2025河南华隆建设工程有限公司合同协议

2025河南华隆建设工程有限公司合同协议合同编号：合同名称及编号本合同为（工程名称）建设工程施工合同，合同编号为。本合同由以下双方于年月日在河南省郑州市签订。合同双方甲方（发包方）：河南华隆建设工程有限公司地址：河南省郑州市区路号法定代表人：联络方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联络方式：合同背景和依据根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就工程的施工承包事宜达成一致，并签订本合同。工程概况工程名称：工程地点：工程范围：（包括但不限于建筑、安装、装饰装修等）工程性质：工程规模：承包方式：（包括但不限于包工包料、包工不包料等）合同金额：（大写：）元，人民币（￥：元）工程内容和要求工程内容：建筑部分：安装部分：装饰装修部分：质量标准：执行国家及地方颁发的建筑工程施工质量验收规范及标准，具体包括但不限于《建筑结构工程施工质量验收规范》（GB50202）、《建筑安装工程施工质量验收规范》（GB50203）、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210）等。工程质量等级为：材料设备要求：所有材料设备需符合国家相关质量标准及环保要求，提供相关质量证明文件及检测报告。甲方提供的材料设备，乙方需签字确认；乙方提供的材料设备，需经甲方验收合格后方可使用。施工要求：乙方应严格按照设计图纸、施工方案及合同约定进行施工，不得擅自更改设计。乙方应采取有效措施，确保施工期间的安全，遵守相关安全规范及操作规程。工期要求和延误责任总工期：天，自年月日开工，至年月日竣工。工期顺延情况：由于甲方原因导致的停工（如未能按时提供施工场地、材料设备等），工期相应顺延，甲方需承担由此造成的损失。由于不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商解决。延误责任：除上述情况外，乙方未按合同约定工期完成施工的，每延误一天，需向甲方支付违约金元。质量和检验质量检验：工程施工过程中，甲方有权对工程质量和材料设备进行抽查，乙方应予以配合。工程竣工后，乙方需提供完整的竣工资料，甲方应在个工作日内组织验收。质量保证金：乙方需缴纳质量保证金，金额为合同总金额的%，即人民币元，用于保证工程质量和售后服务。质量保证金在工程竣工验收合格后日内退还，不计利息。工程款支付支付方式：工程款按阶段支付，具体为：付款方式：银行转账/支票等。逾期支付责任：甲方未能按合同约定支付工程款的，每逾期一天，需向乙方支付违约金元。双方的责任和义务甲方责任：按时提供施工场地、材料设备及施工条件。按时支付工程款。协助乙方办理相关施工手续。乙方责任：按照合同约定完成施工任务，确保工程质量和工期。服从甲方的监督和管理，积极配合甲方进行验收和资料整理。负责施工期间的安全生产，承担相应的安全责任。合同的变更和解除变更：在施工过程中，如需对合同内容进行变更，双方应协商一致并签订书面补充协议。解除：如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并结算已完工程的费用。如一方严重违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。违约责任任何一方未履行合同义务或履行义务不符合约定的，需承担相应的违约责任。违约金不足以弥补损失的，违约方需赔偿对方遭受的实际损失。争议的解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。合同的生效、份数及其他条款本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。签署地点和日期本合同于年月日在