2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交

钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

四、关于质量的约定：

1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更

等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范

(GB50210-20_、GB50303-20_、GB50242-20__.GB50327-20―等)

作为本工程的质量评定验收标准。

2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工

费用由乙方承担，工期不顺延。

3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲

方承担，工期顺

延。

4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保

修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

五、关于工期的约定：

1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺

延。

2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不

顺延。

3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。

六、关于价款和结算的约定：

1、双方商定本工程合同承包价格元（人民币）

2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料

上运费等。

3、付款方式：

、开工后8日内，甲方付款30%元作为乙方的前期

进场费。

b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款30%元

c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15%

7Go

d、竣工验收合格后，甲方付款20%元。

e、余款5%元待壹年保修期满后结清。

七、关于材料的约定：

1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。

经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损

坏，由乙方照价赔偿。

2、乙方须在预算定额范围内使用材粕（包括临时电），材料损

耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中

相应扣减。

3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。

八、关于安全生产的约定：

1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同

具有同等的法律效力。

2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现

场和安全生产的要求。

3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违

法乱纪等行为。

九、关于违约责任的约定：

1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分

包或转包。

2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲

方赔付违约金元。

3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发

生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责

任。

4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且

甲方有权单方终止本合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履

行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方（签章）乙方（签章）

年月H

劳务承包合同（承包人版本）篇10

劳务承包合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，根据有关法律、法规的

规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上

协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包内容：工作量清单。

4、承包范围：水电工、木工、漆工、瓦工。

5、承包方式：包清工，电动工具及零配件由乙方自备。

6、质量要求：GB50210-20_《建筑装饰装修工程质量验收规

范》、

DB31/30-20_《住宅装饰装修验收标准》。

7、工期要求：年月日至年月日。

二、甲方工作：

1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全

面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、

安全文明等工作进行监督、检查。

2、负责向乙方提供临时水电。

三、乙方工作：

1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应

尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务,

服从甲方工地代表的监督和管理。

2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交

钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

四、关于质量的约定：

1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更

等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范

(GB50210-20—、GB50303-20—、GB50242-20_,GB50327-20_等)

作为本工程的质量评定验收标准。

2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工

费用由乙方承担，工期不顺延。

3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲

方承担，工期顺

延。

4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保

修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

五、关于工期的约定：

1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺

延。

2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不

顺延。

3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。

六、关于价款和结算的约定：

1、双方商定本工程合同承包价格元（人民币）。

2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料

上运费等。

3、付款方式：

a、开工后8日内，甲方付款30%元作为乙方的前期进场费0

b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款30%元

c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15%

7Go

d、竣工验收合格后，甲方付款20%元。

e、余款5%元待壹年保修期满后结清。

七、关于材料的约定：

1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。

经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损

坏，由乙方照价赔偿。

2、乙方须在预算定额范围内使用材料（包括临时电），材料损耗

按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相

应扣减。

3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。

八、关于安全生产的约定：

1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同

具有同等的法律效力。

2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现

场和安全生产的要求。

3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违

法乱纪等行为。

九、关于违约责任的约定：

1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分

包或转包。

2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲

方赔付违约金元。

3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发

生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责

任。

4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且

甲方有权单方终止本合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履

行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方（签章）：乙方（签章）：

年月日

劳务承包合同（承包人版本）篇11

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就—楼工程施

工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。

第二条承包范围

现浇碎工程（综合）、支模（含脚手架、模板、制作、安装）、钢

筋制作、安装；预制构件制作、安装；砌砖；内外装饰装修、脚手架搭

拆（含钢管、扣件）；建筑拆除（含除渣）、搭建临设;零星估工和所有

建筑工程机械设备（除消防安装及防水工程外的所有工程）。

第三条承包金额

承包金额的构成二单价380.00元/平方米实收方量

本工程劳务人工费除消防安装及防水工程外，所有工程价格均

已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。

本单价已包含了管理费、工具费、机械设备费、交通费、保险

费等一系列费用。

第四条工期（个月）

（一）开工日期：

（二）竣工日期：

第五条施工技术要求

（一）每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以

书面形式由乙方代表签字。

（二）乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作

样板，达标后再施工。

（三）第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,

本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。

第六条双方责任及工作

（一）甲方工作

1.为乙方施工协调有关工作关系：

2.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤

进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。

（二）乙方工作

1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方

要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施

工。

2.加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工

的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。

3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上

岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工。

第七条工程验收

（一）工程质量，以国家工程质量检验评定标准的合格等级进行

要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程合

格。

（二）以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

（三）因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担

其材料及人工费损失。

（四）因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实

际记工，以每人80元一天支付给乙方。

第八条人工费支付

（一）按照建设方支付工程款时间点，并根据形象进度计算工作

量，若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用，完成工作量

超出计划量，则支付8096,达不到则支付60吼付款时必须扣除预支

金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权句甲方提出发放工资的要

求或停工。

（二）工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支（预支

代缴保险费），扣除损毁、短缺部份赔偿后30日内付足总额的90%,

余款60日后付清。

第九条安全责任

乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作

业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的

一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身

意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙

方代办保险手续。

第十条未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方

共同遵守。

第十一条其它约定

若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方

则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算，并向乙方索赔甲方所

延误的工期、信誉损失。

第十二条本合同一式二份，甲乙双方各据一份，具同等法律效

力，双方签字（盖章）后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然

失效。

甲方（盖章）：乙方：

代表人（签字）：身份证号码：

年月日年

月日

劳务承包合同（承包人版本）篇12

合同编号：______________________________________

项目名称：______________________________________

工程地址：______________________________________

年月H

发包方：___________________

承包方：___________________

为了确保”—公司（以下简称甲方）（以下简称乙方）”项目工

程建设顺利开展，甲方将本工程楼的钢筋单项劳务工程承包

给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，依据《民法典》

《建筑法》及其他向关法律、行政法规的规定，结合本工程具体情况,

特订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点：

二、劳务承包范围乙方按甲方提供的栋号“施工图及图

说”“施工图会审纪要”“设计变更”“技术变更”等为依据，具体

承包内容如下：

1、钢筋的上、下车及归为堆码工作，自备钢筋弯曲机，断料机、

砂轮切割机吧、焊机、焊具及施工中的维修费用，钢筋切割刀片、砂

轮切割片、扎丝、断线钳、焊条。

2、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接。

3、工程中所有钢筋的算料、下料、制作、绑扎、校垫块的制作、

安装。

4、施工期间施工责区的清洁工作，生活区的清洁卫生工

作，本单位工程劳务工作必须完成的其他铺助性工作。

三、劳务承包方式

1、本劳务工程采用包工包料及部分机具的承包方式，即以人工

费加铺助材料及部分机具的大包干形式进行承包。

2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围

2.1、本工程塔吊和搅拌机有甲方提供。主要工程材料（机水泥、

石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋件）由甲方

提供。其他中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供，具体包括

钢筋弯曲机、锻钢机、焊机、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊

机、小推车、锯片、钻头、从配电箱至机械的电线以及用于本钢筋

单项工程劳务工作其他的机具、工具及耗材。甲方提供楼层上的活

动配电箱两个，随工程主体的上升而上升，进配电箱以前的线由甲方

提供，出配电箱以后的线由乙方自行负责。

2.2、本单项工程劳务用扎丝、焊条、切割片、电渣压力焊的焊

剂、花岗石垫块以及单项工程加班用的电灯等工具、耗材的费用均

由乙方承单。耗材由甲方购买，乙方领用，耗材款从乙方劳务工程款

中扣除。若乙方对甲方提供的耗材单价由异议，可以自行联系商家同

甲方材料采购员核价，在单价比甲方所提供价低，且质量好的情况下,

甲方应采购该厂家生产的耗材后由乙方领用，乙方也可以自行购买。

但乙方若自行购买耗材应提前日通知甲方。

2.3、主材的损耗控制，实际纲筋耗损不能超过定额的

1.5玳超过部分材料按甲方购买价从乙方工程款中扣除。若甲方

发现乙方故意浪费材料，甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处

以罚款。

四、劳务工程工期

1、工程开、竣工时间：

1.1总日历工期：总日历工期

L2、总日历工期：总日历工期年月

天，竣工时间：年月0o从

开工之日开始计算，在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将工期

交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的

工期以进度计划和月报为准，分段工期必须抱着那个共工期。

五、劳务工程质