2025年陕西省建设工程施工合同示范文本

2025年陕西省建设工程施工合同示范文本工程概况本合同所涉工程名称为，以下简称“本工程”。本工程位于，工程内容包括，工程立项批准文号为，施工图纸由发包人提供，设计文件编号为。工程规模为，结构形式为，质量要求达到标准，安全目标为。承包范围承包人根据本合同约定，负责完成本工程的设计、施工、竣工验收及保修工作。具体承包范围包括但不限于，承包人应确保工程整体完工并达到合同约定的质量和安全标准。工程期限本工程开工日期为年月日，竣工日期为年月日，总工期为日历天。承包人应严格按照合同工期组织施工，不得无故延误。若因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。工程质量标准本工程的质量标准为。承包人应严格遵守相关法律法规及技术标准，确保工程质量和安全。若因承包人施工原因导致工程质量不达标，承包人应无条件返工直至符合要求，并承担由此产生的费用及相关责任。合同价款与支付方式本工程合同总价为人民币元（大写：元整），其中包含费用。合同价款的支付方式为：合同签订后，发包人支付合同总价的%作为预付款，计人民币元；工程进度达到时，发包人支付合同总价的%，计人民币元；工程竣工验收合格后，发包人支付合同总价的%，计人民币元；工程质量保修期满后，发包人支付剩余合同价款的%，计人民币元。若发包人未能按时支付合同价款，承包人有权要求发包人支付违约金，违约金为迟延支付部分的%。施工安全责任承包人应对工程施工现场的安全负全部责任，包括但不限于施工人员的安全、设备的安全及周边环境的安全。承包人需为施工现场的所有施工人员购买工伤保险及第三者责任险。若在施工过程中发生安全事故，承包人应承担全部责任，并赔偿造成的损失。工程验收与竣工工程竣工后，承包人应向发包人提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、竣工图纸、质量检测报告等。发包人应在收到竣工资料后日内组织验收，若验收合格，双方签署竣工验收报告；若验收不合格，承包人应在发包人指定的期限内进行整改并重新申请验收，期间所产生的费用由承包人承担。质量保修本工程的质量保修期为年，自竣工验收合格之日起计算。在保修期内，若出现质量问题，承包人应接到发包人通知后小时内到达现场并进行维修。维修费用由承包人承担，但因使用不当或不可抗力造成的损害除外。违约责任若承包人未按合同约定的时间开工或竣工，每延误一日，应向发包人支付合同总价%的违约金；若承包人施工质量未达到合同约定标准，发包人有权要求承包人返工，承包人应承担返工费用，每发生一次质量不合格事件，承包人应向发包人支付合同总价%的违约金；若发包人未按合同约定支付合同价款，每迟延一日，应向承包人支付迟延部分的%作为违约金；若任何一方违反合同约定的其他条款，违约方应向守约方支付合同总价%的违约金。争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。其他条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；本合同自双方签字盖章之日起生效；本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。发包人（盖章）：